SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ) INWESTOR : OBIEKT : GMINA SKARYSKO - KAMIENNA SKARYSKO - KAMIENNA, ul. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 18 BUDOWA CIGÓW KOMUNIKACYJNYCH + PRZEBUDOWA DROGI WEWNTRZNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 PRZY ULICY ZIELNEJ 29 (WRAZ Z ODWODNIENIEM, PARKINGAMI i PLACEM MANEWROWYM TEREN INWESTYCJI POŁOONY NA DZIAŁKACH NR EWID. 97/1, 97/2 ORAZ FRAGMENT PASA DROGOWEGO (UL. ZIELNA DZ. NR EWID. 114), POŁOONYCH NA TERENIE GMINY SKARYSKO KAMIENNA PRZEZNACZENIE OBIEKTU : OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA DZIAŁEK INWESTORA / DROGA P.PO. (szeroko jezdni 4,00 m) KLASYFIKACJA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE : Dział 45. Budownictwo w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) ; KOD CPV OPRACOWANIE SPECYFIKACJI : USŁUGI PROJEKTOWE & BUDOWLANE CAD-PROJEKT, in. ANDRZEJ KOWALSKI ul. Radwana 11/ OSTROWIEC WITOKRZYSKI NINIEJSZE OPRACOWANIE ZAWIERA 201 (dwiecie jeden) ARKUSZY PONUM EROWANYCH PROJEKTANCI BRANA in. ANDRZEJ KOWALSKI KL 111/97 BUDOWLANA OSTROWIEC WITOKRZYSKI, MARZEC 2010 r. 1

2 SPIS ZAWARTOCI OPRACOWANIA : A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZ OGÓLNA...str.5 1. OKRELENIE PRZEDM IOTU ZAMÓWIENIA...str Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsiwzicia 1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 1) Zamawiajcy. 2) Instytucja finansujca inwestycj. 3) Organ nadzoru budowlanego 4) Wykonawca. 4) Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier. 5) Przyszły uytkownik. 1.3 Charakterystyka przedsiwzicia Przeznaczenie obiektów i rozwizanie funkcjonalno-uytkowe Ogólny zakres robót Ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach. 1.4 Dokumentacja techniczna okrelajca przedmiot zamówienia i stanowica podstaw do realizacji robót Dokumentacja techniczna Spis szczegółowych specyfikacji technicznych Zgodno robót z dokumentacj techniczn. 1.5 Okrelenia podstawowe (definicje i skróty) 2. WYMAGANIA DOTYCZCE WŁACIWOCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (prowadzenie robót)...str Ogólne zasady wykonania robót 2.2 Teren budowy Charakterystyka terenu budowy Przekazanie terenu budowy Ochrona i utrzymanie terenu budowy Ochrona własnoci i urzdze Ochrona rodowiska w trakcie realizacji robót Zapewnienie bezpieczestwa i ochrony zdrowia Projekt organizacji robót wraz z towarzyszcymi dokumentami Przygotowanie dokumentów wchodzcych w skład projektu organizacji robót Projekt organizacji robót Szczegółowy harmonogram robót i finansowania Program zapewnienia bezpieczestwa i ochrony zdrowia Program zapewnienia jakoci. 2.3 Dokumenty budowy Dziennik budowy Ksika obmiaru robót Inne istotne dokumenty budowy Przechowywanie dokumentów budowy. 2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc w trakcie trwania budowy Informacje ogólne Rysunki robocze Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania Dokumentacja powykonawcza. 3. ZARZDAJCY REALIZACJ UMOWY / INYNIER...str MATERIAŁY I URZDZENIA...str ródła uzyskiwania materiałów i urzdze 4.2 Kontrola materiałów i urzdze 4.3 Atesty materiałów i urzdze 4.4 Materiały nie odpowiadajce wymaganiom umowy 2

3 4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urzdze 4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 5. WYM AGANIA DOTYCZCE SPRZTU I M ASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH...str WYM AGANIA DOTYCZCE RODKÓW TRANSPORTU...str KONTROLA JAKOCI ROBÓT...str Zasady kontroli jakoci robót 7.2 Badania i pomiary 8. OBM IARY ROBÓT...str Ogólne zasady obmiaru robót 8.2 Urzdzenia i sprzt pomiarowy 8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOCI...str DOKUM ENTY ODNIESIENIA / PRZEPISY ZWIZANE...str Normy i normatywy Przepisy prawne B SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA...str SST : D-M WYM AGANIA OGÓLNE...str D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...str D Odtworzenie trasy i punktów wysokociowych...str D Usunicie drzew i krzaków...str D A Ochrona istniejcych drzew w okresie budowy drogi....str D Zdjcie warstwy humusu i darniny...str D Rozbiórka elementów dróg, ogrodze i przepustów...str D ROBOTY ZIEM NE...str D Wymagania ogólne...str D Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat....str D Wykonanie nasypów...str D ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO...str D Kanalizacja deszczowa...str D PODBUDOWY...str D Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podłoa...str D Warstwa odsczajca, odcinajca i mrozoochronna...str D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie...str D Podbudowa z tłucznia kamiennego......str D Wyrównanie podbudowy tłuczniem str D Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mech....str D NAWIERZCHNIE...str D Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej...str D ROBOTY WYKOCZENIOWE...str D Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i cieków...str D URZDZENIA BEZPIECZESTWA RUCHU...str D Oznakowanie poziome...str D Oznakowanie pionowe...str D ELEM ENTY ULIC....str D Krawniki betonowe...str.167 3

4 D Betonowe obrzea chodnikowe.str D Ziele drogowa.str D INNE ROBOTY....str D Parkingi / zatoki / mijanki...str D Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne...str D Regulacja pionowa studzienek dla urzdze podziemnych...str B ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH...str.196 4

5 A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZ OGÓLNA 1. OKRELENIE PRZEDM IOTU ZAMÓWIENIA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsiwzicia. Przedmiotem inwestycji jest budowa cigów komunikacyjnych oraz przebudow istniejcej drogi wewntrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7, wraz z infrastruktur towarzyszc w Skarysku Kamiennej, Gmina Skarysko Kamienna. Szkoła Podstawowa nr 7 znajduje si przy ulicy Zielnej 29 w Skarysku Kamienna. Usytuowana jest w terenie miejskim, zabudowanym. Teren na którym znajduje si szkoła jest zrónicowany pod wzgldem wysokociowym. Posiada naturalny spadek w kierunku południowym. Projektowane cigi komunikacyjne bd powizane z istniejcym układem komunikacyjnym (ul. Zielna) w tym rejonie miasta. Jej funkcjonowanie nie bdzie powodowało kumulowania si negatywnych oddziaływa na rodowisko terenów ssiednich. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE : droga lokalna klasy D, prdko projektowa 40,0 km/h długo całkowita drogi (kilometra roboczy) - 181,00 m szeroko jezdni - 4,00 m szeroko cigu pieszego - chodnika - zmienna szeroko opaski - 1,00-1,50 m przekrój poprzeczny jednostronny - 2,00 % przeznaczenie drogi - przeciwpoarowa kategoria obcienia ruchem - KR 1 nawierzchnia drogi - betonowa (kostka brukowa) nawierzchnia chodników - betonowa (kostka brukowa) przekrój drogi - uliczny 1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 1) Zamawiajcy (Inwestor) : Gmina Skarysko - Kamienna, Skarysko Kamienna, ul. Gen. Wł. Sikorskiego nr 18. 2) Instytucja finansujca inwestycj : j.w. 3) Organ nadzoru budowlanego : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 6) Wykonawca : według decyzji Zamawiajcego, wyłoniony na drodze przetargu zorganizowanego przez Zamawiajcego. 7) Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier: według decyzji Zamawiajcego (osoba wyznaczona przez Zamawiajcego, upowaniona do kontroli i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 8) Przyszły uytkownik : Gmina Skarysko - Kamienna, Skarysko Kamienna, ul. Gen. Wł. Sikorskiego nr Charakterystyka przedsiwzicia Przeznaczenie obiektu i rozwizanie funkcjonalno - uytkowe. Przedmiotowy obiekt ma charakter lokalny obsługa komunikacyjna Szkoły Podstawowej Nr 7 połoonej przy ul. Zielnej w miejscowoci Skarysko Kamienna. Projektowane cigi komunikacyjne spełniaj funkcj drogi P.PO. Ruch wewntrzny (drogowy) odbywa si bdzie na ogólnych zasadach i przepisach o ruchu drogowym. Cigi komunikacyjne posiada bd oznakowanie pionowe jak równie oznakowanie poziome (m.in. wydzielenie miejsc postojowych, wysepki prowadzcej etc.) Ogólny zakres robót. Zakres robót zgodnie z dokumentacj projektow, przedmiarem robót oraz przedmiotow specyfikacj techniczn. W pasie drogowym wystpuje nastpujce uzbrojenie terenu: sie ciepłownicza, sie wodocigowa, kanalizacja sanitarna, sie energetyczna, sie owietleniowa sie telekomunikacyjna. Inwentaryzacja fotograficzna wykonana w listopadzie / grudniu 2008 roku ma na celu uzupełnienie dokumentacji technicznej i zobrazowanie stanu faktycznego terenu przedmiotowej inwestycji. Istniejce sieci nie stanowi przeszkody w realizacji przedmiotowej inwestycji.. 5

6 1.3.3 Ogólny opis rozmieszczenia obiektu i zagospodarowania terenu. Przedmiotowa inwestycja znajduje si na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Skarysku Kamiennej. Na całej szerokoci drogi zaprojektowano nawierzchni z kostki brukowej betonowej (do obcienia ruchem KR 1). Przedmiotow drog dowizano wysokociowo i sytuacyjnie do krawdzi jezdni (ul. Zielna). W pasie drogowym wykonana bdzie budowa sieci kanalizacyjnej na podstawie warunków technicznych wydanych przez gestora sieci. Na przedmiotowej drodze wewntrznej ruch odbywa si bdzie na ogólnych zasadach i przepisach o ruchu drogowym. Celem niniejszego opracowania brany drogowej jest okrelenie zakresu robót zwizanych projektowan budow odcinka cigu komunikacyjnego (droga ppo. szerokoci 4,00 m) na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7, wraz z parkingami oraz placami manewrowymi. Budowa wyej wymieniona w swoim zakresie obejmuje: budow cigu komunikacyjnego na odcinku od km 0+000,00 do km ,00, wykonanie cigu pieszego wraz z opask okalajc budynek szkoły, Niniejszy projekt w swoim zakresie technologii obejmuje wykonanie: wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kolor szary oraz ceglasty), ustawienia krawnika o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem, chodników oraz opasek okalajcych budynek o szerokoci 1.5 m. (z kostki brukowej betonowej gruboci 6,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej gruboci 5,0 cm., ustawienia obrzey betonowych o wymiarach 8 x 30 cm ograniczajcych chodnik i opask. Istniejca brama wjazdowa z uwagi na zbyt małe wymiary zewntrzne (szeroko mniejsza od 4,00 m.) zostaje przebudowana. Przebudowa w/w odbdzie si w II im etapie realizacji przedmiotowej inwestycji budowlanej Zakres robót objtych SST. W zakres tych robót wchodz : SST : D-M WYM AGANIA OGÓLNE D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D ROBOTY ZIEM NE D ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO D PODBUDOWY D NAWIERZCHNIE D ROBOTY WYKOCZENIOWE D URZDZENIA BEZPIECZESTWA RUCHU D ELEM ENTY ULIC D INNE ROBOTY B ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1.4 Dokumentacja techniczna okrelajca przedmiot zamówienia i stanowica podstaw do realizacji robót Dokumentacja techniczna p.n. : PROJEKT BUDOWLANY DLA POTRZEB INWESTYCJI P.N. : BUDOWA CIGÓW KOMUNIKACYJNYCH + PRZEBUDOWA DROGI WEWNTRZNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 PRZY ULICY ZIELNEJ 29 (WRAZ Z ODWODNIENIEM, PARKINGAMI i PLACEM M ANEWROWYM TEREN INWESTYCJI POŁOONY NA DZIAŁKACH NR EWID. 97/1, 97/2 ORAZ FRAGM ENT PASA DROGOWEGO (UL. ZIELNA DZ. NR EWID. 114) POŁOONYCH NA TERENIE GM INY SKARYSKO KAM IENNA opracowana przez : Usługi Projektowe & Budowlane CAD Projekt, in. Andrzej Kowalski z siedzib przy ul. Radwana 11/11, Ostrowiec witokrzyski. 6

7 Zgodno robót z dokumentacj techniczn. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako prac i ich zgodno z dokumentacj kontraktow i techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. Wykonawca jest zobowizany wykonywa wszystkie roboty cile według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeli jednak w czasie realizacji robót okae si, e dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajcego wymaga uzupełnie Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbdne rysunki i przedłoy je w czterech kopiach do akceptacji Zarzdzajcemu realizacj umowy / Inynierowi. 1.5 Okrelenia podstawowe (definicje i skróty) Certyfikat zgodnoci - jest to dokument wydany przez notyfikowan jednostk certyfikujc, potwierdzajcy, e wyrób i proces jego wytwarzania s zgodne ze zharmonizowan specyfikacj techniczn. Deklaracja zgodnoci - owiadczenie producenta lub jego upowanionego przedstawiciela, stwierdzajce na jego wyłczn odpowiedzialno, e wyrób jest zgodny ze zharmonizowan specyfikacj techniczn. Dokumentacja projektowa - słuca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budow - składa si w szczególnoci z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja powykonawcza budowy - składa si z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym / dokumentacji technicznej, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a take geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów dotyczcych przedmiotowej inwestycji. Specyfikacje techniczne - oznaczaj cało wszystkich wymaga technicznych, w szczególnoci zawartych w dokumentacji zamówienia, okrelajcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalajce obiektywnie scharakteryzowa roboty budowlane, materiał, produkt lub dostaw, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiajcego. Specyfikacje techniczne obejmuj poziom jakoci, wykonania, bezpieczestwa lub rozmiarów, uwzgldniajc wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakoci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawieraj one take reguły zwizane z koncepcj i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak te technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajcy moe postanowi, drog przepisów ogólnych lub szczegółowych, co si tyczy robót budowlanych zakoczonych i odnonie materiałów i elementów tworzcych te roboty; Normy - oznaczaj wymagania techniczne przyjte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i cigłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowizkowe. Normy europejskie oznaczaj normy przyjte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujc ocen techniczn, zdatnoci produktu do uycia, dokonan w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy uyciu własnej charakterystyki produktu oraz okrelonych warunków jego zastosowania i uycia. Normatyw techniczny - oznacza wytyczne wynikajce z normy lub ogólnie obowizujcych przepisów techniczno - budowlanych, Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzdkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a take informacje o podmiotach władajcych sieci. Geodezyjne czynnoci w budownictwie - polegaj na : a) inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej (w szczególnoci remontowanego obiektu zabytkowego), b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokociowych (reperów), d) geodezyjnej obsłudze budowy i montau obiektu budowlanego, e) pomiarach przemieszcze obiektu i jego podłoa oraz odkształce, 7

8 f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegajcych zakryciu, g) pomiarze stanu wyjciowego obiektów wymagajcych w trakcie uytkowania okresowego badania przemieszcze i odkształce. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynnoci zmierzajcych do okrelenia przydatnoci gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoa gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. Grupy, klasy, kategorie robót - naley przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okrelone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie (Dz. Urz. L 340 z r., z pó n. zm.). Inspektor nadzoru inwestorskiego osoba posiadajca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykonujca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biec kontrol jakoci i iloci wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzdze technicznych, jak równie przy odbiorze gotowego obiektu. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawc urzdze technicznych i maszyn, okrelajca rodzaje i kolejno lub współzaleno czynnoci obsługi, przegldów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujcych ich efektywne i bezpieczne uytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równie składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Istotne wymagania oznaczaj wymagania dotyczce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maj spełnia roboty budowlane. Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloci w przypadku zmiany parametrów przyjtych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartoci robót dodatkowych, nie objtych przedmiarem. Odbiór czciowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegajcych zakryciu i zanikajcych, a take dokonywanie prób i sprawdze instalacji, urzdze technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem czciowym nazywa si take odbiór czci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajcym si do uytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór kocowy". Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnoci, zwanych te odbiorem kocowym", polegajcym na protokolarnym przyjciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osob lub grup osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczon przez inwestora, ale nie bdc inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoczenia robót budowlanych, łcznie z zagospodarowaniem i uporzdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejnoci technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajcych szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robót podstawowych, Roboty podstawowe minimalny zakres prac, które po wykonaniu s moliwe do odebrania pod wzgldem iloci i wymogów jakociowych oraz uwzgldniaj przyjty stopie scalenia robót. Wspólny Słownik Zamówie - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówie publicznych. Składa si ze słownika głównego oraz słownika uzupełniajcego. Obowizuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzdzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okrelania przedmiotu zamówienia przez zamawiajcych z ówczesnych Pastw Członkowskich UE stało si obowizkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówie publicznych przewidziało obowizek stosowania klasyfikacji CPV poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. Wyrób budowlany - naley przez to rozumie wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połczeniu stanowicym integraln cało uytkow. 8

9 Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier - jest to osoba prawna lub fizyczna okrelona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzdzajcym / Inynierem, wyznaczona przez Zamawiajcego, upowaniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umow w zakresie okrelonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarzdzajcy / inynier realizacj nie jest obecnie prawnie okrelony w przepisach). Teren budowy teren na którym znajduje si przedmiotowa inwestycja budowlana. 2. WYMAGANIA DOTYCZCE WŁACIWOCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (prowadzenie robót) Ogólne zasady wykonania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol i prowadzenie robót zgodnie z umow i cisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jako zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodno z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakoci, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. Nastpstwa jakiegokolwiek błdu spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeli wymaga tego bdzie Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier, zostan poprawione przez Wykonawc na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoci przez Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich dokładno. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby bdzie słuył pomoc Zarzdzajcemu realizacj umowy / Inynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzdnych wyznaczonych przez Wykonawc. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoonej przez geodet bdzie zabezpieczona przez Wykonawc, za w przypadku uszkodzenia lub usunicia punktów przez personel Wykonawcy, zostan one załoone ponownie na jego koszt ; równie w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaj ich usunicia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunicia i bdzie zobowizany do przeniesienia tych punktów. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naley do obowizków Wykonawcy i uwaa si, e ich koszty zostały uwzgldnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót bd oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a take w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier uwzgldnia wyniki bada materiałów i jakoci robót, dopuszczalne niedokładnoci normalnie wystpujce przy produkcji i przy badaniach materiałów, dowiadczenia z przeszłoci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpływajce na rozwaan kwesti. Polecenia Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera bd wykonywane nie pó niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawc, pod gro b wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 2.2 Teren budowy Charakterystyka terenu budowy. Teren na którym znajduje si przedmiotowa inwestycja budowlana według projektu budowlanego (dokumentacji technicznej) dla przedmiotowej inwestycji budowlanej (patrz opis do istniejcego zagospodarowania terenu) Przekazanie terenu budowy. Zamawiajcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okrelonych w ogólnych warunkach umowy (kontrakcie) o wykonanie robót budowlanych dotyczcych przedmiotowej inwestycji budowlanej. Zamawiajcy okreli zasady wejcia pracowników, wjazdu pojazdów i sprztu Wykonawcy na teren budowy. W czasie przekazania terenu zamawiajcy przekazuje wykonawcy : 1) dokumentacje techniczn okrelon w p.1.4 2) kopi decyzji o pozwoleniu na rozbiórk 3) kopie uzgodnie i zezwole uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez Zamawiajcego dla umoliwienia prowadzenia robót 9

10 2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochron placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposaenia uytych do realizacji Robót od chwili rozpoczcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urzdzenia lub ich elementy bd utrzymane w sposób satysfakcjonujcy Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. Moe on wstrzyma realizacj robót jeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowizki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzdzenia takie jak: bariery, sygnalizacj ruchu, znaki drogowe, etc. eby zapewni bezpieczestwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzdzenia zabezpieczajce musz by zaakceptowane przez Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zakoczenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomoci zainteresowanych uytkowników terenu w sposób ustalony z Zarzdzajcym realizacj umowy / Inynierem. Wykonawca umieci, w miejscach i ilociach okrelonych przez zarzdzajcego, tablice podajce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ochrona własnoci i urzdze. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron istniejcych instalacji naziemnych i podziemnych urzdze znajdujcych si w obrbie placu budowy, takich jak rurocigi, kable, obiekty drogowe etc. wskazanych przez Zamawiajcego (Inwestora). Przed rozpoczciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które s włacicielami instalacji i urzdze, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajcego. Wykonawca spowoduje eby te instalacje i urzdzenia zostały właciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystpi konieczno przeniesienia instalacji i urzdze podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowizek poinformowa Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera o zamiarze rozpoczcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera o kadym przypadkowym uszkodzeniu tych urzdze lub instalacji i bdzie współpracował przy naprawie udzielajc wszelkiej moliwej pomocy, która moe by potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajcego Ochrona rodowiska w trakcie realizacji robót. W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowizany zna i stosowa si do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoczenia robót, Wykonawca bdzie podejmował wszystkie sensowne kroki eby stosowa si do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony rodowiska na placu budowy - rozbiórki i poza jego terenem, unika działa szkodliwych dla innych jednostek wystpujcych na tym terenie w zakresie zanieczyszcze, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnoci Zapewnienie bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Wykonawca dostarczy na teren budowy i bdzie utrzymywał wyposaenie konieczne dla zapewnienia bezpieczestwa. Zapewni wyposaenia w urzdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaenie i odzie wymagan dla ochrony ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu rozbiórki. Uwaa si, e koszty zachowania zgodnoci z wspomnianymi powyej przepisami bezpieczestwa i ochrony zdrowia s wliczone w cen umown. Wykonawca bdzie stosował si do wszystkich przepisów prawnych obowizujcych w zakresie bezpieczestwa przeciwpoarowego. Bdzie stale utrzymywał wyposaenie przeciwpoarowe w stanie gotowoci, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczestwa przeciwpoarowego, na placu budowy, we wszystkich urzdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne bd przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoarowymi, w bezpiecznej odległoci od budynków i składowisk, w miejscach niedostpnych dla osób trzecich. 10

11 Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poaru, który mógłby powsta w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Uycie materiałów, które wpływaj na trwałe zmiany rodowiska, oraz materiałów emitujcych promieniowanie w ilociach wyszych ni zalecane w projekcie nie bdzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzce z recyklingu i majce by uyte do robót musz by powiadczone przez odpowiednie urzdy i władze jako bezpieczne dla rodowiska oraz zaakceptowane przez Zamawiajcego. Wykonawca bdzie przestrzegał przy realizacji robót wszelkich zasad bezpieczestwa i higieny pracy (zgodnych z odpowiednimi rozporzdzeniami). W szczególnoci jest zobowizany wykluczy prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. W trakcie trwania przedmiotowych robót wystpuj ogólne zagroenia zwizane z poszczególnymi stanowiskami pracy. Dlatego te Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane, jest zobowizany sporzdzi lub zapewni sporzdzenie (przed rozpoczciem budowy / Robót), Planu Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia, zwanego dalej planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia sporzdzonej przez projektanta. Plan BIOZ naley opracowa zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgldniajc równie wymagania okrelone w rozporzdzeniach : Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) Projekt organizacji robót wraz z towarzyszcymi dokumentami Przygotowanie dokumentów wchodzcych w skład projektu organizacji robót. Zgodnie z umow, w ramach prac przygotowawczych, przed przystpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowizany do opracowania i przekazania Zarzdzajcemu realizacj umowy / Inynierowi do akceptacji nastpujcych dokumentów : 1) projekt organizacji robót, 2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 3) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, 4) program i plan zapewnienia jakoci zgodnie z wymaganiami certyfikatu (w przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001) Projekt organizacji robót. Opracowany przez Wykonawc projekt organizacji robót musi by dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewni zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewni realizacj robót zgodnie z dokumentacj projektow, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera oraz harmonogramem robót. Powinien zawiera: - organizacj wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, - projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, - organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg (transport materiałów), - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót. W czci dotyczcej organizacji zaplecza budowy (na wniosek Zamawiajcego - Inwestora), Wykonawca jest zobowizany przewidzie m.in. budow, urzdzenie i utrzymanie biura Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera na podstawie podanych wymaga Zamawiajcego Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzgldnia uwarunkowania wynikajce z dokumentacji projektowej ustale zawartych w umowie. Moliwoci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, kolejno robót oraz sposoby realizacji winny zapewni wykonanie robót w terminie okrelonym w umowie. 11

12 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przestawi Zarzdzajcemu realizacj umowy / Inynierowi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatnoci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyra nie przedstawia w etapach tygodniowych proponowany postp robót w zakresie głównych obiektów i zada kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bdzie w miar potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót Program zapewnienia bezpieczestwa i ochrony zdrowia. W trakcie realizacji robót Wykonawca bdzie stosował si do wszystkich obowizujcych przepisów i wymaga w zakresie bezpieczestwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowizany opracowa i przedstawi do akceptacji Zarzdzajcemu realizacj umowy / Inynierowi, program zapewnienia bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni, eby personel nie pracował w warunkach, które s niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniaj odpowiednich wymaga sanitarnych Program zapewnienia jakoci (PZJ) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jako robót. W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, zgodnie z wymaganiami certyfikatu przygotuje program zapewnienie jakoci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. 2.4 Dokumenty budowy Dziennik budowy. Dziennik budowy jest obowizujcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieco, zarówno dla potrzeb Zamawiajcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy a do zakoczenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowizujcymi przepisami (Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn ). Zapisy do dziennika budowy bd czynione na bieco i powinny odzwierciedla postp robót, stan bezpieczestwa ludzi (i budynków) oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwizane z zarzdzaniem budow. Kady zapis do dziennika budowy powinien zawiera jego dat, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by czytelne i dokonywane w porzdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajc pustych midzy nimi, w sposób uniemoliwiajcy wprowadzanie pó niejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załczane do dziennika budowy powinny by przejrzycie numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawc jak i Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. W szczególnoci w dzienniku budowy powinny by zapisywane nastpujce informacje : - data przejcia przez Wykonawc placu budowy, - dzie dostarczenia dokumentacji projektowej / technicznej przez Zamawiajcego, - zatwierdzenie przez zarzdzajcego realizacj umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez Wykonawc, - daty rozpoczcia i zakoczenia realizacji poszczególnych elementów robót, - postp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, - daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opó nie lub przerw w robotach, - komentarze i instrukcje Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera, - daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera, - daty zgłoszenia robót do czciowych i kocowych odbiorów oraz przyjcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, - wyjanienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, - warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót majce wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymaga wynikajcych z warunków klimatycznych, - dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, - dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie, - dane na temat jakoci materiałów, poboru próbek i wyników bada z okreleniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane, - wyniki poszczególnych bada z okreleniem przez kogo zostały przeprowadzone, 12

13 - inne istotne informacje o postpie robót. Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawc powinny by na bieco przedstawiane do wiadomoci i akceptacji Zarzdzajcemu realizacj umowy / Inynierowi. Wszystkie decyzje Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera, wpisane do dziennika budowy, musz by podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub si do nich odnosi. Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier jest take zobowizany przedstawi swoje stanowisko na temat kadego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego Ksika obmiaru robót. Ksika obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje si ilociowy postp kadego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione s na bieco i zapisywane do ksiki obmiaru robót, wykorzystujc opis pozycji i jednostki uyte w wycenionym przez Wykonawc kosztorysie lepym (wyceniony przedmiar robót, stanowicy załcznik do umowy) Inne istotne dokumenty budowy. Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraj równie : - dokumenty wchodzce w skład umowy, - pozwolenie na budow ( pozwolenie na budow naley traktowa na równi ze zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót budowlanych dla potrzeb przedmiotowej inwestycji), - protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, - umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy oraz porozumienia cywilno - prawne, - Instrukcje Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera oraz sprawozdania ze spotka i narad na terenie budowy / realizacji przedmiotowej inwestycji, - protokoły odbioru robót, - opinie ekspertów i konsultantów, - korespondencja dotyczca budowy / realizacji przedmiotowej inwestycji Przechowywanie dokumentów budowy. Wszystkie dokumenty budowy / realizacji przedmiotowej inwestycji (drogi lenej) bd przechowywane na placu budowy we właciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bd natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bd stale dostpne do wgldu Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera oraz upowanionych przedstawicieli Zamawiajcego w dowolnym czasie i na kade danie Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc w trakcie trwania budowy Informacje ogólne. W trakcie trwania i przed zakoczeniem robót Wykonawca jest zobowizany do dostarczania na polecenie Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera nastpujcych dokumentów : - rysunki robocze, - aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, - dokumentacja powykonawcza, - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Dokumenty składane Zarzdzajcemu realizacj umowy / Inynierowi winny by wyra nie oznaczone nazw przedsiwzicia i zaadresowane nastpujco : - poda adres Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera na budowie. Przedkładane dane winny by na tyle szczegółowe, aby mona było ustali ich zgodno z dokumentami wchodzcymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoonych lub wnioskowanych przez Wykonawc nie bd miały wpływu na kwot kontraktu i wszelkie wynikajce std koszty ponoszone bd wyłcznie przez Wykonawc Rysunki robocze. Elementy, urzdzenia i materiały, dla których Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier wyda polecenie przedłoenia wykazów, rysunków lub opisów nie bd wykonywane, uywane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbdnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie 13

14 ogólnych warunków projektowania i w adnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnoci za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier zajmie si przedłoonymi materiałami moliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekae je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikajca z ewentualnej koniecznoci ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłuenia terminów okrelonych w umowie. Wykonawca przedkłada Zarzdzajcemu realizacj umowy / Inynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku wikszych rysunków, które nie mog by łatwo reprodukowane przy uyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bd przedkładane Zarzdzajcemu realizacj umowy / Inynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni mu nie mniej ni 7 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urzdze współzalenych ze sob, naley koordynowa w taki sposób, aby Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, eby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokona przegldu ich wzajemnych powiza. Rysunki robocze powinny by dokładne, wyra ne i kompletne. Powinny zawiera wszelkie niezbdne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom kadorazowo powinno towarzyszy pismo przewodnie zawierajce nastpujce informacje : - nazwa inwestycji, - nr umowy, - ilo egzemplarzy kadego składanego dokumentu, - tytuł dokumentu, - numer dokumentu lub rysunku, - okrelenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, - numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urzdzenie, materiał lub element, - data przekazania. O ile Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane bd przez Wykonawc, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, e sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, e roboty w nich przedstawione s zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod wzgldem wymiarów i powiza z wszelkimi innymi elementami. Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier, w uzasadnionych przypadkach, moe wymaga akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. Moliwoci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, kolejno robót oraz sposoby realizacji winny zapewni wykonanie robót w terminie okrelonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p Wykonawca we wstpnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar postpu robót moe by aktualizowany przez Wykonawc i zaczyna obowizywa po zatwierdzeniu przez Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera Dokumentacja powykonawcza. Wykonawca odpowiedzialny bdzie za prowadzenie na bieco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urzdze, lokalizacji i wielkoci robót. Zmiany te naley rejestrowa na komplecie rysunków, wyłcznie na to przeznaczonych. Po zakoczeniu robót kompletny zestaw rysunków / inwentaryzacji powykonawczej robót jak równie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zostanie przekazany Zarzdzajcemu realizacj umowy / Inynierowi. 3. ZARZDAJCY REALIZACJ UMOWY / INYNIER. Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier w ramach posiadanego pełnomocnictwa od Zamawiajcego reprezentuje interesy Zamawiajcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoci realizacji robót budowlanych z dokumentacj projektow, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 14

15 Dla prawidłowej realizacji swoich obowizków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzdzajcy realizacj umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działajcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnie i obowizków. Wydawane przez nich polecenia maj moc polece Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. Zgodnie z umow, Wykonawca jest zobowizywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa Zamawiajcemu na placu budowy i utrzymywa do koca robót biuro Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. 4. MATERIAŁY I URZDZENIA. 4.1 ródła uzyskiwania materiałów i urzdze. Wszystkie wbudowywane materiały i urzdzenia instalowane w trakcie wykonywania robót musz by zgodne z wymaganiami okrelonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uyciem kadego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoy szczegółow informacj o ródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich bada laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. To samo dotyczy instalowanych urzdze. Akceptacja Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera udzielona jakiej partii materiałów z danego ródła nie bdzie znaczy, e wszystkie materiały pochodzce z tego ródła s akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowizany do dostarczania atestów i (lub) wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego ródła dla kadej dostawy, eby udowodni, e nadal spełniaj one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzcych z jakiegokolwiek miejscowego ródła, włczajc te, które zostały wskazane przez Zamawiajcego, przed rozpoczciem wykorzystywania tego ródła Wykonawca ma obowizek dostarczenia Zarzdzajcemu realizacj umowy / Inynierowi wszystkich wymaganych dokumentów pozwalajcych na jego prawidłow eksploatacj. Wykonawca bdzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilo i jako odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzcych z lokalnych ródeł wymaga akceptacji Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest wiadectwo, e uyte materiały i urzdzenia pochodz z krajów nalecych do Unii Europejskiej 4.2 Kontrola materiałów i urzdze. Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier moe okresowo kontrolowa dostarczane na budow materiały i urzdzenia, eby sprawdzi czy s one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier jest upowaniony do pobierania i badania próbek materiału eby sprawdzi jego własnoci. Wyniki tych prób stanowi mog podstaw do aprobaty jakoci danej partii materiałów. Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier jest równie upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urzdze. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urzdze przez Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera, Wykonawca ma obowizek spełnia nastpujce warunki: W trakcie badania, Zarzdzajcemu realizacj umowy / Inynierowi bdzie zapewnione niezbdne wsparcie i pomoc przez Wykonawc i producenta materiałów lub urzdze. Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier bdzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostp do tych miejsc, gdzie s wytwarzane materiały i urzdzenia przeznaczone dla realizacji robót. 4.3 Atesty materiałów i urzdze. W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane s atesty, kada partia dostarczona na budow musi posiada atest okrelajcy w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawc bada jakoci materiałów, Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier moe dopuci do uycia materiały posiadajce atest producenta stwierdzajcy pełn zgodno tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe musz posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada. Kopie wyników tych bada musz by dostarczone przez Wykonawc Zarzdzajcemu realizacj umowy / Inynierowi. 15

16 Materiały posiadajce atesty, a urzdzenia wan legalizacj, mog by badane przez Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno właciwoci przewidzianych do uycia materiałów i urzdze z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostan one przyjte do wbudowania. 4.4 Materiały nie odpowiadajce wymaganiom umowy. Materiały uznane przez Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi musz by niezwłocznie usunite przez Wykonawc z placu budowy. Jeli Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier pozwoli Wykonawcy wykorzysta te materiały do innych robót ni te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, warto tych materiałów moe by odpowiednio skorygowana przez Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. Kady rodzaj robót wykonywanych z uyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera, bdzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawa sobie spraw, e te roboty mog by odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urzdze. Wykonawca jest zobowizany zapewni. eby materiały i urzdzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywa ich jako i własnoci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montau. Musz one w kadej chwili by dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera, a do chwili kiedy zostan uyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urzdze bd zlokalizowane w obrbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzdzajcym realizacj umowy / Inynierem lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawc. Zapewni on, e tymczasowo składowane na budowie materiały i urzdzenia bd zabezpieczone przed uszkodzeniem. 4.6 Stosowanie materiałów zamiennych. Jeli Wykonawca zamierza uy w jakim szczególnym przypadku materiały lub urzdzenia zamienne, inne ni przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera na 3 tygodnie przed ich uyciem lub wczeniej, jeli wymagane jest badanie materiału lub urzdzenia przez Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urzdzenia nie moe by zmieniany w terminie pó niejszym bez akceptacji Zarzdzajcego realizacj umowy. 5. WYM AGANIA DOTYCZCE SPRZTU I M ASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako wykonywanych robót i rodowisko. Sprzt uywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy oraz powinien odpowiada pod wzgldem typów i iloci wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoci i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. Liczba i wydajno sprztu powinna gwarantowa prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzt bdcy własnoci Wykonawcy lub wynajty do wykonania robót musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowoci do pracy oraz by zgodny z wymaganiami ochrony rodowiska i przepisami dotyczcymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzdzajcemu realizacj umowy / Inynierowi kopie dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania. Jeeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewiduj moliwo wariantowego uycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzt do akceptacji przez Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. Nie moe by pó niej zmieniany bez jego zgody. Sprzt, maszyny, urzdzenia i narzdzia nie gwarantujce zachowania warunków umowy zostan przez Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 6. WYM AGANIA DOTYCZCE RODKÓW TRANSPORTU. Liczba i rodzaje rodków transportu bd okrelone w projekcie organizacji robót. Musz one zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okrelonymi w projekcie / dokumentacji 16

17 technicznej i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera, w terminach wynikajcych z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz spełnia wymagania dotyczce przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcie na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadajce warunkom umowy, bd usunite z terenu budowy na polecenie Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. Wykonawca jest zobowizany usuwa na bieco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 7. KONTROLA JAKOCI ROBÓT. 7.1 Zasady kontroli jakoci robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol robót i jakoci materiałów prowadzon zgodnie z programem zapewnienia jakoci omówionym w p Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włczajc personel, sprzt, zaopatrzenie i wszelkie urzdzenia niezbdne do badania materiałów oraz jakoci wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoci Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier moe zada od Wykonawcy przeprowadzenia bada w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonania jest zadowalajcy. W przypadku gdy brak jest wyra nych przepisów Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow. Wykonawca dostarczy Zarzdzajcemu realizacj umowy / Inynierowi wiadectwa stwierdzajce, e wszystkie stosowane urzdzenia i sprzt posiadaj wan legalizacj i odpowiadaj wymaganiom norm. 7.2 Badania i pomiary. Wszystkie badania i pomiary bd przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosowa mona wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. Przed przystpieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powiadomi Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki, do akceptacji Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. Dla celów kontroli jakoci i zatwierdzenia, Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u ródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu bdzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 8. OBM IARY ROBÓT. Obmiar Robót bdzie okrela faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj Projektow / Techniczn i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ogólne zasady obmiaru robót. Obmiar robót ma za zadanie okrela faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzie jego przeprowadzenia. Roboty mona uzna za wykonane pod warunkiem, e wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzcym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru s wpisywane do ksigi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowizku wykonania wszystkich robót. Błdne dane zostan poprawione wg pisemnej instrukcji Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. Długoci i odległoci pomidzy okrelonymi punktami skrajnymi bd mierzone poziomo (w rzucie) wzdłu linii osiowej. Jeeli szczegółowe specyfikacje techniczne właciwe dla danych robót nie wymagaj tego inaczej, to objtoci bd wyliczane w [m 3 ], jako długo pomnoona przez redni przekrój. Iloci, które maj by mierzone wagowo, bd wyraone w tonach lub kilogramach. 17

18 8.2 Urzdzenia i sprzt pomiarowy. Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez Wykonawc, musz by zaakceptowane przez Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. Jeeli urzdzenia te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca musi posiada wane wiadectwa legalizacji. Musz one by utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 8.3 Czas przeprowadzania obmiaru. Obmiar gotowych robót bdzie przeprowadzany z czstotliwoci i terminach wymaganych w celu dokonywania miesicznych płatnoci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okrelonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawc i Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. Obmiary bd take przeprowadzone przed czciowym i kocowym odbiorem robót, a take w przypadku wystpienia dłuszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikajcych i podlegajcych zakryciu przeprowadza si bezporednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOCI. Zasady odbiorów robót i płatnoci za ich wykonanie okrela umowa. W zalenoci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane s odpowiednie dokumenty jakie naley kadorazowo przygotowa dla uzyskania potwierdzenia nalenoci i jej wypłaty. 10. DOKUM ENTY ODNIESIENIA / PRZEPISY ZWIZANE Normy i normatywy. Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujcymi w Polsce normami i normatywami. W wyjtkowych przypadkach mona dopuci stosowanie innych norm i przepisów lecz musz one by w tym miejscu wyra nie okrelone. Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotyczce danego asortymentu robót s wyszczególnione w punkcie 10.2 oraz w kadej szczegółowej specyfikacji technicznej Przepisy prawne. Wykonawca jest zobowizany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które s w jakiejkolwiek sposób zwizane z prowadzonymi robotami i bdzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najwaniejsze z nich, to : U S T A W A z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959) z pó n. zmianami USTAWA o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pó niejszymi zmianami, USTAWA o dostpie do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157), USTAWA Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pó niejszymi zmianami, ROZPORZDZENIE Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) ROZPORZDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okrelenia metod i podstaw sporzdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okrelonych w programie funkcjonalno uytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), ROZPORZDZENIE Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie okrelenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 18

19 ROZPORZDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) ROZPORZDZENIE Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie wprowadzenia obowizku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branowych, dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37 Poz. 138). ROZPORZDZENIE Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811) ROZPORZDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). USTAWA z dnia 28 wrzenia 1991 r. O lasach. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679) ;(Zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 110, poz i Nr 145, poz. 1623; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz i Nr 229, poz. 2273; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 93, poz. 894 i Nr 141, poz. 1492) z pó niejszymi zmianami. ROZPORZDZENIE Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpoarowego lasów (Dz.U ). ROZPORZDZENIE Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie wprowadzenia obowizku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branowych, dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37 Poz. 138). ROZPORZDZENIE Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811) ROZPORZDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). ROZPORZDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postpowania w sprawach rozbiórek nieuytkowanych lub niewykoczonych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043). ROZPORZDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metod wybuchow (Dz. U. Nr 120, poz. 1135). ROZPORZDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ) - w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uytkowania i usuwania wyrobów zawierajcych azbest. Wykonawca bdzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Bdzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymaga prawnych w odniesieniu do uywanych opatentowanych urzdze lub metod. Ponadto bdzie informował Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiajc kopie atestów i innych wymaganych wiadectw. 19

20 B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dział 45. Budownictwo w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) Rozporzdzenie Rady Ministrów (Dz. U. Nr 89/2004 r., poz. 844) Kod CPV Roboty budowlane Zakres robót objtych SST : SST : D-M WYM AGANIA OGÓLNE D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D Odtworzenie trasy i punktów wysokociowych D Usunicie drzew i krzaków. D A Ochrona istniejcych drzew w okresie budowy drogi D Zdjcie warstwy humusu i darniny D Rozbiórka elementów dróg, ogrodze i przepustów D ROBOTY ZIEM NE D Wymagania ogólne D Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat D Wykonanie nasypów D ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO D Kanalizacja deszczowa D PODBUDOWY D Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podłoa D Warstwa odsczajca, odcinajca i mrozoochronna D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D Podbudowa z tłucznia kamiennego D Wyrównanie podbudowy tłuczniem D Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mech D NAWIERZCHNIE D Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej D ROBOTY WYKOCZENIOWE D Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i cieków D URZDZENIA BEZPIECZESTWA RUCHU D Oznakowanie poziome D Oznakowanie pionowe D ELEM ENTY ULIC D Krawniki betonowe D Betonowe obrzea chodnikowe D Ziele drogowa D INNE ROBOTY D Parkingi / zatoki / mijanki D Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne D Regulacja pionowa studzienek dla urzdze podziemnych B ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 20