CENTRO - BUD DEVELOPMENT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRO - BUD DEVELOPMENT"

Transkrypt

1 1 Repertorium A nr... /2016 AKT NOTARIALNY Dnia... dwa tysiące szesnastego roku ( r.) w Kancelarii Notarialnej w Mielcu przy ulicy Jagiellończyka 13/10, przed notariuszem Katarzyną Szulik-Dudek prowadzącą Kancelarię Notarialną w Mielcu przy ulicy Jagiellończyka 13/10, w tej kancelarii stawili się: / SYLWIA ELŻBIETA 2-ga imion GUBERNAT używająca imienia SYLWIA córka Ryszarda, Elżbiety, zamieszkała Mielec przy ulicy Warneńczyka 15/75, posiadająca PESEL legitymująca się dowodem osobistym serii AVE nr z datą ważności r., działająca w imieniu i na rzecz spółki pod firmą:--- CENTRO - BUD DEVELOPMENT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu przy ul. Biernackiego 1 ( Mielec), REGON: ; NIP: , wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS na podstawie pełnomocnictwa z dnia r. Rep A 832/2014, które według oświadczenia pełnomocnika nadal jest wiążące i nie zostało wypowiedziane Spółka zwana jest dalej Deweloperem / 3/ zwani dalej Nabywcą Tożsamość stawających i numer PESEL notariusz ustaliła na podstawie ww. dowodów osobistych.---- UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z dnia 28 października 2011 r.) I. Oświadczenia stron 1 Przedstawicielka Spółki pod firmą CENTRO-BUD DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu oświadcza, że: Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem TB1M/ /8 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiem przez osiem), dla nieruchomości położonej w województwie podkarpackim, powiat mielecki, miejscowości Mielec Obręb 5 Smoczka, składającej się z działki numer 2062/26 (dwa tysiące sześćdziesiąt dwa przez dwadzieścia sześć) o obszarze 1785 m2 (tysiąc siedemset osiemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), której sposób korzystania oznaczono jako BP - zurbanizowane tereny niezabudowane, ww. nieruchomość stanowi grunt w wieczystym użytkowaniu do dnia r., a jej wieczystym użytkownikiem jest CENTRO BUD DEVELOPMENT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, właścicielem gruntu jest Gmina Miejska Mielec, W dziale ISP (spis praw związanych z własnością) ww. księgi wpisano służebność gruntową na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonej w Mielcu oznaczonej jako działka 2062/6 (po podziale min. dz. 2062/26) polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 2062/7 na całej jej długości i szerokości W Dziale IV wpisana jest hipoteka umowna do kwoty ,00 (sześć milionów dziewięćset tysięcy) złotych na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 2 Oddział

2 2 w Rzeszowie zabezpieczająca spłatę kredytu inwestorskiego na podstawie umowy kredytu Nowy Dom numer z dnia r., przy czym Deweloper przedkłada przy zawarciu niniejszej umowy, oświadczenie wierzyciela hipotecznego wyrażające na przyszłość zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu i przeniesienie prawa własności do lokalu na rzecz Kupującego (zawarte w 27 w/w umowy), W dziale III tej księgi ujawniono ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością tj. służebność gruntową polegającą na prawie korzystania przez każdoczesnego właściciela, wieczystego użytkownika i posiadacza nieruchomości zabudowanej składającej się z działek nr 2062/10, obj. Kw. TB1M/ /0, 2062/8, obj. Kw. TB1M/66480/3 z parkingów i śmietnika usytuowanych na działce 2062/6 (z której podziału powstała działka numer 2062/26), w pasie gruntu szerokości 4 (cztery) metry wzdłuż granicy z działką 2062/7, oznaczonym na mapie z dnia r., numer /2013 linią czerwoną przerywaną oraz służebność gruntową polegająca na znoszeniu istnienia urządzenia przesyłowego ciepłociągu usytuowanego na działce 2062/6 (z której podział powstała działka nr 2062/26) na obciążonej nieruchomości lub pod jej powierzchnią oraz prawo korzystania z nieruchomości obciążonej przez odpowiednie uprawnione służby w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji ciepłociągu wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem oraz wpisane są służebności przesyłu: - na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Mielcu polegająca na tym, że ww. przedsiębiorca może korzystać z nieruchomości (dz. 2062/28) w pasie oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do aktu notarialnego z dnia r., kolorem czerwonym i literami ABCDEFA w zakresie a) budowy infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej, b) korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do eksploatacji sieci wodociągowej, c) nieograniczonym w czasie i miejscu dostępie służb i sprzętu przedsiębiorcy uprawnionego na nieruchomości w celu usunięcia awarii, wykonania prac konserwacyjnych, wykonania demontażu, napraw i remontów, z prawem rozbudowy i modernizacji, - nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność przesyłu dla urządzeń sieci ciepłowniczej oraz przyłączy cieplnych posadowionych lub mających zostać wybudowanymi w przyszłości, w pasie eksploatacyjnym o szerokości 1,5 metra dla sieci ciepłowniczej oraz 1 metra dla przyłączy cieplnych zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do aktu notarialnego z dnia r., numer Rep. A 4918/2015, polegająca także na dostępie do powyżej wskazanych urządzeń przesyłowych w celu przeprowadzenia inspekcji ich stanu, usunięcia wszelkich usterek i awarii, a także konserwacji i remontów, w tym wymiany zniszczonych i zużytych elementów urządzeń jak również ich odbudowy, prawie przejazdu przez nieruchomość wraz z niezbędnym sprzętem celem dostępu do urządzeń oraz ograniczeniu uprawnień właściciela (wieczystego użytkownika) nieruchomości poprzez zakazanie wznoszenia w tym obszarze jakichkolwiek budynków i budowli, prowadzenia prac ziemnych (z wyłączeniem infrastruktury oraz instalacji i sieci uzgodnionych obecnie oraz w przyszłości z zakładem uzgadniania dokumentacji projektowej), istotnej zmiany ukształtowania oraz przeznaczenia terenu, jak również dokonania zasadzeń w pasie eksploatacyjnym o szerokości 1,5 metra dla sieci ciepłowniczej i 1 m dla przyłączy cieplnych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu w dziale tym mają być wpisane względnie są wpisane roszczenia dotyczące ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia na Nabywców lokali mieszkalnych nie będących przedmiotem niniejszej umowy Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem TB1M/ /5 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziesięć przez pięć) dla nieruchomości położonej w województwie podkarpackim, powiat mielecki, miejscowości Mielec Obręb 5 Smoczka, składającej się z działki numer 2062/24 (dwa tysiące sześćdziesiąt dwa przez dwadzieścia cztery) o obszarze 1752 m2 (tysiąc siedemset pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe), której sposób korzystania oznaczono jako zurbanizowane tereny niezabudowane, ww. nieruchomość stanowi grunt w wieczystym użytkowaniu na 99 lat tj. do dnia r., a jego wieczystym współużytkownikiem jest Spółka, właścicielem gruntu jest Gmina Miejska Mielec, w dziale ISP. wpisano służebność gruntową na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonej w Mielcu oznaczonej jako działka 2062/6 (po podziale działki 2062/24, 2062/25, 2062/26, 2062/27, 2062/28) polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 2062/7 na całej jej długości i szerokości, w dziale III ujawnione są ograniczone prawa rzeczowe opisane w 1 pkt 4 niniejszej umowy. Dział IV

3 3 nie zawiera wpisów. Do działu II zostały wpisane udziały w ww. nieruchomości na rzecz Nabywców lokali mieszkalnych nie będących przedmiotem niniejszej umowy Nieruchomości opisane w ust. 1 i 5 nie są obciążone żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi niż opisane wyżej ani innymi prawami, roszczeniami osób trzecich, ograniczeniami w rozporządzaniu Deweloper nie jest stroną żadnej umowy, na mocy której wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy byłoby niemożliwe lub które stanowiłyby podstawę do unieważnienia lub uchylenia niniejszej umowy, Przedstawiony wyżej stan prawny i faktyczny nieruchomości zgodny jest z rzeczywistym, Reprezentowana przez nią Spółka nabyła prawo użytkowania nieruchomości opisanej w ust. 1 na podstawie umowy warunkowej sprzedaży z dnia r., numer Rep. A 5061/2013 oraz umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania z dnia r., numer Rep. A 5374/ W celu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, Deweloper zastrzega sobie prawo do zmiany treści wpisów w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla opisanej wyżej nieruchomości w ten sposób, że Deweloper upoważniony będzie do ustanowienia na przedmiotowej nieruchomości służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw dostarczających media, które to prawa umożliwią położenie niezbędnych sieci doprowadzających media oraz wstęp przedstawicieli przedsiębiorstw przesyłowych na nieruchomość, W celu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, Deweloper zastrzega sobie prawo do zmiany stanu działu IV księgi wieczystej numer TB1M/ /8 i jednocześnie zobowiązuje się uzyskać od banku finansującego, na którego rzecz ustanowiona zostanie hipoteka, zezwolenie na bezobciążeniowe odłączenie nowopowstałej nieruchomości to jest Lokalu. Deweloper zobowiązuje się przenieść na rzecz Nabywcy własność przedmiotowego Lokalu mieszkalnego wolny od jakichkolwiek obciążeń hipotecznych Względem Spółki jako użytkownika wieczystego gruntu nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub administracyjne w sprawie odjęcia lub ograniczenia tych praw. Deweloper oświadcza, że posiada wszelkie zgody właściwych organów Spółki wynikające z przepisów KSH i umowy Spółki do zawarcia i wykonania niniejszej umowy Spółka nie jest w upadłości ani likwidacji, jak również nie toczą się wobec niej postępowania w tym przedmiocie czy postępowanie naprawcze Deweloper oświadcza, że działka ewidencyjna 2062/6 podzieliła się na działki numer: 2062/24, 2062/25, 2062/26, 2062/27, 2062/28 zgodnie z projektem podziału stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy Deweloper oświadcza, że realizuje na nieruchomości, o której mowa w ust. 1 tj. działce ewidencyjnej nr 2062/26 (o pow m.kw.) oraz na sąsiadujących z nią działkach zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: -budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem; Blok C (32 40 mieszkaaniań i 13 stanowisk w garażu), zjazdu publicznego z ul. Dąbrówki (Dz. Nr 2062/5) wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w tym m. innymi wewnętrzne instalacje, przyłącz kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenie terenu oraz droga wewnętrzna, chodniki i parkingi według projektu budowlanego na działce 2062/6 i 2062/5 położonej w Mielcu przy ul. Zygmuntowskiej i ul. Dąbrówki, obręb 5 Smoczka, jako III etap budowy czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, kategoria obiektu : XIII, IV Ponadto Deweloper oświadcza, że: Do zawarcia niniejszej umowy nie jest wymagana uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Deweloper prowadzi przedsięwzięcie deweloperskie zmierzające do zabudowy nieruchomości opisanej w 1 ust 15 budynkiem opisanym w ust. 4 (zwane dalej Przedsięwzięciem Deweloperskim ); Dnia 12 marca 2015r. Starosta Powiatu Mieleckiego wydał decyzję nr 178/2015 udzielającą pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem; Blok C (32 mieszkania i 13 stanowisk w garażu), - budynku mieszkalnego wielorodzinnego; blok D (16 mieszkań), zjazdu publicznego z ul. Dąbrówki (Dz. Nr 2062/5) wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w tym m. innymi wewnętrzne instalacje, przyłącz kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenie terenu oraz droga wewnętrzna, chodniki i parkingi według projektu budowlanego na działce 1062/6 i 2062/5 położonej w Mielcu Komentarz [B1]: Piszemy 32 po staremu czy 40 po nowemu) Sformatowano: Nie Wyróżnienie

4 4 przy ul. Zygmuntowskiej i ul. Dąbrówki, obręb 5 Smoczka, jako III etap budowy czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, kategoria obiektu : XIII, IV. Powyższa decyzja w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę jest ostateczna i prawomocna i nie jest zaskarżona; Następnie zmieniona decyzją nr 354/2016 z dnia r., zatwierdzającą projekt budowlany zamienny aneks do projektu budowlanego budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego C i budynku mieszkalnego wielorodzinnego D wraz z urządzeniami budowlanymi, w zakresie istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczących drogi pożarowej dla budynku C, zmianie charakterystycznych parametrów budynku mieszkalnego wielorodzinnego C : kubatury, wysokości, powierzchni użytkowej (przeprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z IV kondygnacji naziemnych, poprzez zmianę antresoli w poddaszu budynku na V kondygnację z wydzieleniem 8 lokali mieszkalnych, zmian wymagających uzyskania uzgodnień rzeczoznawców. Powyższa decyzja w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę jest ostateczna i prawomocna i nie jest zaskarżona;, Na mocy decyzji opisanych w ust. 3 powyżej, Deweloper realizuje budynek mieszkalny wielorodzinny o 5 kondygnacjach (czy sześciu???) naziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, składający się z lokali mieszkalnychch wraz z komórkami lokatorskimi,i, w tym 24 lokale jednopoziomowe i 8 lokali dwupoziomowych, 11 lokalu garażu 13- stanowiskowego oraz części wspólnych, dalej zwany Budynkiem ; Przedmiot niniejszej umowy wykonany będzie stosownie do postanowień niniejszej umowy oraz załączników do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień 4 ust. 3; Deweloper zastrzega sobie ponadto uprawnienie do wprowadzania zmian w lokalach nie stanowiących przedmiotu niniejszej Umowy oraz prawo włączenia powierzchni wspólnych do powierzchni lokali; W Budynku, który zostanie wybudowany w Mielcu przy ul. Zygmuntowskiej na działce oznaczonej numerem 2062/26, znajdować się będzie lokal mieszkalny jednopoziomowy oznaczony projektowym numerem M... usytuowany na... kondygnacji,... piętro, kondygnacji naziemnej Budynku, w klatce schodowej nr 1, składający się z: przedpokój... m², pokój nr 1... m², pokój nr m², pokój dzienny z aneksem kuchennym -... m², łazienka... m², balkon... m², o łącznej projektowanej powierzchni użytkowej... m², do którego przylegać będzie ww. balkon Do Lokalu przynależeć będzie komórka lokatorska o powierzchni... m² (za wyjątkiem lokali oznaczonych projektowym numerem: M33, M34, M35, M36, M37, M38, M39, M40, którym komórka lokatorska nie przysługuje), zlokalizowana na kondygnacji podziemnej oznaczona projektowym numerem..., z przeznaczeniem do wyłącznego korzystania przez Nabywcę, która nie stanowi lokalu stanowiącego odrębną własność, a jest związana z prawem własności Lokalu Deweloper rozpoczął realizację opisanego w ust. 3 Przedsięwzięcia Deweloperskiego dnia r., i zobowiązuje się zakończyć realizację tego przedsięwzięcia do dnia r., z zastrzeżeniem prac dotyczących zagospodarowania zieleni, które to prace mogą być przeprowadzane po podpisaniu Umowy, o której mowa w 6 ust. 1, z uwzględnieniem warunków atmosferycznych koniecznych dla ich przeprowadzenia Nabywca oświadcza, że: jest stanu Otrzymał od Dewelopera prospekt informacyjny wraz z załącznikami i zapoznał się z ich treścią, w prospekcie informacyjnym doręczonym w dniu... roku nie dokonano żadnych zmian do dnia zawarcia niniejszej umowy, co Deweloper potwierdza; Został poinformowany przez Dewelopera o możliwości zapoznania się z: a) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości; b) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Dewelopera; c) kopią pozwolenia na budowę; d) sprawozdaniem finansowym Dewelopera od początku jego działalności e) projektem architektoniczno-budowlanym Sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie

5 5 4. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z projektem zagospodarowania terenu inwestycji, rozmieszczeniem lokali w budynku, dróg, dojść i stanowisk postojowych, a także z ich funkcją użytkową, estetyczną oraz standardem wykonania i wykończenia lokalu, jak również innymi dokumentami przedłożonymi do niniejszego aktu i oświadcza, że je akceptuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń. Prospekt Informacyjny inwestycji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego aktu Nabywca oświadcza, że znany jest mu stan prawny i faktyczny nieruchomości objętych niniejszym aktem i nie wnosi w związku z tym żadnych roszczeń ani zastrzeżeń Nabywca oświadcza, że zapoznał się z Prospektem Informacyjnym na planowaną inwestycję stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, w tym także w zakresie zagospodarowania terenu na działkach sąsiednich tj. na działce 2062/25 gdzie realizowana jest inwestycja: budowa budynku D (na działkach 2062/27 i 2062/28 zakończono inwestycję budowa budynku A i B), zgodnie z warunkami zabudowy działki 2062/6 (przed jej podziałem na działki 2062/24, 2062/25, 2062/26, 2062/ /28) i oświadcza, że nie wnosi w powyższym zakresie ani teraz ani w przyszłości żadnych roszczeń II. Przedmiot umowy 4 1. Deweloper zobowiązuje się do wybudowania Budynku na działce 2062/26, wyodrębnienia Lokalu i przeniesienia prawa własności tego Lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z Lokalu na Nabywcę (świadczenie główne) oraz do przeniesienia udziału w prawie użytkowania wieczystego działki 2062/24 mającej pełnić funkcję użyteczną względem nieruchomości wspólnej związanej z dojazdem i zabudową niezbędną infrastrukturą (świadczenie uboczne), a Nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego określonego w 9 ust. 4 na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa Nabywcy Lokalu przysługiwać będzie z mocy art. 3 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali - udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wspólnej - gruncie, oraz współwłasność przymusowa nieruchomości którą stanowią wszystkie powierzchnie w budynku przeznaczone do wspólnego użytku, nie związane wyłącznie z własnością konkretnego lokalu oraz udział wynoszący 1/107 lub (1/214 opcjonalnie) część w działce 2062/24 stanowiącej nieruchomość funkcjonalnie związaną z ww. budynkiem wielomieszkaniowym, mającą się docelowo znajdować we współużytkowaniu wieczystym właścicieli wszystkich lokali znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych znajdujących się na działkach 2062/25, 2062/26, 2062/27, 2062/ W przypadku gdy faktyczna powierzchnia Lokalu będzie mniejsza niż wskazana w 2 ust. 6 Nabywca może żądać zwrotu nadpłaty ceny pomiędzy powierzchnią określoną w 2 ust. 6, a powierzchnią wyliczoną na podstawie obmiaru, przy przyjęciu, że cena jednego metra kwadratowego lokalu mieszkalnego wynosi 4324,17 PLN brutto. W przypadku gdy odpowiednie powierzchnie będą większe niż wskazane w 2 ust. 6, Nabywca zobowiązany jest do wniesienia dopłaty do powierzchni wyliczonej na podstawie obmiaru według ceny jednostkowej za metr kwadratowy wynikającej z umowy Strony zgodnie ustalają, iż różnica ad plus i ad minus w rzeczywistej powierzchni lokalu i pomieszczeń przynależnych nie może być większa niż 3 (trzy) procent wskazywanej w umowie powierzchni łącznej Lokalu i pomieszczeń przynależnych Ostateczna powierzchnia oraz cena zostanie określona w umowie, o której mowa w 6 ust Obmiar lokali do rozliczenia oraz obmiar lokali powykonawczy (dla wyliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej) dokonywany będzie według normy PN-ISO 9836: 1997 przez uprawnionego rzeczoznawcę i na koszt Dewelopera Spółka oświadcza, że do wyodrębnienia lokali na nieruchomości dochodzić będzie sukcesywnie w myśl przepisów art. 4 ust. 2 w zw. z art. 8 ustawy, o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (t. j. Dz. U z późn. zmian) Strony zgodnie postanawiają, że wielkość udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z Lokalem i innymi lokalami, jest obliczona stosownie do art. 3 ust. 3 i ust. 5 wyżej wspomnianej ustawy o własności lokali, a Nabywca przyjmuje to do wiadomości Deweloper zobowiązuje się p r z e k a z a ć Nabywcy L o k a l po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Budynku w terminie do dnia roku, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym. Odbiór lokalu będzie możliwy pod warunkiem zapłaty całości wpłat

6 6 należnych Deweloperowi określonych w 9 ust. 4. Do protokołu Deweloper dołączy komplet kluczy oraz instrukcje użytkowania urządzeń zamontowanych w lokalu oraz inne dokumenty, jeśli zajdzie taka konieczność, a także dołączy protokoły do złożenia wniosku o zawarcie Umowy sprzedaży energii elektrycznej przez Nabywcę O terminie przekazania Lokalu Deweloper poinformuje Nabywcę na 7 dni roboczych przed proponowaną datą w drodze zawiadomienia listem poleconym W odbiorze Lokalu uczestniczy Nabywca i przedstawiciel lub przedstawiciele Dewelopera Do protokołu, o którym mowa w ust. 1 Nabywca może zgłosić wady Lokalu mieszkalnego, zaś Deweloper zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz jej przyczynach Deweloper zobowiązuje się w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1 usunąć uznane wady lokalu mieszkalnego albo wskazać inny termin na usuniecie tych wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia terminu 30 dniowego, przy czym przesunięcie w/w terminu może być spowodowane wyłącznie z tzw. siły wyższej lub przyczynami technologicznymi, które należy zachować przy usuwaniu wady Termin rękojmi rozpoczyna bieg w dacie podpisania przez Strony protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa w ust. 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości przed upływem pięciu lat od wydania Produktu klientowi Nabywca zobowiązuje się do zwrotu Deweloperowi poniesionych przez niego kosztów dostawy mediów do lokalu oraz kosztów utrzymywania nieruchomości wspólnej za okres od przekazania Lokalu do prowadzenia prac adaptacyjnych, do dnia zawarcia Umowy o jakiej mowa w 6 ust. 1 w kwocie ryczałtowej stanowiącej kwotę 2 zł (słownie: dwa złote) za 1 metr kwadratowy lokalu miesięcznie powiększoną o podatek VAT. Ryczałtowa kwota o jakiej mowa w niniejszym ustępie zostanie zapłacona przez Nabywcę do dnia zawarcia Umowy o jakiej mowa w 6 ust Do dnia roku Strony zobowiązują się, zawrzeć umowę, na mocy której Deweloper ustanowi odrębną własność Lokalu i przeniesie własność tego Lokalu oraz prawa niezbędne do korzystania z Lokalu na Nabywcę oraz udział w działce 2062/24 opisany w Deweloper zawiadomi Nabywcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o czasie i miejscu zawarcia Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 (dzień, godzinę i kancelarię notarialną). Zawiadomienie powyższe może być dokonane w dowolnej formie (telefonicznie, faksem, listownie, itp.) W przypadku zwłoki w zapłacie przez Nabywcę którejkolwiek z wymagalnych płatności określonych w 9 ust. 4 termin zawarcia Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 i przekazania przedmiotu umowy ulega przesunięciu do czasu dokonania przez Nabywcę tychże płatności. Dopiero po dokonaniu płatności Deweloper wskaże czas i miejsce zawarcia Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 i przekazania Lokalu Lokal mieszkalny wykonany będzie zgodnie ze standardem wykończenia określonym w Prospekcie Informacyjnym Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego, rzut lokalu mieszkalnego, rzut kondygnacji z obrysem komórki lokatorskiej zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej umowy III. Cena Strony zgodnie ustalają łączną cenę brutto przedmiotu umowy na kwotę... przy uwzględnieniu zapisów 4 ust Na cenę powyższą składają się następujące elementy: a) cena netto lokalu mieszkalnego i udziału w nieruchomości wspólnej (częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu) to jest łącznie kwota...; b) kwota podatku... naliczona w stawce 8 % (słownie: osiem procent) od wartości lokalu c) prawo do lokalu przynależnego tj. komórki lokatorskiej ściśle związanej z prawem własności do Lokalu

7 7 3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w wyniku zmiany powszechnie obowiązującego prawa zostanie zastosowana właściwa stawka podatku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 4. W przypadku gdy w wyniku zmiany powszechnie obowiązującego prawa wzrośnie stawka podatku VAT, o którym mowa powyżej i w związku z powyższym Deweloper oświadczy Nabywcy, że zwiększa się cena określona w ust. 1 oraz w ust. 2 lit. b), Nabywca może w terminie 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia Dewelopera o zwiększeniu ceny, jednak nie później niż do daty określonej w 6 ust. 1, od niniejszej umowy odstąpić. W przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę z powodu zmiany stawki podatku VAT, Nabywcy nie przysługuje wobec Dewelopera żadne roszczenia, z zastrzeżeniem 12 pkt 3) Do odstąpienia o jakim mowa w ust. 4 stosuje się postanowienia 11 ust Dla powyższego przedsięwzięcia deweloperskiego Deweloper zawarł umowę o prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, a środkami na nim zgromadzonymi będzie dysponować tylko w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego i poniesie wszelkie koszty związane z jego prowadzeniem, a Bank wypłaci Deweloperowi środki na nim zgromadzone po dokonaniu kontroli i stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, określonego w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, które to koszty kontroli poniesie Deweloper (przedłożono do tego aktu umowę o prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego numer , zawartą dnia roku pomiędzy Deweloperem, a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA z siedzibą w Warszawie) W celu doprowadzenia do zawarcia Umowy, o której mowa w 6 ust. 1, Nabywca zobowiązuje się do spełnienia ustalonych w 9 ust. 4 terminów ratalnych płatności Płatność poszczególnych rat ceny następować będą na wskazany przez Dewelopera indywidualny rachunek prowadzony przez Bank PKO BP SA (zwany dalej Bankiem ), numer rachunku (zwany dalej Rachunkiem ) Ustala się następujące wielkości i warunki wnoszenia rat wchodzących w skład ceny określonej w 8 ust.1: a) kwota..., co stanowi 20% ceny, w terminie 14 dni licząc od dnia dzisiejszego, jednak nie wcześniej niż w terminie 4 dni od dnia dzisiejszego, b) kwota... co stanowi 80% ceny, w terminie do dnia r., Raty płatności obejmują podatek VAT w stawce 8% (słownie: osiem procent). Zmiana stawki VAT w trakcie wykonywania niniejszej umowy spowoduje po stronie Dewelopera obowiązek dostarczenia listem poleconym nowego harmonogramu wpłat w wysokości kwot brutto, co nie będzie stanowić zmiany niniejszej umowy Przez datę płatności rozumie się datę wpływu środków na rachunek bankowy beneficjenta tej płatności W przypadku opóźnienia we wpływie na rachunek Dewelopera odpowiedniej płatności Deweloper ma prawo naliczyć od każdej zaległej płatności lub jej brakującej części odsetki ustawowe. Deweloper ma prawo zaliczyć każdą wpłatę w pierwszej kolejności na odsetki i płatności najdalej wymagalne Deweloper wystawi i prześle Nabywcy odpowiednie dowody finansowe (faktury zaliczkowe VAT lub faktury VAT lub korekty tych dokumentów) na każdą kolejną wpłatę dokonywaną na podstawie niniejszej Umowy, po otrzymaniu przez Dewelopera środków wpłaconych przez Nabywcę, z rachunku powierniczego Wpłaty na poczet ceny nie stanowią zadatku w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego, za wyjątkiem kwoty określonej w 9 ust. 4a) stanowiącej 20% całkowitej ceny nabycia, która po jej wpłacie na rzecz Dewelopera traktowana będzie przez Strony jak zadatek w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego Wszelkich płatności na rzecz Dewelopera nie stanowiących ceny lokalu, a w szczególności odsetek za zwłokę w płatności należy dokonywać na rachunek Dewelopera numer prowadzony przez PKO Bank Polski S.A

8 8 IV. Odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony ponoszą wzajemnie odpowiedzialność za niewykonanie lub wadliwe wykonanie umowy na zasadzie kar umownych, jak następuje: ) za zwłokę Dewelopera w dotrzymaniu terminu określonego w 6 ust. 1, Deweloper zapłaci Nabywcy karę umowną w wysokości połowy odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, ) za zwłokę Nabywcy w zawarciu Umowy, o której mowa w 6 ust. 1; Nabywcy zapłacą Deweloperowi karę umowną w wysokości połowy odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej Nabywca ma prawo w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej umowy odstąpić od niniejszej umowy w następujących przypadkach: ) jeżeli niniejsza umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; ) jeżeli informacje zawarte w niniejszej umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszym umowy lub w innych załącznikach, za wyjątkiem wskazanych w umowie zmian; ) jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcy Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami; ) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w innych załącznikach, na podstawie których zawarto niniejszą umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszej umowy; ) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą umowę nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku nie zawarcia przez Dewelopera umowy, o której mowa w 6 ust. 1 w terminie określonym w 6 ust. 1 przy czym przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od niniejszej umowy Nabywca zobowiązany są wyznaczyć Deweloperowi 120 dniowy termin na zawarcie Umowy, o której mowa w 6 ust. 1, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku nie spełnienia przez Nabywcę zobowiązania do wpłat ceny w terminie lub w wysokości określonej w 9 ust. 4, mimo wezwania dokonanego przez Dewelopera na piśmie do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Nabywcom, chyba, że nie spełnienie przez Nabywcę świadczenia jest spowodowane działaniem siły wyższej Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego lub podpisania umowy, o której mowa w 6 ust. 1 pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywców jest spowodowane działaniem siły wyższej Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej umowy jest skuteczne, jeśli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 z działu III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości opisanej w 1 i jest złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym Oświadczenie woli Dewelopera o odstąpieniu od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej W razie złożenia przez Dewelopera oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy Nabywcy zobowiązani są wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy, o której mowa w 6 ust. 1 z działu III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości opisanej w 1 w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym W razie odstąpienia od niniejszej umowy Strony zachowują roszczenia z tytułu kar umownych określonych w W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Dewelopera z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, Nabywcy są zobowiązani niezwłocznie wyrazić i doręczyć Deweloperowi zgodę na wykreślenie ujawnionego na ich rzecz, na wniosek zawarty w niniejszej Umowie, roszczenia

9 9 wynikającego z niniejszej Umowy. Niniejszym Nabywcy udzielają Deweloperowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie roszczenia ujawnionego na ich rzecz, na wniosek zawarty w niniejszej Umowie w sytuacji, odstąpienia od niniejszej Umowy przez Dewelopera stosownie do ust. 3 lub 4. Pełnomocnictwo nie wygasa z chwilą śmierci mocodawcy. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zawarcia Umowy Przenoszącej Prawo Własności Lokalu Mieszkalnego Deweloper zobowiązuje się, że nie skorzysta z powyższego pełnomocnictwa upoważniającego do wyrażenia zgody na wykreślnie roszczenia przed upływem 21 (dwadzieścia jeden) dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy przez Dewelopera W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Deweloper oraz Bank prowadzący Rachunek, zwrócą Nabywcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni od odstąpienia od umowy dokonane wpłaty: ) po potrąceniu przysługującej Deweloperowi zaliczki przez który strony rozumieją kwotę wpłaty określoną 9 ust 4 w zw. z ust. 9) oraz kar umownych, gdy od umowy odstąpił Deweloper na podstawie 11 ust. 3 lub 4; ) z uwzględnieniem przysługującej Nabywcom zaliczki oraz kar umownych gdy od umowy odstąpił Nabywca w przypadku określonym w 11 ust.1 lub 2, ) w wysokości wartości nominalnej gdy od Umowy odstąpili Nabywcy w przypadku określonym w 8 ust V. Zarząd nieruchomością wspólną Zarząd nieruchomością wspólną sprawować będzie Deweloper, do czasu podjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową uchwały o zmianie sposobu zarządu. Określenie podmiotu sprawującego zarząd nieruchomością wspólną nastąpi w umowie, o której mowa w 6 ust Z dniem powstania Wspólnoty Nabywca zobowiązuje się w umowie, o której mowa w 6 ust. 1 do partycypowania w bieżących kosztach utrzymania nieruchomości i budynków proporcjonalnie do posiadanego prawa własności udziałów w nieruchomości (a w szczególności opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, jak też opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów). Szczegółowe rozliczenie kosztów odbywać się będzie na mocy uchwały podjętej przez Wspólnotę VI. Postanowienia końcowe Strony potwierdzają, że umowa niniejsza jest kompletna, a Strony nie dokonywały żadnych ustaleń, które nie byłyby zawarte w niniejszej umowie Nabywcy potwierdzają, że treść umowy została z nimi indywidualnie uzgodniona to jest została przez nich przyjęta bez uwag lub zmieniona w trybie negocjacji Stron, a jej postanowienia zostały przez Strony umowy indywidualnie uzgodnione Zmiana albo rozwiązanie niniejszej umowy wymaga formy aktu notarialnego, a odstąpienie formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 11 ust Spory mogące powstać na tle niniejszej umowy będą rozpoznawane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny Strony powinny składać sobie oświadczenia związane z Umową pod adresem: Mielec ulica Wojsławska Oświadczenia składane w związku z niniejszą umową traktowane będą jako złożone z chwilą, gdy doszły do odbiorcy oświadczenia w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią Deweloper zobowiązuje się, że w razie otrzymania stosownego wniosku Nabywcy przygotuje niezwłocznie wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania przez Nabywcę kredytu bankowego na zakup lokalu będącego przedmiotem niniejszej umowy, których to dokumentów Nabywcy nie są w stanie uzyskać bez pomocy Dewelopera Deweloper ma prawo przetwarzania danych osobowych Nabywcy w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a Nabywca zobowiązuje się do udzielenia takiej zgody na rzecz Banku PKO BP SA odrębnym pismem na warunkach ustalonych przez Bank Deweloper ma prawo cesji wierzytelności i przeniesienia długów wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej, będącej spółką zależną od Dewelopera, pod warunkiem, że cesjonariusz nabędzie

10 10 użytkowanie wieczyste nieruchomości opisanej w 1 ust. 1 niniejszego aktu i będzie kontynuował realizację Przedsięwzięcia Deweloperskiego, na co Nabywca wyraża niniejszym zgodę Wszelkie opłaty (np. notarialne, sądowe, koszty wypisów oraz wpisów w księdze wieczystej) związane z zawarciem niniejszej umowy ponoszą Strony po połowie. Koszty umowy przeniesienia ponosi Nabywca Nabywca udziela Spółce pod Firmą CENTRO BUD DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu nieodwołalnego pełnomocnictwa z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw i upoważnia ją do: a/ dokonania w następnych umowach ustanowienia odrębnej własności lokali w budynku, który zostanie wybudowany w Mielcu na działce oznaczonej numerem 2062/26, podziału nieruchomości wspólnej, b/ ustanawiania w kolejnych umowach ustanowienia odrębnej własności lokali w budynku, który zostanie wybudowany w Mielcu na działce oznaczonej numerem 2062/26 i nr 2062/24 i umowach zbycia udziałów w ww. nieruchomościach (w tym w nieruchomości wspólnej) odpłatnych na czas nieokreślony lub nieodpłatnych na czas nieokreślony służebności gruntowych lub służebności osobistych, odpłatnego lub nieodpłatnego użytkowania, zawierania umów dzierżawy Niniejsze pełnomocnictwo gaśnie z chwilą ustanowienia odrębnej własności ostatniego lokalu w w/w budynku Nabywca oświadcza, że w razie zbycia lokalu przed ustanowieniem odrębnej własności wszystkich lokali w ww. budynku zobowiązuje się do uzyskania od ewentualnych nabywców lokalu pełnomocnictwa o takiej samej treści Pouczony treści art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Nabywca wyraża zgodę na włączenie do umowy deweloperskiej zmiany, jaka zaszła pomiędzy doręczeniem jej prospektu informacyjnego i wzoru umowy, a treścią niniejszej umowy polegającej na: Załączniki do umowy: / Wstępny projekt podziału, / Prospekt informacyjny, / Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego, rzut lokalu mieszkalnego, rzut kondygnacji z obrysem komórki lokatorskiej, Do umowy także okazano względnie przedłożono: wydruk z księgi wieczystej nr TB1M/ /8, TB1M/ /5 informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców, dla spółki CENTRO BUD DEVELOPMENT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, pełnomocnictwo z dnia r., numer Rep. A 832/2014, pozwolenie na budowę, umowę o prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego Wobec zawarcia dokumentowanej niniejszym aktem umowy, jej strony żądają aby notariusz działając na podst. art.79 pkt 8a i art.92 ust.4 ustawy z dnia r., Prawo o notariacie, dokonał czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego obejmującego następujące żądania: wpis w dziale III księgi wieczystej TB1M/ /8 roszczenia na rzecz... o wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami C, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego nr projektowy M..., i przeniesienie własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na Nabywcę w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie Strony wskazują adresy do doręczeń:

11 11 Wnioskodawcy: Uczestnik: Centro-Bud (Development Sp. z o.o.???) Mielec ul. Biernackiego Notariusz poinformowała stawających o brzmieniu art kpc w szczególności o tym że w przypadku wniosków składanych przez notariusza obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa na stronie czynności notarialnej Komentarz [B2]: Nie wiem czy chodzi o Centro-Bud czy Centro-Bud Development??? Pobrano: a/ wynagrodzenie notariusza z 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U ze zm.) w kwocie... zł powiększone o należny podatek od towarów i usług od tej kwoty, zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.dz.u ) według stawki 23% w kwocie.... złotych b/ wynagrodzenie notariusza z 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U ze zm.) za złożenie wniosku wieczystoksięgowego (wpisane pod odrębnym numerem Repertorium A.) w kwocie...200,00 zł. powiększone o należny podatek od towarów i usług od tej kwoty, zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.dz.u ) według stawki 23% w kwocie... 46,00 zł c/ opłatę sądową od wniosku wieczystoksięgowego złożonego na podstawie tego aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zgodnie z art k.p.c., wpisaną pod wskazanym wyżej w punkcie c) odrębnym numerem Repertorium A., które zastępuje jej ewidencję, wnoszoną przez nabywcę gotówką przed sporządzeniem niniejszego aktu: na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j.dz.u ) pobrano po myśli art. 43 ust. 3, kwotę 150,00 złotych, razem: ,00 zł ========================================================================= to jest łącznie:... Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr.. /2014

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr.. /2014 1 Repertorium A nr.. /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... 2014 roku (.. 2014r.) w Kancelarii Notarialnej w Mielcu przy ulicy Jagiellończyka 13/10, przed notariuszem Katarzyną Szulik-Dudek prowadzącą Kancelarię

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Klient 2, syn i, zam., legitymujący się dowodem osobistym ważnym do roku,

UMOWA REZERWACYJNA. Klient 2, syn i, zam., legitymujący się dowodem osobistym ważnym do roku, zawarta w w dniu roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Nr /2015 Spółką pod firmą: Doctor.Home spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach (wpisaną do KRS pod nr 0000496664, NIP: 513-023-69-85,

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. Oświadczenia stron 1 PO1P/00249243/6 numer 513/..., ...

UMOWA DEWELOPERSKA I. Oświadczenia stron 1 PO1P/00249243/6 numer 513/..., ... UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu przeniesienia na Nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

TRUDNOŚCI Z TWORZENIEM UMÓW DEWELOPERSKICH MARCIN WIERCIŃSKI DUBICKI I WISPÓLNICY

TRUDNOŚCI Z TWORZENIEM UMÓW DEWELOPERSKICH MARCIN WIERCIŃSKI DUBICKI I WISPÓLNICY TRUDNOŚCI Z TWORZENIEM UMÓW DEWELOPERSKICH MARCIN WIERCIŃSKI DUBICKI I WISPÓLNICY ELEMENTY UMOWY DEWELOPERSKIEJ KATALOG USTAWOWY A UMOWY NA RYNKU DEWELOPERSKIM 01 USTAWOWE ELEMENTY UMOWY DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Dnia dwa tysiące trzynastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy., przed notariuszem.

AKT NOTARIALNY. Dnia dwa tysiące trzynastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy., przed notariuszem. Repertorium A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące trzynastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: 1....., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Dnia.. roku ( r.) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się:

Dnia.. roku ( r.) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się: Repertorium A numer /2017 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku (...2017 r.) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się: 1..... działająca przy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja pt.: PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

Dnia.. roku (...2015) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się:

Dnia.. roku (...2015) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się: Repertorium A numer /2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku (...2015) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się: 1..... działająca przy niniejszej

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

(adres lokalu przedsiębiorstwa)

(adres lokalu przedsiębiorstwa) Kancelaria Sejmu s. 16/24 Załącznik WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY Kancelaria Sejmu s. 17/23 Załącznik WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 10 Poz PROSPEKT INFORMACYJNY

Dziennik Ustaw 10 Poz PROSPEKT INFORMACYJNY Dziennik Ustaw 10 Poz. 1468 Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego WZÓR Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 29.02.2016 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Repertorium A nr /2014 Załącznik d) AKT NOTARIALNY

Repertorium A nr /2014 Załącznik d) AKT NOTARIALNY Repertorium A nr /2014 Załącznik d) AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące trzynastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: 1....., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA Oświadczenia stron 1.

UMOWA DEWELOPERSKA Oświadczenia stron 1. UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA Repertorium A nr /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku (.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy., przed notariuszem. stawili się:-------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu przeniesienia na Nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Dnia dwa tysiące dwunastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej we..

AKT NOTARIALNY. Dnia dwa tysiące dwunastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. Repertorium A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące dwunastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu przeniesienia na Nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

Dnia.. roku dwa tysiące szesnastego ( -2016), przede mną,

Dnia.. roku dwa tysiące szesnastego ( -2016), przede mną, Repertorium A nr /2016 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku dwa tysiące szesnastego ( -2016), przede mną, notariuszem w Łodzi w lokalu mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi stawili się:---------------------

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

Index Rzeczowy. Index

Index Rzeczowy. Index Index Rzeczowy Index Akt notarialny forma 1008-1012 str. 301-302 odpis a wypis 427-432 str. 147-149 wynagrodzenie notariusza 1013-1016 str. 302 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 385-397 str. 135-140 Budowa informacje

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY dnia... r., w, pomiędzy: Panem/Panią., zam. w... (... -.. ), ul.., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez.. o numerze......,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY Dnia.. dwa tysiące piętnastego roku (.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej w.. przy ulicy., przed notariuszem.

AKT NOTARIALNY Dnia.. dwa tysiące piętnastego roku (.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej w.. przy ulicy., przed notariuszem. Repertorium A nr /2015 AKT NOTARIALNY Dnia.. dwa tysiące piętnastego roku (.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej w.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: 1...., - działająca w imieniu i na rzecz spółki

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia. 2017 roku pomiędzy: ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY DOMU SZEREGOWEGO

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY DOMU SZEREGOWEGO 1 PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY DOMU SZEREGOWEGO Zawarta dnia... 2015 roku pomiędzy: Projekt Naramowice Grupa Echo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia. 2015 roku pomiędzy: Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia. 2016 roku pomiędzy: Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: ------------------- --- 1. --------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

DANE DEWELOPERA GPK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

DANE DEWELOPERA GPK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Łódź, dnia 10.09.2018 r. PROSPEKT INFORMACYJNY DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ NA OSIEDLU ZIELONA JANÓWKA W GMINIE ANDRESPOL, JANÓWKA UL. GŁÓWNA 74 DZIAŁKA 586 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Dnia.. roku dwa tysiące dwunastego (..2014), przede mną, notariuszem w Łodzi w lokalu mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi

Dnia.. roku dwa tysiące dwunastego (..2014), przede mną, notariuszem w Łodzi w lokalu mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi Repertorium A nr /2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku dwa tysiące dwunastego (..2014), przede mną, notariuszem w Łodzi w lokalu mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi stawili się:------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia roku pomiędzy: Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy. Umowa sprzedaży nr. zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy:

Ogólne Warunki Umowy. Umowa sprzedaży nr. zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy: /2018 Egz. nr Ogólne Warunki Umowy Umowa sprzedaży nr zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: 1. Instytucją Gospodarki Budżetowej Zakładem Inwestycji Organizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z KREDYTEM HIPOTECZNYM ZA GOTÓWKĘ

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z KREDYTEM HIPOTECZNYM ZA GOTÓWKĘ PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z KREDYTEM HIPOTECZNYM ZA GOTÓWKĘ Dnia. r., w..... pomiędzy: Panem/Panią., zam. w.... (...-. ), ul.., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez.... o numerze......,

Bardziej szczegółowo

nr KRS: ul.bednarska 6/ Wrocław ,

nr KRS: ul.bednarska 6/ Wrocław , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 09.12.2016r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym A K T N O T A R I A L N Y Dnia //////////////////////////////////////////////////// 2009 r. (/////////////////////////////// roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem ////////////////////////////////////////,

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

PESEL zamieszkała:.. 3. YX,.. córka i.., numer dowodu osobistego:

PESEL zamieszkała:.. 3. YX,.. córka i.., numer dowodu osobistego: Repertorium A nr /2017 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku dwa tysiące siedemnastego ( -2017), przede mną, notariuszem w Łodzi w lokalu mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi stawili się:------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA Załącznik nr do Prospektu Informacyjnego CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ UMOWA DEWELOPERSKA Przedmiotowa umowa zawierana będzie zgodnie z wymogami Ustawy z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y - PROJEKT

N O T A R I A L N Y - PROJEKT Repertorium A numer / A K T N O T A R I A L N Y - PROJEKT Dnia roku ( r.) przed Notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną w Szczecinie przy ulicy numer, w siedzibie kancelarii stawili się: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE! zawarta w dniu... w.. pomiędzy:"

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE! zawarta w dniu... w.. pomiędzy: UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... w.. pomiędzy:" 1)... z siedzibą w... przy ulicy... w (kod pocztowy.. - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:., REGON:.,

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym A K T N O T A R I A L N Y Dnia ////////////////////////////////////////// maja 2009 r. (/////////////////////////////// maja roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem ////////////////////////////////////////,

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper TECHNIBUD Białystok Sp. z o.o. Nr NIP i REGON ul. Piastowska 11 9662096995 Nr telefonu poczty

Bardziej szczegółowo

3. Budowa odcinka sieci wskazanego w ust. 1 nie jest ujęta w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, o

3. Budowa odcinka sieci wskazanego w ust. 1 nie jest ujęta w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, o UMOWA NR PUK.1/2019 O PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ O USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU zawarta w Węgrzcach w dniu 1 kwietnia 2019 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo