UMOWA SPRZEDAŻY PRZEDMIOT UMOWY

Transkrypt

1 UMOWA SPRZEDAŻY Zawarta w dniu....r. w Balicach, pomiędzy: Spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kpt. M. Medweckiego 1, Balice wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: posiadającą kapitał zakładowy w kwocie ,00 zł, zwaną dalej Kupującym, w imieniu której działają: 1. Radosław Włoszek Prezes Zarządu, 2. Mariusz Saługa Członek Zarządu a.. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku postępowania znak MPL/BS/SZ/241/1/42/17 przeprowadzonego na podstawie 28 (1) Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o. na roboty budowlane, dostawy i usługi,w trybieaukcji elektronicznej. 1 PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem Umowy jest sprzedaż na rzecz Kupującego jednej sztuki fabrycznie nowego, wyprodukowanych w 2017r. Ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym (dalej: Ciągnik ), o parametrach zgodnych ze wskazanymi w Opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Sprzedawcy stanowiących Załącznik Nr 1 i 2 do Umowy. 2 TERMIN WYKONANIA UMOWY Strony ustalają, iż odbiór wolnego od wad i usterek Ciągnika nastąpi nie później niż. dni liczonych od daty podpisania Umowy. 3 ZOBOWIĄZANIA STRON Na mocy Umowy Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Ciągnika i wydać mu go, a Kupujący zobowiązuje się Ciągnik odebrać i zapłacić Sprzedawcy umówioną cenę. 1

2 4 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Odbiór Ciągnika nastąpi po jego dostarczeniu przez Sprzedawcę, na jego koszt i jego staraniem, do siedziby Zamawiającego. Potwierdzeniem dokonania odbioru wolnego od wad Ciągnika będzie podpisany przez Strony protokół odbioru. 2. Odbiór Ciągnika nastąpi w godzinach od 8.00 do 15.00, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku. 3. W terminie odbioru Ciągnika, Sprzedawca dopełni wszelkich formalności celem zapewnienia, aby Ciągnik posiadał dokumenty niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania, wymagane przez przepisy prawa polskiego, które umożliwią dokonanie Kupującemu rejestracji Ciągnika, jak również stosowne dokumenty gwarancyjne oraz instrukcję obsługi Ciągnika. 4. Kupujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Ciągnika obarczonego wadami bądź o parametrach niezgodnych ze wskazanymi w ofercie Sprzedawcy. 5. Sprzedawca będzie awizował Kupującemu gotowość do odbioru Ciągnika na trzy dni przed proponowanym dniem odbioru, pismem przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Leszek.Wojtaszek@krakowairport.pl, Piotr.Karcz@krakowairport.pl i Jerzy.Mazgaj@krakowairport.pl 6. Odbiorowi podlega wyłącznie Ciągnik kompletny i wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Kupujący może odmówić dokonania odbioru. Jeżeli Ciągnik będzie posiadał wady, które będą uniemożliwiały jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Kupujący może dokonać odbioru żądając od Sprzedawcy obniżenia ceny. 7. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Ciągnika zgodnie z przeznaczeniem, Kupujący może odstąpić od Umowy lub żądać dostarczenia Ciągnika wolnego od wad, z zachowaniem prawa domagania się od Sprzedawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 8. W przypadku zaistnienia znacznych rozbieżności w ocenie stanu i jakości dostarczonego Ciągnika weryfikacji tych okoliczności dokona rzeczoznawca obustronnie wyznaczony przez Strony. Koszt związany ze zleceniem weryfikacji rzeczoznawcy poniesie ta Strona, której rzeczoznawca odmówi racji. 9. Sprzedawca zorganizuje na terenie firmy Kupującego przeszkolenie jego pracowników w zakresie obsługi, naprawy i eksploatacji Ciągnika, obejmujące min 4 dni szkoleniowe po minimum 8 godzin szkolenia w każdym dniu. 5 CENA Strony ustalają, że cena netto za sprzedaż Ciągnika wymienionego w 1 umowy wynosi zł (słownie:... zł).do kwoty Sprzedawca doliczy podatek VAT w obowiązującej stawce. 2

3 6 WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Płatność na rzecz Sprzedawcy dokonana będzie na podstawie faktury VAT, wystawionej w oparciu o podpisany przez Kupującego protokół odbioru Ciągnika, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. 2. Należność wynikająca z faktury VAT będzie uregulowana przez Kupującego w terminie 21 dni od dnia doręczenia do siedziby Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3. Podstawią wystawienia faktury przez Sprzedawcę jest podpisany przez Strony protokół odbioru Ciągnika. 4. Strony ustalają, że dniem zapłaty jest data obciążenia poleceniem przelewu rachunku bankowego Kupującego. 5. Sprzedawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług uprawnionym do wystawiania faktur VAT. 7 GWARANCJA 1. Sprzedawca udzieli na Ciągnik minimum 24 miesięcznej gwarancji lub minimum 2400 mth, która będzie zgodna z warunkami gwarancji udzielonymi przez producenta stanowiącymi Załącznik Nr2 do niniejszej Umowy i jej warunki nie mogą być gorsze niż wynika to z treści umowy. 2. Gwarancja liczona będzie od dnia dokonania przez Kupującego odbioru Ciągnika wolnego od wad, potwierdzonego podpisanym przez Strony protokołem odbioru. Szczegółowe warunki udzielonej gwarancji określa karta gwarancyjna, która zostanie dostarczona Kupującemu przez Sprzedawcę w dniu podpisania protokołu odbioru Ciągnika. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usług serwisowych i remontowych, oraz dostaw oryginalnych części zamiennych dla ciągnika rolniczego przez okres gwarancji i przez minimum 8 lat od zakończenia gwarancji. 4. Naprawa gwarancyjna zostanie rozpoczęta nie później niż 24 godziny od zgłoszenia awarii, a jej czas nie przekroczy 14 dni 5. W przypadku ujawnienia wad Ciągnika, po dokonanym odbiorze, Sprzedawca zobowiązany jest usunąć je zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia wady. 6. Sprzedawca zapewni usługi serwisowe Ciągnika w okresie gwarancji przez autoryzowany serwis obsługi. 7. Na czas naprawy gwarancyjnej Sprzedawca zapewni na życzenie Zamawiającego bezpłatnie Ciągnik zastępczy o zbliżonych parametrach technicznych. 8. Naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będąw miejscu użytkowania sprzętu: Usługa Serwisowa 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii lub przeglądu okresowego (obowiązuje także w dni wolne oraz święta) włącznie z dojazdem oraz każdorazowo zakończenie w terminie maksymalnie 14 dni od zgłoszenia; Wykonawca jest zobowiązany do zabierania zużytych Części i płynów eksploatacyjnych z wykonywanych przeglądów i napraw serwisowych, oraz ich utylizacji. 9. Okresowe przeglądy serwisowe i gwarancyjne ciągnika rolniczego wykonywane w okresie gwarancji zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie - jednak nie krótszym niż 24 miesiące - na koszt Wykonawcy. Kupujący pokryje jedynie koszty materiałów w postaci: filtrów, olejów, żarówek, piór wycieraczek. 3

4 Wykonawca wykona przeglądy z częstotliwością: pierwszy przegląd przed upływem 12 miesięcy od daty dostawy ciągnika, lub po 600 mth. Kolejny przed upływem 12 miesięcy od daty poprzedniego przeglądu lub po 1200 mth. chyba, że instrukcja obsługi będzie wymagać częstszych przeglądów wtedy w terminach zgodnych z instrukcją producenta Ciągnika. 10. Serwis w okresie gwarancji : a) Badanie stanu technicznego pojazdu, obejmujące w szczególności: - sprawdzenie układu jezdnego Ciągnika, - sprawdzenie stanu zawieszenia wraz z elementami resorowania, - sprawdzenie układu kierowniczego, - sprawdzenie wszystkich elementów układu hamulcowo-pneumatycznego, - sprawdzenie układu napędowego (silnika) wraz z układem dolotowym, układem zasilania paliwowego i układu wydechowego z analizą spalin, - sprawdzenie układu przeniesienia napędu (sprzęgła, skrzyni biegów, skrzyni rozdzielczej, wałów napędowych, mostów, piast wraz ze zwolnicami, -sprawdzenie wszystkich układów sterowania funkcjami Ciągnika (mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, hydraulicznych, pneumatycznych), - sprawdzenie instalacji elektrycznej Ciągnika, -sprawdzenie wszystkich elementów mocowania połączeń pojazdu jak i zabudowanego na nim wyposażenia, - sprawdzenie wszystkich elementów nadwozia włącznie z zawiasami, zamkami, klamkami, pomostami, - sprawdzenie poprawności działania układu pneumatycznego, - sprawdzenie poprawności działania układu hydraulicznego, - usunięcie wszystkich usterek stwierdzonych podczas wykonywania przeglądu serwisowego; b) Wymiana materiałów eksploatacyjnych: - wszystkich filtrów powietrza, - oleju w silniku wraz z wymianą wszystkich filtrów oleju, - wszystkich filtrów paliwa, - oleju wraz z filtrami w skrzyni biegów, skrzyni rozdzielczej w mostach i zwolnicach zgodnie z instrukcją producenta tych elementów, - płynu chłodniczego z częstotliwością określoną przez producenta płynu, - oleju wraz z filtrami w układzie hydraulicznym zgodnie z zaleceniami producenta. 8 PRAWO ODSTĄPIENIA 1. Oprócz przypadków wynikających bezpośrednio z przepisów prawa lub Umowy, do czasu podpisania protokołu odbioru Ciągnika Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy również w przypadkach wskazanych w ust. 2 i ust Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy: 1) majątek Sprzedawcy ulegnie zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym w wyniku czego uzasadnione będzie przypuszczenie, że Sprzedawca stał się niewypłacalny albo stanie się niewypłacalny przed zakończeniem realizacji Umowy, 2) Sprzedawca w sposób rażący narusza postanowienia Umowy. 4

5 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy Kupujący bez uzasadnionej przyczyny odmawia przystąpienia do odbioru Ciągnika wolnego od wad lub podpisania protokołu odbioru Ciągnika, a bezzasadność odmowy we wszystkich przypadkach jest oczywista. 4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 9 KARY UMOWNE 1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 1) za opóźnienie w dostarczeniu wolnego od wad i prawidłowego Ciągnika w wysokości 0,5% ceny brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w usuwaniu wad ujawnionych po dokonanym odbiorze Ciągnika w wysokości 0,5% ceny brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 3) za odstąpienie od Umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy w wysokości 10% łącznej ceny sprzedaży, 4) za ujawnienie przez Sprzedawcę informacji poufnej w wysokości 10 % łącznej ceny sprzedaży, za każdy przypadek ujawnienia. 2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Kupującego odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. Jeżeli realizacja Umowy jest niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, którego przewidzenie w chwili podpisania umowy nie było możliwe, a którego wystąpienie lub skutki uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają realizacje przedmiotu umowy, Strony ustalą nowy termin jej realizacji. 10 CESJA Strony zgodnie oświadczają, że prawa Kupującego wynikające z niniejszej Umowy są i pozostaną zbywalne. 11 INFORMACJE POUFNE 1. Zarówno w czasie trwania Umowy jak i po jej ustaniu, każda ze Stron zobowiązuje się do: 5

6 1) utrzymania w poufności wszelkich informacji handlowych (zwanych: Informacjami Poufnymi ) wynikających z Umowy jak i powziętych lub uzyskanych w związku z jej wykonywaniem oraz do nie ujawniania tychże informacji żadnym osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, 2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż te, które są objęte zakresem Umowy, 3) udostępniania Informacji Poufnych dotyczących Umowy jedynie tym pracownikom Stron, którzy z uzasadnionego powodu ich potrzebują w celach związanych z wykonywaniem Umowy. 2. Treść Umowy może być udostępniona osobom trzecim po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody drugiej Strony umowy prawidłowo reprezentowanej. 3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy sytuacji, gdy konieczność ujawnienia informacji wynika za obowiązujących przepisów prawa. 12 WSPÓŁPRACA Przedstawicielami Stron w sprawach merytorycznych związanych z realizacją Umowy są: 1) ze strony Kupującego Jerzy Mazgaj, tel , Piotr Karcz, tel i Leszek Wojtaszek tel ) ze strony Sprzedawcy.. 13 POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE 1. Wszelkie oświadczenia Stron składane w związku z Umową będą składane w formie pisemnej i doręczane przez Stronę składającą oświadczenie Stronie, do której oświadczenie jest skierowane: do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przesyłkę uznaje się za doręczoną pomimo jej zwrotu po uprzednim awizowaniu albo uprzedniej odmowie jej przyjęcia przez adresata; datą doręczenia jest w takim przypadku data upływu terminu awizowania albo data odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata. 2. Strony zobowiązują się każdorazowo powiadamiać się o zmianie swojego adresu, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji wysłanej pod dotychczas wskazany adres. Aktualne adresy Stron są podane w nagłówku Umowy. 3. Zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle realizacji postanowień Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla Kupującego. 5. Do kwestii nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 6. Załączniki wskazane w treści Umowy stanowią jej integralną część. 6

7 7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. KUPUJĄCY SPRZEDAWCA Załączniki: 1.Opis przedmiotu Zamówienia 2.Oferta Sprzedawcy 3. Karta gwarancyjna 7