PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU"

Transkrypt

1 PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia roku pomiędzy: ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą, Al. Solidarności 36, Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Kielcach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS , NIP , zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego przed Notariuszem Elżbietą Giedyk- Sierakowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Kielcach, przy ul. Małej 14/6, w dniu 19 września 2016 roku pod numerem Repertorium A 3355/2016, a 1..., córką. i., zamieszkałą w ( -.), przy ul.., legitymującą się dowodem osobistym., PESEL.., 2..., synem i., zamieszkałym w (.-..),ul... legitymującym się dowodem osobistym, PESEL Zwanymi dalej Kupującym I. Definicje 1. Dla potrzeb niniejszej Umowy Przedwstępnej pojęcia pisane dużą literą mają następujące znaczenie: 1. Budynki 3 (trzy) budynki mieszkalne wielorodzinne o 4 (czterech) kondygnacjach naziemnych i 1 (jednej) kondygnacji podziemnej, usytuowane na Nieruchomości, oznaczone w pozwoleniach na budowę numerami A3, E i C3, o łącznej powierzchni wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynkach 5.338,20 m2 (metra kwadratowego); 2. Cena kwota. zł (. złotych), na którą składa się kwota netto zł (. złotych), oraz podatek VAT w stawce 8% w kwocie.. zł (. złotych); 3. Dane Kupującego adres do korespondencji:., mail.., telefon.. 4. Garaż hala garażowa znajdująca się na poziomie minus jeden (-1) Budynków, służąca do parkowania pojazdów samochodowych, stanowiąca część Nieruchomości Wspólnej; Strona 1 z 14

2 5. Harmonogram Płatności harmonogram płatności rat Ceny, zgodnie z którym ustala się następujące wielkości i terminy wnoszenia rat wchodzących w skład ceny określonej w 10 ust. 1: 1) pierwsza rata w kwocie... zł brutto płatna najpóźniej do dnia... roku, 2) druga rata w kwocie... zł brutto płatna najpóźniej do dnia... roku, 3) trzecia rata w kwocie... zł brutto płatna najpóźniej do dnia... roku. 6. Komórka Lokatorska pomieszczenie przynależne do Lokalu usytuowane w.., o powierzchni m2 (metrów kwadratowych); 7. Księga Wieczysta - księga wieczysta KW numer PO1P/ /1 prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych; 8. Lokal lokal mieszkalny oznaczony numerem o łącznej powierzchni użytkowej m2 ( metry kwadratowej... setne metra kwadratowego), usytuowany na parterze albo piętrze Budynku numer, składający się z: do którego przynależeć będzie jako pomieszczenie przynależne komórka lokatorska oznaczona numerem... ( K...) o powierzchni... m 2 (... metry kwadratowe... setnych metra kwadratowego), usytuowana na kondygnacji. Budynku, do którego przylega balkon / dwa balkony / taras; 9. Miejsce Garażowe miejsce przeznaczone do parkowania samochodu osobowego usytuowane w Garażu, oznaczone numerem.. i uwidocznione na Załączniku numer 3, co do którego Kupującemu przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania w oparciu o umowę o podziale do korzystania z Nieruchomości Wspólnej zawartą w Umowie Przyrzeczonej; 10. Miejsce Parkingowe miejsce przeznaczone do parkowania samochodu osobowego usytuowane na gruncie stanowiącym część Nieruchomości Wspólnej, oznaczone numerem i uwidocznione na Załączniku numer 4, co do którego Kupującemu przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania w oparciu o umowę o podziale do korzystania z Nieruchomości Wspólnej zawartą w Umowie Przyrzeczonej; 11. Nieruchomość działka ewidencyjna numer 28/5, o obszarze m2 (pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), objętą Księgą Wieczystą, zabudowana Budynkami; 12. Nieruchomość Wspólna część Nieruchomości i Budynków, w tym Garaż i inne budowle i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli Lokali w Budynkach, w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o Własności Lokali; 13. Ogródek Przydomowy część Nieruchomości Wspólnej usytuowana na gruncie i przylegająca do Lokalu, na której Sprzedający zorganizował ogródek przydomowy, uwidocznione na Załączniku numer 8, co do którego Kupującemu przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania w oparciu o umowę o podziale do korzystania Nieruchomości Wspólnej zawartą w Umowie Przyrzeczonej; 14. Parking cześć gruntu stanowiąca Nieruchomość Wspólną przeznaczona do parkowania samochodów osobowych; Strona 2 z 14

3 15. Pozwolenie na Budowę decyzja numer 557/2014, z dnia 31 marca 2014 roku wydana przez Prezydenta Miasta Poznania, zatwierdzającą projekt budowlany i wydającą pozwolenie na budowę na Nieruchomości zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną etap C; która w dniu 2 czerwca 2014 roku decyzją Prezydent Miasta Poznania została przeniesiona na rzecz Sprzedającego,; decyzje te są ostateczne i niezaskarżalne w zwykłym trybie sądowo administracyjnym; 16. Pozwolenie na Użytkowanie decyzja numer 221/2017, z dnia 14 kwietnia 2017 roku wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, udzielająca ECHO INVESTMENT S.A. pozwolenia na użytkowanie zespołu budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną etap C; decyzja ta jest ostateczna i niezaskarżalna w zwykłym trybie sądowo administracyjnym; 17. Stan Cywilny Kupującego 18. Termin Przekazania Lokalu na. dni przed dniem zawarcia Umowy Przyrzeczonej; 19. Termin Zawarcia Umowy Przyrzeczonej. roku; 20. Umowa Przedwstępna/ Umowa niniejsza umowa; 21. Umowa Przyrzeczona umowa zawarta przez Strony w wykonaniu niniejszej Umowy Przedwstępnej, na mocy której Sprzedający ustanowi odrębną własność i sprzeda Lokal Kupującemu; 22. Zadatek kwota.. zł, która po jej wpłacie na poczet Ceny, traktowana będzie przez Strony jak zadatek w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego; 23. Załączniki: 1) Załącznik numer 1 Plan zagospodarowania Nieruchomości; 2) Załącznik numer 2 Rzut kondygnacji -1 hala garażowa etap C; 3) Załącznik numer 3 Schemat Miejsc Parkingowych; 4) Załącznik numer 4 Schemat Ogródków Przydomowych; 5) Załącznik numer 5 Opis standardu wykończenia Lokalu; 6) Załącznik numer 6 Rzut Lokalu mieszkalnego z zaznaczeniem na kondygnacji 7) Załącznik numer 7 Rzut Komórki lokatorskiej z zaznaczeniem na kondygnacji; 8) Załącznik numer 8 Przewidziane przez prawo zasady odpowiedzialności Sprzedającego za jakość świadczenia. 24. Zawiadomienie o Terminie Przekazania Lokalu i Terminie Umowy Przyrzeczonej będzie dokonane: mailowo lub telefonicznie, zgodnie z Danymi Kupującego. II. Oświadczenia Stron 2. Strona 3 z 14

4 Sprzedający oświadcza, że: 1. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą PO1P/ /1, dla nieruchomości położonej w Poznaniu, obręb Łazarz, przy ulicy Józefa Sowińskiego numer 37, 39, 41, 37A, 39A, 41A, 41B, województwo wielkopolskie, w której, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 28/5, o obszarze 5.775,00 m2 (metrów kwadratowych); 2. W dziale I-Sp Księgi Wieczystej wpisano następujące uprawnienia: 1) odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 28/3 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości obejmującej działki 28/5 o treści w 8 ustęp 1 aktu notarialnego będącego podstawą wpisu (PO1P/ /1), 2) odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie korzystania z pomieszczenia ochrony znajdującego się w budynku przy ulicy Józefa Sowińskiego 43, na rzecz każdoczesnych współwłaścicieli nieruchomości stanowiących działki 28/5 o treści w 8 ustęp 2 aktu notarialnego będącego podstawą wpisu (PO1P/ /1), 3. W dziale II Księgi Wieczystej ujawniona jest spółka ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą w Kielcach jako właściciel; 4. W dziale III Księgi Wieczystej ujawnione są: 1) służebność przesyłu o treści bliżej opisanej w treści par. 4 aktu notarialnego rep. A 3943/2016 na rzecz VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A.; 2) roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Budynku i przeniesienie tego prawa, wynikające z umów deweloperskich. 5. W dziale IV księgi wieczystej PO1P/ /1 ujawnione są: 1) roszczenie o ustanowienie hipoteki umownej do kwoty ,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), na zabezpieczenie wierzytelności wierzyciela hipotecznego mbank Hipoteczny S.A. z siedziba w Warszawie, z tytułu umowy kredytu z dnia 19 lipca 2016 r. nr KHB /2016 jednocześnie z wyodrębnieniem lokalu nr A w Budynku A3 położonym przy ulicy Jana Sowińskiego w Poznaniu, które powstanie na rzecz Marcina Kaczmarek i Katarzyny Kaczmarek, nie dotyczący przedmiotu niniejszej umowy; 2) roszczenie o ustanowienie hipoteki umownej do kwoty ,00 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych), na zabezpieczenie wierzytelności wierzyciela hipotecznego mbank Hipoteczny S.A. z siedziba w Warszawie, z tytułu umowy kredytu z dnia 19 października 2016 r. nr KHB /2016 jednocześnie z wyodrębnieniem lokalu nr E1.02 w Budynku E położonym przy ulicy Jana Sowińskiego w Poznaniu, które powstanie na rzecz Elżbiety Miksiewicz, nie dotyczący przedmiotu niniejszej umowy. Sprzedający oświadcza ponadto, że: 3. Strona 4 z 14

5 1. opisane w 2 wyżej prawo własności Nieruchomości nie jest obciążone długami, prawami oraz roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu nieujawnionymi w księgach wieczystych opisanych w 2, 2. na mocy 14 ust. 4 Statutu Sprzedającej Spółki zawarcie niniejszej umowy nie wymaga uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy ani innej zgody, 3., 4. Prezydent Miasta Poznania wydał Pozwolenie na Budowę, 5. Sprzedający w oparciu o Pozwolenie na Budowę wybudował na Nieruchomości Budynki, 6. Budynek zrealizowany na Nieruchomości oraz znajdujący się w nim Lokal został wyposażony w niezbędne sieci umożliwiające dostawę mediów (wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu), 7. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania wydał Pozwolenie na Użytkowanie Budynków. 4 Kupujący oświadcza, że jego stan cywilny jest zgodny ze Stanem Cywilnym Kupującego opisanym w 1. III. Przedmiot umowy Strony zobowiązują się, zawrzeć Umowę Przyrzeczoną w Terminie Zawarcia Umowy Przyrzeczonej. 2. Sprzedający wskaże Kupującemu o dokładny termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej na 7 dni przed proponowanym terminem. 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego którejkolwiek z wymagalnych płatności określonych w Harmonogramie Płatności, Termin Umowy Przyrzeczonej i Termin Przekazania Lokalu ulega przesunięciu do czasu dokonania przez Kupującego tychże płatności. Dopiero po dokonaniu płatności Sprzedający wskaże Termin Zawarcia Umowy Przyrzeczonej i Termin Przekazania Lokalu Sprzedający zobowiązuje się przekazać Kupującemu Lokal w Terminie Przekazania Lokalu, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym. Do protokołu Sprzedający dołączy komplet kluczy oraz instrukcje użytkowania urządzeń zamontowanych w Lokalu oraz inne dokumenty, jeśli zajdzie taka konieczność. Sprzedający powiadomi Kupującego o dokładnym Terminie Przekazania Lokalu na 7 dni Strona 5 z 14

6 przed proponowanym terminem. W razie nie stawienia się Kupującego na wskazany termin przekazania Lokalu, Sprzedający wyznaczy dodatkowy termin przekazania. Opcja w razie wcześniejszego przekazania lokalu: 1. Sprzedający zobowiązuje się p r z e k a z a ć Kupującemu L o k a l do prowadzenia w nim prac adaptacyjnych, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, w Terminie Przekazania Lokalu, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym. Do protokołu Sprzedający dołączy komplet kluczy oraz instrukcje użytkowania urządzeń zamontowanych w Lokalu oraz inne dokumenty, jeśli zajdzie taka konieczność, 2. Kupujący zobowiązuje się do zwrotu Sprzedającemu poniesionych przez niego kosztów dostawy mediów do Lokalu (za wyjątkiem energii elektrycznej) oraz kosztów utrzymywania Nieruchomości Wspólnej za okres od przekazania Lokalu do prowadzenia prac adaptacyjnych, do dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej w kwocie ryczałtowej stanowiącej kwotę 8 złotych za 1 metr kwadratowy Lokalu miesięcznie powiększoną o podatek VAT. Ryczałtowa kwota o jakiej mowa w niniejszym ustępie zostanie zapłacona przez Kupującego do dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej. 2. W przekazaniu Lokalu uczestnicy Kupujący i przedstawiciel Sprzedającego. 3. Do protokołu zdawczo odbiorczego Sprzedający dołączy pełnomocnictwo, do złożenia wniosku o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej przez Kupującego. Przedmiotowy wniosek zostanie złożony w imieniu Kupującego do firmy Enea S.A. wraz ze wskazaniem stanu licznika energii elektrycznej zainstalowanego w przedmiotowym Lokalu spisanego w dacie udostępnienia. 4. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1 Kupujący może zgłosić wady Lokalu, zaś Sprzedający zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć Kupującemu oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz jej przyczynach. 5. Sprzedający zobowiązuje się w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1 usunąć uznane wady Lokalu. Jeżeli Sprzedający, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. 6. W Umowie Przyrzeczonej Kupujący zobowiąże się, że w razie ujawnienia się w okresie rękojmi wad fizycznych sprzedawanego Lokalu, uzgodni ze Sprzedającym termin i w uzgodnionym terminie udostępni Sprzedającemu lokal w celu usunięcia ujawnionych wad. Odmowa udostępnienia Lokalu w celu usunięcia ujawnionych w okresie rękojmi wad spowoduje, że odpowiedzialność za zaistniałe wady i ewentualne szkody powstałe z powodu nie usunięcia wad niezwłocznie ponosić będą Kupujący. 7. Termin rękojmi rozpoczyna bieg w dacie podpisania przez Strony protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa w ust. 1. Termin rękojmi za wady nieruchomości wynosi 5 (pięć) lat. Przewidziane przez prawo zasady odpowiedzialności Sprzedającego za jakość świadczenia opisano w Załączniku numer 8 do Umowy Lokal wykonany został zgodnie ze standardem wykończenia określonym w Załączniku numer 5 do Umowy. Strona 6 z 14

7 2. Rzut Lokalu mieszkalnego z zaznaczeniem na kondygnacji zawiera Załącznik numer 6 do Umowy. 3. Rzut kondygnacji -1 (hala garażowa) z zaznaczeniem komórki lokatorskiej zawiera Załącznik nr 2 do Umowy; Każdoczesnemu właścicielowi Lokalu (to jest Kupującemu oraz jego następcom prawnym) w ramach współwłasności Nieruchomości Wspólnej przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania z jednego miejsca garażowego wynikające z ustanowionego sposobu korzystania z części Nieruchomości Wspólnej stanowiącej Garaż, a przeznaczonych do wyłącznego korzystania przez poszczególnych właścicieli lokali. Kupujący oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel Lokalu w ramach współwłasności Nieruchomości Wspólnej godzi się na dokonanie takiego ustanowienia sposobu korzystania z Nieruchomości Wspólnej i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do innych miejsc postojowych, znajdujących się na terenie wspólnego Garażu wydzielonych do wyłącznego korzystania przez właścicieli poszczególnych Lokali i upoważnia nieodwołalnie ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą w Kielcach do dysponowania tymi miejscami, w szczególności poprzez przyznawanie ich kolejnym nabywcom Lokali do swobodnego używania. Załącznik numer 2 Rzut kondygnacji 1 hala garażowa do Umowy, określa usytuowanie Miejsca Garażowego. albo Kupujący oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel Lokalu w ramach współwłasności Nieruchomości Wspólnej nie będzie korzystać z miejsc garażowych w Garażu podziemnym i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do innych Miejsc Garażowych znajdujących się na terenie Garażu podziemnego. Kupujący upoważnia nieodwołalnie ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą w Kielcach do dysponowania tymi Miejscami, w szczególności poprzez przyznawanie ich kolejnym nabywcom lokali do swobodnego używania. Załącznik numer 2 Rzut kondygnacji 1 hala garażowa do Umowy, określa usytuowanie miejsc garażowych. 2. Każdoczesnemu właścicielowi Lokalu (to jest Kupującemu oraz jego następcom prawnym) w ramach współwłasności Nieruchomości Wspólnej przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania z: jednego miejsca parkingowego oznaczonego numerem, zlokalizowanego na Parkingu usytuowanym na gruncie stanowiącym Nieruchomość Wspólną a przeznaczonego do wyłącznego korzystania przez poszczególnych właścicieli Lokali wynikające z ustanowionego sposobu korzystania z części Nieruchomości Wspólnej stanowiącej Parking. Kupujący oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel Lokalu w ramach współwłasności Nieruchomości Wspólnej godzi się na dokonanie takiego ustanowienia sposobu korzystania z Nieruchomości Wspólnej i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do innych Miejsc Parkingowych, znajdujących się na terenie wspólnego Parkingu wydzielonych do wyłącznego korzystania przez właścicieli poszczególnych Lokali i upoważnia nieodwołalnie ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą w Strona 7 z 14

8 Kielcach do dysponowania tymi miejscami, w szczególności poprzez przyznawanie ich kolejnym nabywcom lokali do swobodnego używania. Załącznik numer 3 do Umowy Schemat Miejsc Parkingowych określa usytuowanie Miejsca Parkingowego. albo Kupujący oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel Lokalu w ramach współwłasności Nieruchomości Wspólnej nie będzie korzystać z naziemnych miejsc parkingowych zlokalizowanych na terenie Parkingu usytuowanego na gruncie stanowiącym Nieruchomość Wspólną i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do Miejsc parkingowych. Kupujący upoważnia nieodwołalnie ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą w Kielcach do dysponowania tymi Miejscami Parkingowymi, w szczególności poprzez przyznawanie ich kolejnym nabywcom Lokali do swobodnego używania. Załącznik numer 3 do Umowy Schemat Miejsc Parkingowych określa usytuowanie miejsc parkingowych. 3. Każdoczesnemu właścicielowi Lokalu (to jest Kupującemu oraz jego następcom prawnym) w ramach współwłasności Nieruchomości Wspólnej przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania z Ogródka Przydomowego przylegającego do Lokalu, a oznaczonego na Załączniku numer 4 do Umowy Schemat Ogródków Przydomowych wynikającego z ustanowionego sposobu korzystania z części Nieruchomości Wspólnej stanowiącej grunt. Kupujący oświadcza, że nie będzie wnosić żadnych roszczeń do innych Ogródków Przydomowych przylegających do Lokali znajdujących się na parterze Budynków, a wydzielonych do wyłącznego korzystania przez właścicieli tych Lokali i upoważnia nieodwołalnie ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą w Kielcach do dysponowania tymi Ogródkami, w szczególności poprzez przyznawanie ich innym nabywcom lokali do swobodnego używania. Załącznik numer 4 do Umowy Schemat ogródków przydomowych określa usytuowanie Ogródka Przydomowego albo Kupujący oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel Lokalu w ramach współwłasności Nieruchomości Wspólnej godzi się na podział do używania części Nieruchomości Wspólnej to jest gruntu, celem częściowego przeznaczenia go na ogródki przydomowe i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do obszaru ogródków, wydzielonych do wyłącznego korzystania przez właścicieli poszczególnych Lokali i upoważniają nieodwołalnie ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą w Kielcach do dysponowania tymi Ogródkami, w szczególności poprzez przyznawanie ich nabywcom lokali do swobodnego używania. Załącznik numer 4 do Umowy Schemat ogródków przydomowych określa usytuowanie ogródków przydomowych. IV. Cena Strony zgodnie ustalają cenę brutto przedmiotu umowy na Cenę. Strona 8 z 14

9 2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w wyniku zmiany powszechnie obowiązującego prawa zostanie zastosowana właściwa stawka podatku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 3. W przypadku, gdy w wyniku zmiany powszechnie obowiązującego prawa wzrośnie stawka podatku VAT, o którym mowa powyżej i w związku z powyższym Sprzedający oświadczy Kupującemu, że zwiększa się Cena, Kupujący może w terminie 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia Sprzedającego o zwiększeniu ceny, jednak nie później niż do Terminu Umowy Przyrzeczonej, od niniejszej Umowy odstąpić. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z powodu zmiany stawki podatku VAT, Kupującemu nie przysługuje wobec Sprzedającego żadne roszczenia, z zastrzeżeniem 13 pkt Wielkości i terminy wnoszenia rat wchodzących w skład Ceny określa Harmonogram Płatności. 5. Raty płatności obejmują podatek VAT w stawce 8%. Zmiana stawki VAT w trakcie wykonywania niniejszej Umowy spowoduje po stronie Sprzedającego obowiązek dostarczenia listem poleconym nowego Harmonogramu Płatności w wysokości kwot brutto, co nie będzie stanowić zmiany niniejszej Umowy W celu doprowadzenia do zawarcia Umowy Przyrzeczonej Kupujący będzie dokonywał płatności Ceny zgodnie z Harmonogramem Płatności. 2. Płatność poszczególnych rat ceny następować będą na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy numer Za termin spełnienia świadczenia uważać się będzie datę wpływu należności na rachunek Sprzedającego. 4. Zmiana stawki VAT w trakcie wykonywania niniejszej umowy spowoduje po stronie Sprzedającego obowiązek dostarczenia listem poleconym nowego Harmonogramu Płatności w wysokości kwot brutto, co nie będzie stanowić zmiany niniejszej umowy. 5. W przypadku opóźnienia we wpływie na rachunek Sprzedającego odpowiedniej płatności Sprzedający ma prawo naliczyć od każdej zaległej płatności lub jej brakującej części odsetki ustawowe za opóźnienie. Sprzedający ma prawo zaliczyć każdą wpłatę w pierwszej kolejności na odsetki i płatności najdalej wymagalne. 6. Sprzedający wystawi Kupującemu odpowiednie dowody finansowe (faktury VAT lub korekty tych dokumentów) na każdą kolejną wpłatę dokonywaną na podstawie niniejszej umowy - odpowiedni dokument zostanie przesłany Kupującemu niezwłocznie po wpływie środków z tytułu każdej wpłaty na rachunek Sprzedającego. 7. Wpłata zaliczki na poczet ceny nie stanowi zadatku za wyjątkiem kwoty Zadatku, który po jej wpłacie przez Kupującego traktowany będzie jako zadatek, w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego. Strona 9 z 14

10 V. Odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony ponoszą wzajemnie odpowiedzialność za niewykonanie lub wadliwe wykonanie Umowy na zasadzie kar umownych, jak następuje: 1) za zwłokę Sprzedającego w zawarciu Umowy Przyrzeczonej, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,02% Ceny za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 4% Ceny; 2) za zwłokę Kupującego w zawarciu Umowy Przyrzeczonej, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 0,02% Ceny za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 4% Ceny. 2. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej Strony mają prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie do upływu 3 (trzech) miesięcy od Terminu Umowy Przyrzeczonej w następujących przypadkach: 1) Kupujący może od umowy odstąpić w przypadku, gdy Sprzedający jest w zwłoce w zawarciu Umowy Przyrzeczonej i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania wystosowanego przez Kupującego i wyznaczenia dodatkowego 1-miesięcznego terminu Sprzedający nie przystąpił do zawarcia Umowy Przyrzeczonej, 2) Sprzedający może od umowy odstąpić w przypadku, gdy Kupujący jest w zwłoce w zawarciu Umowy Przyrzeczonej lub w zapłacie całości lub części ceny i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania wystosowanego przez Sprzedającego i wyznaczenia dodatkowego 1-miesięcznego terminu Kupujący nie przystąpi do zawarcia Umowy Przyrzeczonej lub nie zapłaci zaległej płatności. W przypadku pierwszej wpłaty dodatkowy termin wyznaczony Kupującemu przez Sprzedającego do zapłaty zaległej płatności wynosił będzie 14 dni. 2. Kupujący może w każdym czasie (do Terminu Umowy Przyrzeczonej) odstąpić od niniejszej umowy bez podania powodów. W takim przypadku Sprzedający uprawniony jest do zatrzymania Zadatku. 13. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron Sprzedający zwróci Kupującemu w terminie 21 dni od odstąpienia od Umowy dokonane wpłaty: 1) po potrąceniu przysługującego Sprzedającemu Zadatku, gdy od Umowy odstąpił Sprzedający na podstawie 12 ust. 1 pkt. 2), albo gdy od umowy odstąpił Kupujący zgodnie z 12 ust. 2; Strona 10 z 14

11 2) z uwzględnieniem przysługującego Kupującemu Zadatku, gdy od umowy odstąpił Kupujący w przypadku określonym w 12 ust. 1 pkt. 1), 3) W wysokości wartości nominalnej, gdy od Umowy odstąpi Kupujący w przypadku określonym w 9 ust. 3. VI. Służebności Sprzedający oświadcza, że każdoczesnemu właścicielowi Nieruchomości oraz działek o numerach: 28/6 (zapisana w księdze wieczystej PO1P/ /9) i 28/7 (zapisana w księdze wieczystej PO1P/ /1) przysługują opisane w 2 ust. 2 Umowy: 1) odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę gruntu numer 28/3 (zapisaną w księdze wieczystej PO1P/ /1), a prawo wykonywania służebności przejazdu i przechodu ograniczone jest do terenu dróg wewnętrznych i ciągów pieszych oznaczonych na Załączniku numer 1 do niniejszej umowy - Plan zagospodarowania Nieruchomości ; opłaty z tytułu służebności uiszczane będą przez współwłaścicieli nieruchomości władnących stanowiących działki ewidencyjne numer: 28/5, 28/6, 28/7, od chwili rozpoczęcia korzystania z tej służebności przez współwłaścicieli nieruchomości władnących, to jest od dnia powstania na tych działkach Wspólnot Mieszkaniowych, w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) miesięcznie od każdego lokalu mieszkalnego usytuowanego na nieruchomościach władnących; 2) odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie do korzystania z pomieszczenia ochrony znajdującego się w budynku przy ulicy Józefa Sowińskiego numer 43 (czterdzieści trzy), to jest wspólnego korzystania przez pracowników ochrony, każdej ze Wspólnot Mieszkaniowych utworzonych na nieruchomościach władnących z tego pomieszczenia, opłaty z tytułu służebności będą uiszczane przez współwłaścicieli nieruchomości władnących stanowiących działki o numerach: 28/5, 28/6, 28/7, od chwili rozpoczęcia korzystania z tej służebności przez współwłaścicieli nieruchomości władnących, to jest od dnia powstania na tych działkach Wspólnot Mieszkaniowych w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) miesięcznie od każdego lokalu mieszkalnego usytuowanego na nieruchomościach władnących. Nadto Sprzedający wyjaśnia, że opłaty z tytułu korzystania z powyższych służebności rozliczane będą pomiędzy Wspólnotami Mieszkaniowymi, raz w roku do dnia 30 czerwca każdego roku. Opłaty będą waloryzowane po upływie każdego okresu pięciu lat kalendarzowych o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych na koniec każdego roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwsza waloryzacja dokonana będzie w roku Opłata z tytułu korzystania ze służebności zawiera koszty utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej. 2. Sprzedający oświadcza, że nieruchomość stanowiąca działkę gruntu numer 28/6, obciążona będzie odpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie korzystania przez właścicieli lokali zlokalizowanych na Nieruchomości oraz na działce gruntu numer Strona 11 z 14

12 28/7, z placu zabaw zlokalizowanego na działce gruntu numer 28/6 obejmującą zadanie inwestycyjne etapu D, a oznaczonego na Załączniku nr 1 Plan zagospodarowania Nieruchomości. Opłaty z tytułu służebności będą uiszczane przez współwłaścicieli Nieruchomości oraz działki 28/7 na rzecz współwłaścicieli nieruchomości służebnej to jest działki gruntu numer 28/6, od chwili rozpoczęcia korzystania z tej służebności to jest od chwili powstania wspólnot mieszkaniowych i wybudowania placu zabaw, w wysokości ustalonej do Umowy Przyrzeczonej. Opłaty z tytułu służebności obejmować będą koszty utrzymania urządzeń niezbędnych do wykonywania służebności. 3. Sprzedający oświadcza, że: 1) Nieruchomość obciążona będzie na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 28/6 (zapisaną w księdze wieczystej PO1P/ /9) nieodpłatną służebnością gruntową, polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez drogę wewnętrzną oraz ciągi komunikacyjne garażu podziemnego zlokalizowanego na Nieruchomości, 2) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu numer 28/6 (zapisaną w księdze wieczystej PO1P/ /9) obciążona będzie na rzecz każdoczesnego właściciela Nieruchomości nieodpłatną służebnością gruntową, polegającą na prawie przechodu przez drogę wewnętrzną oraz prawie przechodu i przejazdu przez ciągi komunikacyjne garażu podziemnego zlokalizowanego na działce gruntu numer 28/6. Kupujący akceptuje postanowienia zawarte w ust. 3. VII. Zarząd Nieruchomością Wspólną 15. Zarząd Nieruchomością Wspólną sprawować będzie ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą w Kielcach, do czasu podjęcia przez wspólnotę mieszkaniową utworzoną na Nieruchomości uchwały o zmianie sposobu zarządu. Określenie podmiotu sprawującego zarząd Nieruchomością Wspólną nastąpi w Umowie Przyrzeczonej. Z dniem powstania wspólnoty mieszkaniowej, zarząd wspólnoty zleci zarządzanie budynkiem profesjonalnej firmie zarządzającej za wynagrodzenie wynoszące nie więcej niż 1 zł/m2 (jeden złoty za jeden metr kwadratowy) powierzchni użytkowej samodzielnych Lokali miesięcznie. VIII. Postanowienia końcowe Sprzedający ma prawo cesji wierzytelności i przeniesienia długów wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej, będącej podmiotem zależnym od Spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, pod warunkiem, że cesjonariusz nabędzie własność przedmiotowego Lokalu, na co Kupujący wyraża niniejszym zgodę. 2. Strony potwierdzają, że Umowa niniejsza jest kompletna, a Strony nie dokonywały żadnych ustaleń, które nie byłyby zawarte w niniejszej Umowie. Strona 12 z 14

13 3. Zmiana, rozwiązanie Umowy, a także odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Spory mogące powstać na tle Umowy będą rozpoznawane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 5. Oświadczenia składane w związku z niniejszą umową traktowane będą jako złożone z chwilą, gdy doszły do odbiorcy oświadczenia w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 6. Sprzedający zobowiązuje się, że w razie otrzymania stosownego wniosku Kupującego, przygotuje niezwłocznie wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania przez Kupującego kredytu bankowego na zakup lokalu będącego przedmiotem niniejszej Umowy, których to dokumentów Kupujący nie jest w stanie uzyskać bez pomocy Sprzedającego. 7. Sprzedający ma prawo przetwarzania danych osobowych Kupującego w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 17. Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawieraniem Umowy Przyrzeczonej, w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego wydawanych przy zawarciu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążać będą Kupującego. 18. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Podpisy stron: Sprzedający: 1)... Kupujący: 1).. Strona 13 z 14

14 2) Strona 14 z 14

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia. 2016 roku pomiędzy: Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia 2014 roku pomiędzy: Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia. 2015 roku pomiędzy: Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia roku pomiędzy: Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia.. 2017 roku pomiędzy: Projekt Naramowice Projekt Echo 100 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia 2015 roku pomiędzy: Projekt Naramowice Grupa Echo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia.. 2016 roku pomiędzy: Projekt Naramowice EBR GLOBAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA Oświadczenia stron 1.

UMOWA DEWELOPERSKA Oświadczenia stron 1. UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Dnia.. roku (...2015) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się:

Dnia.. roku (...2015) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się: Repertorium A numer /2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku (...2015) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się: 1..... działająca przy niniejszej

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Klient 2, syn i, zam., legitymujący się dowodem osobistym ważnym do roku,

UMOWA REZERWACYJNA. Klient 2, syn i, zam., legitymujący się dowodem osobistym ważnym do roku, zawarta w w dniu roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Nr /2015 Spółką pod firmą: Doctor.Home spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach (wpisaną do KRS pod nr 0000496664, NIP: 513-023-69-85,

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Dnia.. roku ( r.) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się:

Dnia.. roku ( r.) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się: Repertorium A numer /2017 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku (...2017 r.) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się: 1..... działająca przy

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY Dnia.. dwa tysiące piętnastego roku (.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej w.. przy ulicy., przed notariuszem.

AKT NOTARIALNY Dnia.. dwa tysiące piętnastego roku (.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej w.. przy ulicy., przed notariuszem. Repertorium A nr /2015 AKT NOTARIALNY Dnia.. dwa tysiące piętnastego roku (.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej w.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: 1...., - działająca w imieniu i na rzecz spółki

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY DOMU SZEREGOWEGO

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY DOMU SZEREGOWEGO 1 PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY DOMU SZEREGOWEGO Zawarta dnia... 2015 roku pomiędzy: Projekt Naramowice Grupa Echo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY zawarta w Łodzi, w dniu. 2014 r. pomiędzy: Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, przy Al. Solidarności 36, wpisaną

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU. zawarta we Wrocławiu, w dniu dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU. zawarta we Wrocławiu, w dniu dwa tysiące czternastego roku (.2014 r. PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU zawarta we Wrocławiu, w dniu dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) pomiędzy: Echo Przy Słowiańskim Wzgórzu Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. Zapis o ile przedmiotowe wzmianki pojawią się w księdze wieczystej 2

UMOWA DEWELOPERSKA. Zapis o ile przedmiotowe wzmianki pojawią się w księdze wieczystej 2 UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Repertorium A nr /2014 Załącznik d) AKT NOTARIALNY

Repertorium A nr /2014 Załącznik d) AKT NOTARIALNY Repertorium A nr /2014 Załącznik d) AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące trzynastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: 1....., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Przedwstępna. umowa ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu

Przedwstępna. umowa ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu 1 Przedwstępna umowa ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu Zawarta dnia roku pomiędzy: Echo Pod Klonami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach (Al.

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY Zawarta w dniu dwa tysiące jedenastego roku (2011-..) w Warszawie, pomiędzy: 1. Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Dnia.. roku dwa tysiące szesnastego ( -2016), przede mną,

Dnia.. roku dwa tysiące szesnastego ( -2016), przede mną, Repertorium A nr /2016 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku dwa tysiące szesnastego ( -2016), przede mną, notariuszem w Łodzi w lokalu mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi stawili się:---------------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Dnia dwa tysiące trzynastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy., przed notariuszem.

AKT NOTARIALNY. Dnia dwa tysiące trzynastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy., przed notariuszem. Repertorium A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące trzynastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: 1....., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Dnia.. roku dwa tysiące dwunastego (..2014), przede mną, notariuszem w Łodzi w lokalu mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi

Dnia.. roku dwa tysiące dwunastego (..2014), przede mną, notariuszem w Łodzi w lokalu mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi Repertorium A nr /2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku dwa tysiące dwunastego (..2014), przede mną, notariuszem w Łodzi w lokalu mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi stawili się:------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. Oświadczenia stron 1 PO1P/00249243/6 numer 513/..., ...

UMOWA DEWELOPERSKA I. Oświadczenia stron 1 PO1P/00249243/6 numer 513/..., ... UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu przeniesienia na Nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

PESEL zamieszkała:.. 3. YX,.. córka i.., numer dowodu osobistego:

PESEL zamieszkała:.. 3. YX,.. córka i.., numer dowodu osobistego: Repertorium A nr /2017 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku dwa tysiące siedemnastego ( -2017), przede mną, notariuszem w Łodzi w lokalu mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi stawili się:------------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu przeniesienia na Nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu przeniesienia na Nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA Repertorium A nr /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku (.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy., przed notariuszem. stawili się:-------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: ------------------- --- 1. --------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została zawarta w dniu... r. w Łodzi, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została zawarta w dniu... r. w Łodzi, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została zawarta w dniu... r. w Łodzi, pomiędzy: Wojciechem Gągolewiczem - prezesem zarządu spółki Karolewska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. I. Definicje

UMOWA DEWELOPERSKA. I. Definicje UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Umowa Przedwstępna Sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego...., córka. i., zam..., legitymująca się dowodem osobistym numer.

Umowa Przedwstępna Sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego...., córka. i., zam..., legitymująca się dowodem osobistym numer. Umowa Przedwstępna Sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Zawarta w dniu.. r. w pomiędzy:..., córka. i., zam...., legitymująca się dowodem osobistym numer., PESEL..., oraz...., synem. i..,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy. Umowa sprzedaży nr. zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy:

Ogólne Warunki Umowy. Umowa sprzedaży nr. zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy: /2018 Egz. nr Ogólne Warunki Umowy Umowa sprzedaży nr zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: 1. Instytucją Gospodarki Budżetowej Zakładem Inwestycji Organizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1.Zakładem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych PRYZMAT

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Dnia dwa tysiące dwunastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej we..

AKT NOTARIALNY. Dnia dwa tysiące dwunastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. Repertorium A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące dwunastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY Nr.. Zawarta dnia w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45, w Milanówku, pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY Nr.. Zawarta dnia w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45, w Milanówku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 do ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Warszawskiej z dnia 30.01.2017 r. (sygn. sprawy GNPP.6845.19.2016). UMOWA DZIERŻAWY Nr.. Zawarta dnia w siedzibie Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017 UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017 zawarta w dniu w Słupsku pomiędzy : Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, 76 200 SŁUPSK, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

Dnia. UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka. pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem

Dnia. UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka. pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem PROJEKT Dnia UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Panią oraz Panem a... z dnia... 2015 r. 1/6 Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ zwana dalej Umową

UMOWA REZERWACYJNA DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ zwana dalej Umową UMOWA REZERWACYJNA DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ zwana dalej Umową zawarta w dniu. roku pomiędzy:.. zwani dalej Sprzedającym a Panem, panią. zwanymi dalej Kupującym. Zważywszy, że: I. Sprzedający

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO Zawarta dnia. 2015 roku pomiędzy: Echo - Nowy Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa w Kielcach

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NATURA NAZWISKO I IMIĘ/Nazwa: Dokument tożsamości: ADRES/SIEDZIBA:,

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NATURA NAZWISKO I IMIĘ/Nazwa: Dokument tożsamości: ADRES/SIEDZIBA:, zawarta w dniu 2012.04.30 w Olsztynie pomiędzy: FUNDACJĄ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONEJ URBANIZACJI NATURA 2010 z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 24/26A/1, nr KRS 0000346406, nr NIP 113-278-70-26,

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI zawarta w dniu 2013.02.12 w Olsztynie pomiędzy: II TREENEO Sp. z o.o. Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 24/26A/1, nr KRS 0000423291, zwaną dalej Sprzedającym, Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2017 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące siedemnastego roku (.2017r.) w Kancelarii Notarialnej.we Wrocławiu przy ulicy., przed notariusz stawiły się:--- -------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA 11-15 NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: 1. PRZEDSIĘBIORSTWEM WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO I USŁUG INWESTYCYJNYCH UNIBUD Sp. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu [ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu zawarta w dniu ( ) r. (zwana dalej Umową ), w ( ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów ( wielorodzinny budynek mieszkalny)

Ogólne warunki umów ( wielorodzinny budynek mieszkalny) Ogólne warunki umów ( wielorodzinny budynek mieszkalny) Zgodnie z art. 158 i 389 1 k.c., przedwstępna umowa oraz umowa sprzedaŝy przenosząca prawo własności lub prawo uŝytkowania wieczystego gruntu wraz

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z KREDYTEM HIPOTECZNYM ZA GOTÓWKĘ

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z KREDYTEM HIPOTECZNYM ZA GOTÓWKĘ PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z KREDYTEM HIPOTECZNYM ZA GOTÓWKĘ Dnia. r., w..... pomiędzy: Panem/Panią., zam. w.... (...-. ), ul.., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez.... o numerze......,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) I. Oświadczenia Stron 1. Poznaniu Naramowice 513/43 513/ m2 Załącznikiem numer 1 Nieruchomością

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) I. Oświadczenia Stron 1. Poznaniu Naramowice 513/43 513/ m2 Załącznikiem numer 1 Nieruchomością UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y - PROJEKT

N O T A R I A L N Y - PROJEKT Repertorium A numer / A K T N O T A R I A L N Y - PROJEKT Dnia roku ( r.) przed Notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną w Szczecinie przy ulicy numer, w siedzibie kancelarii stawili się: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została zawarta w dniu... r. w Łodzi, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została zawarta w dniu... r. w Łodzi, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została zawarta w dniu... r. w Łodzi, pomiędzy: KAROLEWSKA SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą przy Alei Tadeusza Kościuszki 32 lok. 2, 90-419 Łódź, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia.. dwa tysiące czternastego roku (.-.-2014) przed notariusz w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 40/3 stawili się:

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: 1. UNIBUD i PARTNERZY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nowej 6/12, Nr kodu

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P zawarta w Krakowie w dniu 2010 r. ( dwa tysiące dziesiątego roku) pomiędzy:.. działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia roku w imieniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY dnia... r., w, pomiędzy: Panem/Panią., zam. w... (... -.. ), ul.., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez.. o numerze......,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4 / 2015 Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim

Zarządzenie Nr 4 / 2015 Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim Zarządzenie Nr 4 / 2015 Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim w sprawie wprowadzenia procedury rozłożenia na raty płatności za wykonanie przyłącza wod-kan

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1g /2015. zawarta w dniu.. 09.2015 r. w Krakowie,

UMOWA Nr 1g /2015. zawarta w dniu.. 09.2015 r. w Krakowie, zawarta w dniu.. 09.2015 r. w Krakowie, 1 UMOWA Nr 1g /2015 pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Podgórze z siedzibą w Krakowie przy ul. Podedworze 20, zwaną dalej Spółdzielnią, reprezentowaną przez: a przyjętą/przyjętym

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A-Nr /07 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. roku dwa tysiące dwunastego (...2012 roku) przed notariuszem..., prowadzącym Kancelarię Notarialną w..., stawili się: ----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA (Apartamenty Mokotów Park)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA (Apartamenty Mokotów Park) UMOWA PRZEDWSTĘPNA (Apartamenty Mokotów Park) Zawarta w dniu.13 lipca 2009 roku w Warszawie, pomiędzy: Spółką Marvipol S.A. z siedzib`ą w Warszawie przy ulicy Stawki 3A wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

, zam.: ulica numer /, dowód osobisty ; , zam.: ulica numer /, dowód osobisty.

, zam.: ulica numer /, dowód osobisty ; , zam.: ulica numer /, dowód osobisty. PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NR AH/./../2017/.. zawarta dnia.. pomiędzy TEMAR AM SPÓŁKA AKCYJNA AVANTI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, adres: 53-301 Wrocław, ulica Ślężna numer 27B, wpisaną

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y- PROJEKT

N O T A R I A L N Y- PROJEKT Repertorium A numer / A K T N O T A R I A L N Y- PROJEKT Dnia roku (_...r.) przed..notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną w Szczecinie przy ulicy. numer., w siedzibie kancelarii stawili się: 1.

Bardziej szczegółowo