UMOWA - wzór PRZEDMIOT UMOWY

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA - wzór PRZEDMIOT UMOWY"

Halina Łukasik
6 lat temu
Przeglądów:

1 UMOWA - wzór zawarta w dniu....r. w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kpt. M. Medweckiego 1, Balice wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: posiadającą kapitał zakładowy w kwocie ,00 zł, zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu której działają: 1. Radosław Włoszek - Prezes Zarządu, 2. Mariusz Saługa Członek Zarządu a.. zwanym/ą dalej Wykonawcą W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego doprogowego, w trybie akcji elektronicznej, na podstawie 28 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o. na roboty budowlane, dostawy i usługi Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/102/16 została zawarta umowa o następującej treści (zwana dalej Umową ) 1 PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa na rzecz Zamawiającego a) 50 sztuk akumulatorów SBL i(sh) b) 32 sztuki akumulatorów SBL 75-12i(sh) c) 18 sztuk akumulatorów SBL i loco siedziba Zamawiającego Balice, ul. kpt. M.Medweckiego 1 (montaż nowych akumulatorów po stronie Zamawiającego) oraz odbiór zużytych akumulatorów w tej samej ilości wraz z ich utylizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dostarczeniem Zamawiającemu Karty przekazania odpadu. 2 TERMIN WYKONANIA UMOWY Dostawa nowych akumulatorów będzie zrealizowana do 10 dni roboczych od podpisania umowy. Odbiór zużytych akumulatorów przez Wykonawcę nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych po zgłoszeniu przez Zamawiającego drogą mailową możliwości ich odbioru przy czym powiadomienie o możliwości odbioru zostanie przesłane do 7 dni roboczych od dnia dostawy nowych akumulatorów. 1

2 3 ZOBOWIĄZANIA STRON Na mocy Umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu nowych akumulatorów i utylizacji wyeksploatowanych akumulatorów określonych w 1 Umowy a Zamawiający zobowiązuje się cały Przedmiot Umowy odebrać i zapłacić Wykonawcy umówioną cenę. 4 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Odbiór nowych akumulatorów, o którym mowa w 1 Umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego we wskazanym miejscu i terminie w godzinach od 7.00 do 14.00, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku. Potwierdzeniem dokonania odbioru wolnych od wad nowych akumulatorów będzie podpisany przez Strony protokół odbioru akumulatorów. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia akumulatorów obarczonych wadami, bądź o parametrach niezgodnych ze wskazanymi w 1 Umowy. 3. O możliwości przekazania Wykonawcy zużytych akumulatorów do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostawy nowych akumulatorów. Odbiór przez Wykonawcę zużytych akumulatorów nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych po zgłoszeniu przez Zamawiającego drogą mailową możliwości ich odbioru. Potwierdzeniem odebrania przez Wykonawcę zużytych akumulatorów będzie podpisany przez Strony Protokołu przekazania zużytych akumulatorów do utylizacji. 3. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie nowych akumulatorów zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać dostarczenia w/w przedmiotu zamówienia wolnego od wad, z zachowaniem prawa domagania się od Sprzedawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 5 CENA Strony ustalają, że cena netto przedmiotu umowy wynosi zł (słownie:...). Do kwoty tej Wykonawca doliczy podatek VAT w obowiązującej stawce. 6 WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Płatność na rzecz Wykonawcy dokonana będzie na podstawie faktury VAT, wystawionej w oparciu o podpisany przez Zamawiającego Protokołu Odbioru nowych akumulatorów, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. 2. Należność wynikająca z faktury VAT będzie uregulowana przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru i dostarczenia kompletnej faktury. 2

3 3. Strony ustalają, że dniem zapłaty jest data złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. 7 GWARANCJA 1. Wykonawca udzieli na dostarczone akumulatory minimum 24 miesięcznej gwarancji. 2. Gwarancja liczona będzie od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru nowych akumulatorów, wolnych od wad, potwierdzonych podpisanym przez Strony protokołem odbioru. Szczegółowe warunki udzielonej gwarancji określa karta gwarancyjna, która zostanie dostarczona Zamawiającemu przez Sprzedawcę w dniu podpisania Protokołu odbioru nowych akumulatorów. Warunki gwarancji będą zgodne z warunkami producenta. 3. W przypadku ujawnienia wad, po dokonanym odbiorze, Wykonawca zobowiązany jest usunąć je zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia wady. 8 PRAWO ODSTĄPIENIA 1. Oprócz przypadków wynikających bezpośrednio z przepisów prawa lub Umowy, do czasu podpisania protokołu odbioru akumulatorów Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy również w następujących przypadkach: 1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy: a) gdy majątek Wykonawcy ulegnie zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym w wyniku czego uzasadnione będzie przypuszczenie, że Wykonawca stał się niewypłacalny albo stanie się niewypłacalny przed zakończeniem realizacji Umowy, b) Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia Umowy. 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia przystąpienia do odbioru sprzętu wolnego od wad lub podpisania protokołu odbioru akumulatorów, a bezzasadność odmowy we wszystkich przypadkach jest oczywista. 3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 9 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach: a) za opóźnienie w dostarczeniu wolnych od wad nowych akumulatorów w wysokości 0,5% ceny łącznej przedmiotu Umowy zgodnie z 5 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usuwaniu wad ujawnionych po dokonanym odbiorze akumulatorów w wysokości 0,5% ceny łącznej przedmiotu Umowy zgodnie z 5 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 2. Jeżeli realizacja Umowy jest niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej, Strony dołożą wszelkich starań w celu ustalenia nowych terminów jej realizacji. 3

4 10 CESJA Strony zgodnie oświadczają, że prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy są i pozostaną zbywalne. 11 INFORMACJE POUFNE 1. Zarówno w czasie trwania Umowy jak i po jej ustaniu, każda ze Stron zobowiązuje się do: a) utrzymania w poufności wszelkich informacji handlowych (zwanych: Informacjami Poufnymi ) wynikających z Umowy jak i powziętych lub uzyskanych w związku z jej wykonywaniem oraz do nie ujawniania tychże informacji żadnym osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, b) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż te, które są objęte zakresem Umowy, c) udostępniania Informacji Poufnych dotyczących Umowy jedynie tym pracownikom Stron, którzy z uzasadnionego powodu ich potrzebują w celach związanych z wykonywaniem Umowy. 2. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy sytuacji, gdy konieczność ujawnienia informacji wynika za obowiązujących przepisów prawa. 12 WSPÓŁPRACA Przedstawicielami Stron w sprawach merytorycznych związanych z realizacją Umowy są: a) ze strony Zamawiającego Jerzy Chachlowski, tel: , Jerzy.Chachlowski@krakowairport.pl b) ze strony Wykonawcy Tel...; 13 POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE 1. Wszelkie oświadczenia Stron składane w związku z Umową będą składane w formie pisemnej i doręczane przez Stronę składającą oświadczenie Stronie, do której oświadczenie jest skierowane: do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przesyłkę uznaje się za doręczoną pomimo jej zwrotu po uprzednim awizowaniu albo uprzedniej odmowie jej przyjęcia przez adresata; datą doręczenia jest w takim przypadku data upływu terminu awizowania albo data odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata. 4

5 2. Strony zobowiązują się każdorazowo powiadamiać się o zmianie swojego adresu, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej pod dotychczas wskazany adres. Aktualne adresy Stron są podane w nagłówku Umowy. 3. Zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle realizacji postanowień Umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 5. Do kwestii nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJACY WYKONAWCA 5

Podobne dokumenty

UMOWA. Kupujący oraz Sprzedawca zwani dalej każdy z osobna Stroną, oraz łącznie Stronami, zawierają niniejszą Umowę, o następującej treści:

UMOWA. Kupujący oraz Sprzedawca zwani dalej każdy z osobna Stroną, oraz łącznie Stronami, zawierają niniejszą Umowę, o następującej treści: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia UMOWA zawarta w dniu....r. w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kpt. M. Medweckiego 1,