PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU
|
|
- Miłosz Markowski
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia roku pomiędzy: Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP , kapitał zakładowy: ,10, w pełni opłacony, zwaną w treści umowy Sprzedającym, reprezentowaną przez: - pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego przed Notariuszem Elżbietą Giedyk- Sierakowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Kielcach, przy ul. Małej 14/6, w dniu roku pod numerem Repertorium A, a 1..., córką. i., zamieszkałą w ( -.), przy ul.., legitymującą się dowodem osobistym., PESEL.., 2..., synem i., zamieszkałym w (.-..),ul... legitymującym się dowodem osobistym, PESEL Zwanymi dalej Kupującym 1. Sprzedający oświadcza, że: I. Oświadczenia stron 1. 1) Spółka pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach jest właścicielem nieruchomości położonej w Poznaniu, obręb Łazarz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach 28/1 oraz 28/3 o łącznym obszarze m2 (dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych numer PO1P/ /1, 2) w dziale III księgi wieczystej PO1P/ /1 wpisane są: a) roszczenia o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokali mieszkalnych i przeniesienie praw własności tych lokali oraz praw niezbędnych do korzystania z tych lokali oraz wzmianki o wnioskach dotyczące takich roszczeń, nie dotyczące przedmiotu niniejszej umowy; b) nieodpłatna i na czas eksploatacji nowopowstałych oraz projektowanych sieci cieplnych służebność przesyłu na rzecz Veolia Energia Poznań Spółka Akcyjna; c) nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu; Strona 1 z 11
2 d) nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości obejmującej działkę o numerze 28/2 (objętą PO1P / / 8) polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr o numerze 28/3; e) nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu; 3) W dziale IV ujawniona jest wzmianka numer DZ. KW. / PO1P / / 16 / 1, która dotyczy wniosku o wpis roszczenia o ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z umowy kredytu, równocześnie z wyodrębnieniem z nieruchomości macierzystej lokalu mieszkalnego, nie stanowiącego przedmiotu niniejszej umowy; 2. Opisane wyżej prawo własności nie jest obciążone długami, prawami oraz roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu nieujawnionymi w księdze wieczystej, poza wzmiankami obejmującymi wpis roszczeń o ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie własności lokali, nie dotyczące przedmiotu niniejszej umowy, Sprzedający nie jest stroną żadnej umowy, na mocy której wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy byłoby niemożliwe lub które stanowiłyby podstawę do unieważnienia lub uchylenia niniejszej umowy, Sprzedający oświadcza ponadto, że: 2 1. na mocy 14 ust. 4 Statutu Sprzedającej Spółki zawarcie niniejszej umowy nie wymaga uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy ani zgody innego organu spółki, 1. dnia 23 grudnia 2013 roku Prezydent Miasta Poznania wydał na wniosek Mena Investments Sp. z o.o. decyzję numer 2672/2013, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą etap A przy ul. Sowińskiego w Poznaniu. Powyższa decyzja w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jest ostateczna i nie jest zaskarżona. Dnia 22 maja 2014 roku Prezydent Miasta Poznania wydał decyzję o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 2672/2013; a decyzja nr 2672/2013 została zmieniona decyzją Prezydenta Miasta Poznania numer 247/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku o zmianie pozwolenia na budowę; powyższe decyzje w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę są ostateczne i nie są zaskarżone 2. na mocy decyzji opisanych w ust. 2 powyżej, Sprzedający zrealizował 5 (pięć) budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych jako A1, A2, B, C1 i C2 o 4 kondygnacjach naziemnych posadowionych na wspólnej kondygnacji podziemnej stanowiącej garaż wraz z pomieszczeniami przynależnymi, o łącznej projektowanej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz pomieszczeniami 7.516,06 m2 (siedemset tysięcy pięćset szesnaście i 06/100 metra kwadratowego) (dalej zwane Budynkami ); Zagospodarowanie nieruchomości objętej między innymi inwestycją opisaną w niniejszym ustępie uwidocznione jest na Załączniku nr 1 Plan zagospodarowania terenu; Strona 2 z 11
3 3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania w dniu 26 kwietnia 2016 wydał roku decyzję numer 249/2016 (znak PINB/OIK/ /1109/2016) zezwalającą na użytkowanie Budynków, która z dniem 11 maja 2016 roku stała się ostateczna; 4. przedmiot niniejszej umowy wykonany został stosownie do postanowień niniejszej umowy oraz załączników do niniejszej umowy; 5. w Budynku oznaczonym numerem znajduje się będzie lokal mieszkalny oznaczony numerem.. o powierzchni użytkowej. m2, usytuowany na.. (..) piętrze Budynku.., składający się z:.., do którego przynależeć będzie pomieszczenie oznaczone nr (.) o powierzchni m 2 usytuowane na poziomie -1 Budynku, a stanowiące komórkę lokatorską. Do opisanego lokalu przylega balkon / loggia / taras (zwany dalej Lokalem ). 6. Z własnością Lokalu związany jest udział wynoszący / (./siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześć) części we współwłasności wszelkich części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie własności gruntu, na którym posadowione są Budynki obliczony zgodnie z treścią art.3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. Nr 85 poz. 388 ze zm.). 7. Częściami wspólnymi Budynków są: fundamenty, ściany konstrukcyjne i ściany zewnętrzne, dach, korytarze, klatka schodowa, szyby windowe oraz pomieszczenia i instalacje, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, pomieszczenie hali garażowej. 3 i małżonkowie.. wyjaśniają, że w Ich związku małżeńskim obowiązuje ustrój majątkowej wspólności ustawowej, a zakupu dokonują ze środków pochodzących z Ich majątku wspólnego. II. Przedmiot umowy 4 1. Strony zobowiązują się wzajemnie, w terminie określonym w 6 ust. 1, zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży (zwaną dalej Umową Przyrzeczoną ), na mocy której Sprzedający ustanowi odrębną własność i sprzeda Kupującemu Lokal mieszkalny numer (oznaczenie budowlane.) o powierzchni użytkowej m2 (.i /100 metrów kwadratowych), usytuowany na piętrze, w Budynku oznaczonym numerem w klatce schodowej numer, znajdującym się w Poznaniu przy ul. Sowińskiego, wraz z przylegającym do tego lokalu pomieszczeniem przynależnym oznaczonym numerem o powierzchni.usytuowany na poziomie -1a stanowiącym komórkę Strona 3 z 11
4 lokatorską oraz z przylegającym do tego lokalu balkonem/tarasem oraz udziałem wynoszącym / części w prawie własności gruntu i własności powierzchni wspólnych Budynków, a i małżonkowie.opisany Lokal mieszkalny wraz ze związanymi z nim prawami, za cenę podaną w 8 ust. 1, w terminie podanym 6 ust. 1 kupią. 2. Kupującemu Lokal mieszkalny nr. przysługiwać będzie z mocy art. 3 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali współwłasność przymusowa nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz wszystkie powierzchnie w budynku przeznaczone do wspólnego użytku, nie związane wyłącznie z własnością konkretnego lokalu, z wyłączeniem urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa przesyłowego. 3. Obmiar lokali do rozliczenia oraz obmiar lokali powykonawczy (dla wyliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej) dokonany był według normy PN-ISO 9836: Kupujący oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel Lokalu w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej nie będzie korzystać z miejsc postojowych na parkingu podziemnym i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do innych miejsc postojowych znajdujących się na terenie wspólnego parkingu podziemnego. Nabywca upoważnia nieodwołalnie Sprzedającego do dysponowania tymi miejscami, w szczególności poprzez przyznawanie ich kolejnym nabywcom lokali do swobodnego używania. Załącznik numer 2 do niniejszej Umowy Rzut kondygnacji -1 hala garażowa, Etap A określa usytuowanie miejsc postojowych. ALBO Każdoczesnemu właścicielowi Lokalu opisanego w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania z jednego miejsca postojowego na parkingu podziemnym oznaczonego numerem wynikające z ustanowionego sposobu korzystania z części nieruchomości wspólnej stanowiącej parking, a przeznaczonych do wyłącznego korzystania przez poszczególnych właścicieli lokali. Nabywca oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel Lokalu w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej godzi się na dokonanie takiego ustanowienia sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do innych miejsc postojowych, znajdujących się na terenie wspólnego parkingu wydzielonych do wyłącznego korzystania przez właścicieli poszczególnych lokali i upoważnia nieodwołalnie Sprzedającego do dysponowania tymi miejscami, w szczególności poprzez przyznawanie ich kolejnym nabywcom lokali do swobodnego używania. Załącznik numer 2 do niniejszej Umowy Rzut kondygnacji -1 hala garażowa, Etap A określa usytuowanie miejsc postojowych. 5. Kupujący oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel Lokalu w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej nie będzie korzystać z miejsc postojowych na parkingu usytuowanym na gruncie stanowiącym nieruchomość wspólną i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do innych miejsc postojowych znajdujących się na terenie wspólnego parkingu naziemnego. Nabywca upoważnia nieodwołalnie Sprzedającego do dysponowania tymi miejscami, w szczególności poprzez przyznawanie ich kolejnym Strona 4 z 11
5 nabywcom lokali do swobodnego używania. Załącznik numer 3 do niniejszej Umowy Schemat miejsc postojowych naziemnych określa usytuowanie miejsc postojowych. ALBO Każdoczesnemu właścicielowi Lokalu w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania z: jednego miejsca postojowego oznaczonego numerem, zlokalizowanego na parkingu usytuowanym na gruncie stanowiącym nieruchomość wspólną a przeznaczonego do wyłącznego korzystania przez poszczególnych właścicieli lokali wynikające z ustanowionego sposobu korzystania z części nieruchomości wspólnej stanowiącej parking naziemny. Nabywca oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel Lokalu w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej godzi się na dokonanie takiego ustanowienia sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do innych miejsc postojowych, znajdujących się na terenie wspólnego parkingu wydzielonych do wyłącznego korzystania przez właścicieli poszczególnych lokali i upoważnia nieodwołalnie Sprzedającego do dysponowania tymi miejscami, w szczególności poprzez przyznawanie ich kolejnym nabywcom lokali do swobodnego używania. Załącznik numer 3 do niniejszej Umowy Schemat miejsc postojowych naziemnych określa usytuowanie miejsc postojowych. 6. Kupującemu oraz każdorazowemu właścicielowi Lokalu w ramach własności nieruchomości wspólnej przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania z ogródka przydomowego przylegającego do Lokalu, a oznaczonego na Załączniku numer 4 Schemat ogródków przydomowych, wynikającego z ustanowionego sposobu korzystania z części nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt. Kupujący oświadcza, że nie będzie wnosić żadnych roszczeń do innych ogródków przydomowych przylegających do lokali znajdujących się na parterze budynków, a wydzielonych do wyłącznego korzystania przez właścicieli tych lokali i upoważniają nieodwołalnie Sprzedającego do dysponowania tymi ogródkami, w szczególności poprzez przyznawanie ich innym nabywcom lokali do swobodnego używania. ALBO Kupujący oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel Lokalu w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej godzi się na podział do używania części nieruchomości wspólnej to jest gruntu, celem częściowego przeznaczenia go na ogródki przydomowe i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do obszaru ogródków, wydzielonych do wyłącznego korzystania przez właścicieli poszczególnych lokali i upoważniają nieodwołalnie Sprzedającego do dysponowania tymi ogródkami, w szczególności poprzez przyznawanie ich nabywcom lokali do swobodnego używania. Załącznik numer 4 do niniejszej Umowy Schemat ogródków przydomowych określa usytuowanie ogródków przydomowych Sprzedający zobowiązuje się p r z e k a z a ć Kupującemu L o k a l w dniu zawarcia Umowy Przyrzeczonej, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym. Do Strona 5 z 11
6 protokołu Sprzedający dołączy komplet kluczy oraz instrukcje użytkowania urządzeń zamontowanych w lokalu oraz inne dokumenty, jeśli zajdzie taka konieczność. Sprzedający powiadomi Kupującego o terminie przekazania Lokalu na 7 dni przed proponowanym terminem. W razie nie stawienia się Kupującego na wskazany termin przekazania Lokalu, Sprzedający wyznaczy dodatkowy termin przekazania. 2. W udostępnieniu lokalu uczestniczą Kupujący i przedstawiciel Sprzedającego, 3. Do protokołu zdawczo odbiorczego Sprzedający dołączy pełnomocnictwo, do złożenia wniosku o zawarcie Umowy sprzedaży energii elektrycznej przez Kupującego. Przedmiotowy wniosek zostanie złożony w imieniu Kupującego do firmy Enea S.A wraz ze wskazaniem stanu licznika energii elektrycznej zainstalowanego w przedmiotowym lokalu spisanego w dacie udostępnienia. 4. W razie stwierdzenia przez obie Strony wad, które uniemożliwiają prowadzenie w lokalu prac wykończeniowych i które nie mogą być usunięte niezwłocznie, Sprzedający wyznaczy termin ich usunięcia z uwzględnieniem możliwości technicznych. Po usunięciu wad Sprzedający powiadomi Kupującego o drugim terminie udostępnienia. 5. W Umowie Przyrzeczonej Kupujący zobowiąże się, że w razie ujawnienia się w okresie rękojmi wad fizycznych sprzedawanego Lokalu, uzgodni ze Sprzedającym termin i w uzgodnionym terminie udostępni Sprzedającemu lokal w celu usunięcia ujawnionych wad. Odmowa udostępnienia lokalu w celu usunięcia ujawnionych w okresie rękojmi wad spowoduje, że odpowiedzialność za zaistniałe wady i ewentualne szkody powstałe z powodu nie usunięcia wad niezwłocznie ponosić będą Kupujący. 6. Termin rękojmi rozpoczyna bieg w dacie podpisania przez Strony protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa w ust. 1. Termin rękojmi na wady nieruchomości wynosi 5 (pięć) lat. Przewidziane przez prawo zasady odpowiedzialności Sprzedającego za jakość świadczenia opisano w Załączniku numer 5 do niniejszej Umowy W terminie do dnia roku Strony zobowiązują się, zawrzeć Umowę Przyrzeczoną, opisaną w 4 ust Sprzedający zawiadomi Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o czasie i miejscu zawarcia Umowy Przyrzeczonej (podając dzień, godzinę i kancelarię notarialną). Zawiadomienie powyższe może być dokonane w dowolnej formie (telefonicznie, listownie, itp.). 3. W przypadku zwłoki w zapłacie przez Kupującego którejkolwiek z wymagalnych płatności określonych w 9 ust.4 termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej i przekazania Lokalu ulega przesunięciu do czasu dokonania przez Kupującego tychże płatności. Dopiero po dokonaniu płatności Sprzedający wskaże czas i miejsce zawarcia Umowy Przyrzeczonej i przekazania Lokalu. Strona 6 z 11
7 7. 1. Lokal mieszkalny wykonany został zgodnie ze standardem wykończenia określonym w Załączniku numer 6 do niniejszej umowy. 2. Kartę inwentaryzacyjną Lokalu mieszkalnego i przynależności wraz z zaznaczeniem na kondygnacji zawiera Załącznik numer 7 do niniejszej umowy. III. 8. Cena 1. Strony zgodnie ustalają cenę brutto przedmiotu umowy na kwotę ( i /100) złotych. 2. Na cenę powyższą składają się następujące elementy: a) cena netto Lokalu mieszkalnego i udziału w nieruchomości wspólnej (częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu) to jest łącznie kwota.. ( i /100) złotych, b) kwota podatku VAT (. i./100) złotych naliczona w stawce 8% od wartości lokalu. 3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w wyniku zmiany powszechnie obowiązującego prawa - zostanie zastosowana właściwa stawka podatku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 4. W przypadku, gdy w wyniku zmiany powszechnie obowiązującego prawa wzrośnie stawka podatku VAT, o którym mowa powyżej i w związku z powyższym Sprzedający oświadczy Kupującemu, że zwiększa się cena określona w ust. 1 oraz w ust. 2 lit. b) Kupujący może w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Sprzedającego o zwiększeniu ceny, jednak nie później niż do daty określonej w 6 ust. 1, od niniejszej umowy odstąpić. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z powodu zmiany stawki podatku VAT, Kupującemu nie przysługuje wobec Sprzedającego żadne roszczenia, z zastrzeżeniem 12 pkt W celu doprowadzenia do zawarcia Umowy Przyrzeczonej Kupujący zobowiązuje się do spełnienia ustalonych w 9 ust. 4 terminów ratalnych płatności. 2. Płatność poszczególnych rat ceny następować będą na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy numer Za termin spełnienia świadczenia uważać się będzie datę wpływu należności na rachunek Sprzedającego. 4. Ustala się następujące wielkości i terminy wnoszenia rat wchodzących w skład ceny określonej w 8 ust.1: a) pierwsza rata w kwocie. złotych brutto płatna najpóźniej do dnia roku, Strona 7 z 11
8 b) druga rata w kwocie złotych brutto płatna najpóźniej do dnia roku, c) trzecia rata i ostatnia rata w kwocie. złotych brutto płatna najpóźniej do dnia roku. 5. Zmiana stawki VAT w trakcie wykonywania niniejszej umowy spowoduje po stronie Sprzedającego obowiązek dostarczenia listem poleconym nowego harmonogramu wpłat w wysokości kwot brutto, co nie będzie stanowić zmiany niniejszej umowy., 6. W przypadku opóźnienia we wpływie na rachunek Sprzedającego odpowiedniej płatności Sprzedający ma prawo naliczyć od każdej zaległej płatności lub jej brakującej części odsetki ustawowe. Sprzedający ma prawo zaliczyć każdą wpłatę w pierwszej kolejności na odsetki i płatności najdalej wymagalne. 7. Sprzedający wystawi Kupującemu odpowiednie dowody finansowe (faktury VAT lub korekty tych dokumentów) na każdą kolejną wpłatę dokonywaną na podstawie niniejszej umowy - odpowiedni dokument zostanie przesłany Kupującemu niezwłocznie po wpływie środków z tytułu każdej wpłaty na rachunek Sprzedającego. 8. Wpłata zaliczki na poczet ceny nie stanowi zadatku w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego, za wyjątkiem kwoty. złotych, która po jej wpłacie przez Kupującego traktowana będzie jako zadatek. IV. Odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony ponoszą wzajemnie odpowiedzialność za niewykonanie lub wadliwe wykonanie umowy na zasadzie kar umownych, jak następuje: 1) za zwłokę Sprzedającego w zawarciu Umowy Przyrzeczonej, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,05% ceny określonej w 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 2) za zwłokę Kupującego w zawarciu Umowy Przyrzeczonej, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 0,05% ceny określonej w 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 2. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej Strony mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie do dnia w następujących przypadkach: 1) Kupujący może od umowy odstąpić w przypadku, gdy Sprzedający jest w zwłoce w zawarciu Umowy Przyrzeczonej i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania wystosowanego przez Kupującego i wyznaczenia dodatkowego 1-miesięcznego terminu Sprzedający nie przystąpił do zawarcia Umowy Przyrzeczonej, Strona 8 z 11
9 2) Sprzedający może od umowy odstąpić w przypadku, gdy Kupujący jest w zwłoce w zawarciu Umowy Przyrzeczonej lub w zapłacie całości lub części ceny i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania wystosowanego przez Sprzedającego i wyznaczenia dodatkowego 1-miesięcznego terminu Kupujący nie przystąpi do zawarcia umowy przyrzeczonej lub nie zapłaci zaległej płatności. W przypadku pierwszej wpłaty dodatkowy termin wyznaczony Kupującemu przez Sprzedającego do zapłaty zaległej płatności wynosił będzie 14 dni. 2. Kupujący może w każdym czasie (do dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej) odstąpić od niniejszej umowy bez podania powodów. W takim przypadku Sprzedający uprawniony jest do zatrzymania zadatku. 12. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Sprzedający zwróci Kupującemu w terminie 21 dni od odstąpienia od umowy dokonane wpłaty: 1) po potrąceniu przysługującego Sprzedającemu zadatku, gdy od umowy odstąpił Sprzedający na podstawie 11 ust. 1 pkt. 2), albo gdy od umowy odstąpił Kupujący zgodnie z 11 ust. 2; 2) z uwzględnieniem przysługującego Kupującemu zadatku, gdy od umowy odstąpił Kupujący w przypadku określonym w 11 ust.1 pkt. 1), 3) W wysokości wartości nominalnej, gdy od Umowy odstąpi Kupujący w przypadku określonym w 8 ust. 4. V. Zarząd nieruchomością wspólną 13. Sprzedający oświadcza, że zarząd nieruchomością wspólną sprawować będzie Sprzedający do czasu podjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową uchwały o zmianie sposobu zarządu. Z dniem powstania Wspólnoty, Zarząd Wspólnoty zleci zarządzanie budynkiem profesjonalnej firmie zarządzającej za wynagrodzenie wynoszące zł/m2 ( złoty za jeden metr kwadratowy) powierzchni użytkowej samodzielnych lokali miesięcznie. VI. Służebności Sprzedający oświadcza, że działka numer 28/3 jest przeznaczona pod drogę wewnętrzną i zostanie obciążona służebnościami przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiących działki numer 28/5, 28/6 i 28/7, oznaczonych na Załączniku nr 1 Plan zagospodarowania terenu. 2. Służebność na rzecz każdoczesnego właściciela działek numer 28/5, 28/6 i 28/7, będzie odpłatna. Opłaty z tytułu służebności będą uiszczane przez współwłaścicieli Strona 9 z 11
10 nieruchomości władnącej na rzecz współwłaścicieli nieruchomości służebnej od chwili rozpoczęcia korzystania z tych służebności to jest od chwili powstania wspólnot mieszkaniowych na działkach ewidencyjnych numer 28/5, 28/6 i 28/7, w wysokości ustalonej do dnia zawarcia Umowy o której mowa w 6 ust. 1. Opłaty z tytułu służebności obejmować będą koszty utrzymania urządzeń niezbędnych do wykonywania służebności. 3. Nabywca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na ustanowienie służebności opisanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. VII. Postanowienia końcowe Sprzedający ma prawo cesji wierzytelności i przeniesienia długów wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej, będącej podmiotem zależnym od Spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, pod warunkiem, że cesjonariusz nabędzie własność przedmiotowego Lokalu, na co Kupujący wyraża niniejszym zgodę. 2. Strony potwierdzają, że umowa niniejsza jest kompletna, a Strony nie dokonywały żadnych ustaleń, które nie byłyby zawarte w niniejszej umowie. 3. Zmiana, rozwiązanie niniejszej Umowy, a także odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Spory mogące powstać na tle niniejszej umowy będą rozpoznawane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 5. Strony powinny składać sobie oświadczenia związane z Umową pod adresem podanym w Umowie. Kupujący upoważnia do odbioru korespondencji pod adresem: Oświadczenia składane w związku z niniejszą umową traktowane będą jako złożone z chwilą, gdy doszły do odbiorcy oświadczenia w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 7. Sprzedający zobowiązuje się, że w razie otrzymania stosownego wniosku Kupującego przygotuje niezwłocznie wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania przez Kupującego kredytu bankowego na zakup lokalu będącego przedmiotem niniejszej umowy, których to dokumentów Kupujący nie jest w stanie uzyskać bez pomocy Sprzedającego. 8. Sprzedający ma prawo przetwarzania danych osobowych Kupującego w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Zapis stosowany w przypadku gdy jest więcej niż 1 Kupujący Strona 10 z 11
11 Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawieraniem Umowy Przyrzeczonej, w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego wydawanych przy zawarciu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążać będą Kupującego. 16. Załączniki do umowy: 1. Plan zagospodarowania terenu; 2. Rzut kondygnacji -1 hala garażowa, Etap A; 3. Schemat miejsc postojowych naziemnych; 4. Schemat ogródków przydomowych; 5. Zasady odpowiedzialności Sprzedającego za jakość świadczenia; 6. Opis standardu wykończenia Lokalu, 7. Karta inwentaryzacyjna Lokalu mieszkalnego. 17. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Podpisy stron: Sprzedający: 1)... Kupujący: 1).. 2) Strona 11 z 11
PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU
PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia. 2015 roku pomiędzy: Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Bardziej szczegółowoPRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU
PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia roku pomiędzy: Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Bardziej szczegółowoPRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU
PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia 2014 roku pomiędzy: Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru
Bardziej szczegółowoPRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU
PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia. 2017 roku pomiędzy: ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Bardziej szczegółowoPRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU
PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia 2015 roku pomiędzy: Projekt Naramowice Grupa Echo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna
Bardziej szczegółowoPRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU
PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia.. 2017 roku pomiędzy: Projekt Naramowice Projekt Echo 100 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna
Bardziej szczegółowoUMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)
UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu
Bardziej szczegółowoUMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)
UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu
Bardziej szczegółowoUMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)
UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu
Bardziej szczegółowoUMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)
UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu
Bardziej szczegółowoPRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY
PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY zawarta w Łodzi, w dniu. 2014 r. pomiędzy: Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, przy Al. Solidarności 36, wpisaną
Bardziej szczegółowoUMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)
UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu
Bardziej szczegółowoPRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU
PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia.. 2016 roku pomiędzy: Projekt Naramowice EBR GLOBAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo
Bardziej szczegółowoAKT NOTARIALNY Dnia.. dwa tysiące piętnastego roku (.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej w.. przy ulicy., przed notariuszem.
Repertorium A nr /2015 AKT NOTARIALNY Dnia.. dwa tysiące piętnastego roku (.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej w.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: 1...., - działająca w imieniu i na rzecz spółki
Bardziej szczegółowoUMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)
UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu
Bardziej szczegółowoDnia.. roku (...2015) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się:
Repertorium A numer /2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku (...2015) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się: 1..... działająca przy niniejszej
Bardziej szczegółowoUMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)
UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu
Bardziej szczegółowoUMOWA DEWELOPERSKA Oświadczenia stron 1.
UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu
Bardziej szczegółowoDnia.. roku ( r.) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się:
Repertorium A numer /2017 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku (...2017 r.) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się: 1..... działająca przy
Bardziej szczegółowoUmowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą
Bardziej szczegółowoUmowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku
Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej
Bardziej szczegółowoPRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU. zawarta we Wrocławiu, w dniu dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.
PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU zawarta we Wrocławiu, w dniu dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) pomiędzy: Echo Przy Słowiańskim Wzgórzu Spółka z ograniczoną
Bardziej szczegółowo... UMOWA REZERWACYJNA
UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Bardziej szczegółowoPRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY DOMU SZEREGOWEGO
1 PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY DOMU SZEREGOWEGO Zawarta dnia... 2015 roku pomiędzy: Projekt Naramowice Grupa Echo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo
Bardziej szczegółowoRepertorium A nr /2014 Załącznik d) AKT NOTARIALNY
Repertorium A nr /2014 Załącznik d) AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące trzynastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: 1....., ----------------------------------------------------------------
Bardziej szczegółowo... UMOWA REZERWACYJNA
UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
Bardziej szczegółowoPrzedwstępna. umowa ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu
1 Przedwstępna umowa ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu Zawarta dnia roku pomiędzy: Echo Pod Klonami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach (Al.
Bardziej szczegółowoUMOWA REZERWACYJNA. Klient 2, syn i, zam., legitymujący się dowodem osobistym ważnym do roku,
zawarta w w dniu roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Nr /2015 Spółką pod firmą: Doctor.Home spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach (wpisaną do KRS pod nr 0000496664, NIP: 513-023-69-85,
Bardziej szczegółowo, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr
Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba
Bardziej szczegółowoAKT NOTARIALNY. Dnia dwa tysiące trzynastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy., przed notariuszem.
Repertorium A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące trzynastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: 1....., ----------------------------------------------------------------
Bardziej szczegółowoUMOWA DEWELOPERSKA. Zapis o ile przedmiotowe wzmianki pojawią się w księdze wieczystej 2
UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu
Bardziej szczegółowoDnia.. roku dwa tysiące dwunastego (..2014), przede mną, notariuszem w Łodzi w lokalu mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi
Repertorium A nr /2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku dwa tysiące dwunastego (..2014), przede mną, notariuszem w Łodzi w lokalu mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi stawili się:------------------------------------
Bardziej szczegółowoAKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)
Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------
Bardziej szczegółowoAKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)
Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: ------------------- --- 1. --------------------------------------------------
Bardziej szczegółowoUMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:
UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),
Bardziej szczegółowoAKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA
Repertorium A nr /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku (.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy., przed notariuszem. stawili się:-------------------------------------------------------
Bardziej szczegółowo1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr
Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres
Bardziej szczegółowoPRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO
PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO Zawarta dnia. 2015 roku pomiędzy: Echo - Nowy Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa w Kielcach
Bardziej szczegółowoUMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)
UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu przeniesienia na Nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września
Bardziej szczegółowoUMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)
UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu
Bardziej szczegółowoUMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)
UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu przeniesienia na Nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września
Bardziej szczegółowoDnia.. roku dwa tysiące szesnastego ( -2016), przede mną,
Repertorium A nr /2016 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku dwa tysiące szesnastego ( -2016), przede mną, notariuszem w Łodzi w lokalu mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi stawili się:---------------------
Bardziej szczegółowoPRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY
PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY Zawarta w dniu dwa tysiące jedenastego roku (2011-..) w Warszawie, pomiędzy: 1. Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
Bardziej szczegółowoUMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu
UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,
Bardziej szczegółowo1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA
UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do
Bardziej szczegółowoUMOWA DEWELOPERSKA I. Oświadczenia stron 1 PO1P/00249243/6 numer 513/..., ...
UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu przeniesienia na Nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września
Bardziej szczegółowoAKT NOTARIALNY. Dnia dwa tysiące dwunastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej we..
Repertorium A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące dwunastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------
Bardziej szczegółowoPESEL zamieszkała:.. 3. YX,.. córka i.., numer dowodu osobistego:
Repertorium A nr /2017 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku dwa tysiące siedemnastego ( -2017), przede mną, notariuszem w Łodzi w lokalu mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi stawili się:------------------
Bardziej szczegółowoUMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:
UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej
Bardziej szczegółowo1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA
UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do
Bardziej szczegółowoUMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu
UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1.Zakładem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych PRYZMAT
Bardziej szczegółowoUMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)
Repertorium A nr /2017 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące siedemnastego roku (.2017r.) w Kancelarii Notarialnej.we Wrocławiu przy ulicy., przed notariusz stawiły się:--- -------------------------------------------------------
Bardziej szczegółowoUMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM
UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....
Bardziej szczegółowoUMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy:
UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: 1. UNIBUD i PARTNERZY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nowej 6/12, Nr kodu
Bardziej szczegółowoNiniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.
Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,
Bardziej szczegółowoPRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY
PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą
Bardziej szczegółowoUmowa Przedwstępna Sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego...., córka. i., zam..., legitymująca się dowodem osobistym numer.
Umowa Przedwstępna Sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Zawarta w dniu.. r. w pomiędzy:..., córka. i., zam...., legitymująca się dowodem osobistym numer., PESEL..., oraz...., synem. i..,
Bardziej szczegółowoUMOWA DEWELOPERSKA. I. Definicje
UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu
Bardziej szczegółowoUMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)
UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem
Bardziej szczegółowoOgólne Warunki Umowy. Umowa sprzedaży nr. zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy:
Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy: /2018 Egz. nr Ogólne Warunki Umowy Umowa sprzedaży nr zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: 1. Instytucją Gospodarki Budżetowej Zakładem Inwestycji Organizacji
Bardziej szczegółowoUMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017
UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017 zawarta w dniu w Słupsku pomiędzy : Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, 76 200 SŁUPSK, ul.
Bardziej szczegółowoUMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy:
UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA 11-15 NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: 1. PRZEDSIĘBIORSTWEM WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO I USŁUG INWESTYCYJNYCH UNIBUD Sp. z
Bardziej szczegółowoP R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O
P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej
Bardziej szczegółowo[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu
[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu zawarta w dniu ( ) r. (zwana dalej Umową ), w ( ), pomiędzy:
Bardziej szczegółowoUMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności
UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa
Bardziej szczegółowoPRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z KREDYTEM HIPOTECZNYM ZA GOTÓWKĘ
PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z KREDYTEM HIPOTECZNYM ZA GOTÓWKĘ Dnia. r., w..... pomiędzy: Panem/Panią., zam. w.... (...-. ), ul.., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez.... o numerze......,
Bardziej szczegółowoUMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została zawarta w dniu... r. w Łodzi, pomiędzy:
UMOWA REZERWACYJNA Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została zawarta w dniu... r. w Łodzi, pomiędzy: Wojciechem Gągolewiczem - prezesem zarządu spółki Karolewska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisaną
Bardziej szczegółowoAKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012
Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa
Bardziej szczegółowoPRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY
PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY dnia... r., w, pomiędzy: Panem/Panią., zam. w... (... -.. ), ul.., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez.. o numerze......,
Bardziej szczegółowoRepertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed
Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały
Bardziej szczegółowoUMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:
UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej
Bardziej szczegółowoUMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)
Repertorium A nr /2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące szesnastego roku (.2016r.) w Kancelarii Notarialnej Urszula Gniewek Aleksandra Kanas Spółka Cywilna we Wrocławiu przy ulicy Oławskiej numer 9, przed
Bardziej szczegółowoUMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) I. Oświadczenia Stron 1. Poznaniu Naramowice 513/43 513/ m2 Załącznikiem numer 1 Nieruchomością
UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu
Bardziej szczegółowoUMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I
Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)
Bardziej szczegółowoDnia. UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka. pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem
PROJEKT Dnia UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Panią oraz Panem a... z dnia... 2015 r. 1/6 Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została
Bardziej szczegółowoUMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:
UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL
Bardziej szczegółowoUMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:
UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Bardziej szczegółowoPRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P
PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P zawarta w Krakowie w dniu 2010 r. ( dwa tysiące dziesiątego roku) pomiędzy:.. działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia roku w imieniu
Bardziej szczegółowoUMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:
zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego
Bardziej szczegółowoUMOWA REZERWACYJNA NR
UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.
Bardziej szczegółowoUMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:
UMOWA PRZEDWSTĘPNA zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego
Bardziej szczegółowoUMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra
UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Bardziej szczegółowoUmowa rezerwacyjna Nr...
Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,
Bardziej szczegółowozawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy
UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Bardziej szczegółowoAKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014
REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:
Bardziej szczegółowo, zam.: ulica numer /, dowód osobisty ; , zam.: ulica numer /, dowód osobisty.
PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NR AH/./../2017/.. zawarta dnia.. pomiędzy TEMAR AM SPÓŁKA AKCYJNA AVANTI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, adres: 53-301 Wrocław, ulica Ślężna numer 27B, wpisaną
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 4 / 2015 Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim
Zarządzenie Nr 4 / 2015 Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim w sprawie wprowadzenia procedury rozłożenia na raty płatności za wykonanie przyłącza wod-kan
Bardziej szczegółowoAKT NOTARIALNY. Repertorium A Nr /2014
Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia.. dwa tysiące czternastego roku (.-.-2014) przed notariusz w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 40/3 stawili się:
Bardziej szczegółowoAKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??
Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem
Bardziej szczegółowoRepertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed
Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały
Bardziej szczegółowoN O T A R I A L N Y - PROJEKT
Repertorium A numer / A K T N O T A R I A L N Y - PROJEKT Dnia roku ( r.) przed Notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną w Szczecinie przy ulicy numer, w siedzibie kancelarii stawili się: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Bardziej szczegółowoN O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym
A K T N O T A R I A L N Y Dnia ////////////////////////////////////////// maja 2009 r. (/////////////////////////////// maja roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem ////////////////////////////////////////,
Bardziej szczegółowoUMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr MGR DA
UMOWA Nr MGR.271.5.2017.DA (wzór umowy dla zadania nr 9) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2017 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała,
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr... (WZÓR ) ...
UMOWA Nr... (WZÓR ) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2018 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1, NIP: 9372686990, reprezentowanym
Bardziej szczegółowoModernizacja elewacji budynku, ul. Rynek 14 w Kielcach I etap. Znak sprawy: MZB/R14-1/2011. UMOWA Nr
UMOWA Nr Druk nr 6 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor
Bardziej szczegółowoOgólne warunki umów ( wielorodzinny budynek mieszkalny)
Ogólne warunki umów ( wielorodzinny budynek mieszkalny) Zgodnie z art. 158 i 389 1 k.c., przedwstępna umowa oraz umowa sprzedaŝy przenosząca prawo własności lub prawo uŝytkowania wieczystego gruntu wraz
Bardziej szczegółowoUMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została zawarta w dniu... r. w Łodzi, pomiędzy:
UMOWA REZERWACYJNA Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została zawarta w dniu... r. w Łodzi, pomiędzy: KAROLEWSKA SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą przy Alei Tadeusza Kościuszki 32 lok. 2, 90-419 Łódź, NIP
Bardziej szczegółowoUMOWA O ROBOTY BUDOWLANE! zawarta w dniu... w.. pomiędzy:"
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... w.. pomiędzy:" 1)... z siedzibą w... przy ulicy... w (kod pocztowy.. - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:., REGON:.,
Bardziej szczegółowo