UMOWA NR WZÓR PN 6/2015. Załącznik nr 2 do SIWZ

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR WZÓR PN 6/2015. Załącznik nr 2 do SIWZ"

Łucja Turek
6 lat temu
Przeglądów:

1 UMOWA NR WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Targowa Sokółka zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr. KRS , kapitał zakładowy ,00 zł NIP , reprezentowanym przez: Mirosława Tałałaja Dyrektor, zwaną dalej Zamawiającym a. z siedzibą:...., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS, NIP -, zwanym dalej Wykonawcą", reprezentowanym przez:... 1 Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie z Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce na Regenerację i wtórną legalizację wodomierzy do wody zimnej w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta SPRZEDAJĄCEGO stanowią integralną część niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z SIWZ i przyjętą ofertą do regeneracji i powtórnej legalizacji wodomierzy do wody zimnej dostarczonych przez Zamawiającego, zwanych w dalszej treści umowy wodomierzami", w okresie od dnia podpisania umowy do dnia r. 1

2 2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę regeneracji i legalizacji w terminie 30 dni od dnia złożenia Wykonawcy zamówienia częściowego na wykonanie tej usługi. Zamówienie, o którym mowa składane jest pisemnie, faksem bądź em. Datą wykonania usługi jest dzień dostawy wodomierzy do Zamawiającego. Odbiór wodomierzy po regeneracji i legalizacji nastąpi na podstawie sporządzonego wykazu zawierającego rodzaj (typ), przekrój oraz nr fabryczny wodomierza Dostarczenie wodomierzy do regeneracji i legalizacji będzie odbywać się na koszt Zamawiającego, a zwrot Zamawiającemu wodomierzy po regeneracji i legalizacji będzie odbywać się na koszt Wykonawcy. Wydanie wodomierzy nastąpi na podstawie sporządzonego wykazu określającego rodzaj (typ), przekrój oraz nr fabryczny wodomierza, klasę dokładności. Powyższe zasady obowiązują także w procesie reklamacji wodomierzy zwróconych Zamawiającemu po uprzedniej regeneracji i legalizacji. 2. Zamawiający przewiduje zamówienia częściowe w ilości min 50 szt. i maks. 250 szt. 3. Miejscem dostarczenia przez Zamawiającego Wykonawcy wodomierzy do regeneracji i powtórnej legalizacji (jak również miejscem ich zwrotu) jest magazyn główny Zamawiającego zlokalizowany w Sokółce przy ul. Targowej Łączna szacunkowa cena za dostawę wodomierzy po regeneracji i powtórnej legalizacji wynosi: netto... zł brutto... zł podatek VAT.. zł 2

3 2. Cena za dostawę wodomierzy po regeneracji i powtórnej legalizacji jest niezmienna w okresie trwania umowy. Ceny jednostkowe za ww. czynności ujęto w wykazie cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości wodomierzy do regeneracji i powtórnej legalizacji niż określona w SIWZ, z zastrzeżeniem, że różnica pomiędzy ilością wodomierzy określoną w SIWZ, a ilością wodomierzy zamówioną w ramach niniejszej umowy w oparciu o zamówienia, o których mowa w treści 2 ust. 2, nie powinna być znaczna Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonych wodomierzy po regeneracji i powtórnej legalizacji. 2. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury. 3. Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie przysługują odsetki ustawowe Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości: 1) 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia, wskazanej w 4 ust. 1, w przypadku nie zrealizowania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 2) 0,2 % ceny brutto nie dostarczonej partii zregenerowanych wodomierzy zgodnie z zamówieniem - za każdy dzień opóźnienia, licząc od wymaganego w myśl 3 ust. 1 terminu dostawy. 3) 100 zł za każdą sztukę wodomierza zwróconego Zamawiającemu po regeneracji i legalizacji albo reklamacji, który nie potwierdza cech równoważnych z przesłanym (np. inny model, itp.) 2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia, wskazanej w 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 3

4 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4. Postanowienia ust. l i 2 nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 7 Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy: a) ze strony Zamawiającego:... tel.:..., faks: b) ze strony Wykonawcy: tel.:..., faks: Wykonawca zapewnia 24 miesięczny okres gwarancji na wykonaną usługę, liczony od daty wykonania usługi. 2. Realizacja reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. Zgłoszenie, o którym mowa składane jest pisemnie, faksem bądź em. Datą zakończenia procedury reklamacji jest dzień dostawy wodomierzy do Zamawiającego. Odbiór wodomierzy po reklamacji nastąpi na podstawie sporządzonego wykazu zawierającego rodzaj (typ), przekrój oraz nr fabryczny wodomierza. 4

5 3. Zamawiający dopuszcza zwrot po regeneracji i legalizacji albo reklamacji innego egzemplarza wodomierza niż ten, który został przekazany Wykonawcy pod warunkiem, że będzie to ten sam typ, model i wykonanie wodomierza. 4. W przypadku powtarzających się nieterminowych dostaw wodomierzy po regeneracji i legalizacji lub dostaw wodomierzy nieodpowiadających wymogom zawartym w SIWZ Zamawiający może umowę rozwiązać za 7 dniowym wypowiedzeniem, bez jakichkolwiek skutków finansowych dla Zamawiającego. 9 W trakcie trwania niniejszej Umowy, a także po jej wykonaniu lub wygaśnięciu czy ustaniu Wykonawca zobowiązuje się zachować w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zamawiającego informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, które Wykonawca uzyska przy wykonywaniu niniejszej umowy. 10 Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11 W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 12 Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 13 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca 5

Podobne dokumenty

Firmą:..., mającą siedzibę w..., wpisaną do rejestru sądowego..., prowadzonego przez:..., NIP..., REGON..., reprezentowaną przez:...

Firmą:..., mającą siedzibę w..., wpisaną do rejestru sądowego..., prowadzonego przez:..., NIP..., REGON..., reprezentowaną przez:... Załącznik nr 4b do oferty nr sprawy 06/PN/2013 Umowa nr...... zawarta w dniu.r. pomiędzy: Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno wpisanym do rejestru