UMOWA SPRZEDAŻY PRZEDMIOT UMOWY

Transkrypt

1 UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu....r. w Balicach, pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kpt. M. Medweckiego 1, Balice wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: posiadającą kapitał zakładowy w kwocie ,00 zł, zwaną dalej Kupującym, w imieniu której działają: 1. Radosław Włoszek Prezes Zarządu, 2. Mariusz Saługa Członek Zarządu a.. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku postępowania znak MPL/BS/SZ/241/1/52/17 przeprowadzonego na podstawie 28 (1) Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o. na roboty budowlane, dostawy i usługi, w trybie aukcji elektronicznej. 1 PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem Umowy jest sprzedaż na rzecz Kupującego sześciu sztuk fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2017r. samochodów osobowych hybrydowych Klasy B (dalej: Pojazdy ), o parametrach zgodnych ze wskazanymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy oraz oferta wykonawcy stanowiącą Złącznik nr 2 do Umowy. 2 TERMIN WYKONANIA UMOWY Strony ustalają, iż odbiór wolnych od wad i usterek Pojazdów nastąpi nie później niż 60 dni liczonych od daty podpisania Umowy. 3 ZOBOWIĄZANIA STRON Na mocy Umowy Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Pojazdów i wydać mu je, a Kupujący zobowiązuje się Pojazdy odebrać i zapłacić Sprzedawcy umówioną cenę. 1

2 4 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Odbiór Pojazdów nastąpi po ich dostarczeniu przez Sprzedawcę, na jego koszt i jego staraniem, do siedziby Zamawiającego. Potwierdzeniem dokonania odbioru wolnych od wad Pojazdów będzie podpisany przez Strony protokół odbioru. 2. Odbiór Pojazdów nastąpi w godzinach od 8.00 do 15.00, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku. 3. W terminie odbioru Pojazdów, Sprzedawca dopełni wszelkich formalności celem zapewnienia, aby Pojazdy posiadały dokumenty niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania, wymagane przez przepisy prawa polskiego, które umożliwią dokonanie Kupującemu rejestracji Pojazdów, jak również stosowne dokumenty gwarancyjne oraz instrukcję obsługi Pojazdów. 4. Kupujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Pojazdów obarczonych wadami bądź o parametrach niezgodnych ze wskazanymi w ofercie Sprzedawcy. 5. Sprzedawca będzie awizował Kupującemu gotowość do odbioru Pojazdów na trzy dni przed proponowanym dniem odbioru, pismem przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: michal.farnaus@krakowairport.pl, piotr.karcz@krakowairport.pl. 6. Odbiorowi podlegają wyłącznie pojazdy kompletne i wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Kupujący może odmówić dokonania odbioru. Jeżeli Pojazdy będą posiadały wady, które nie będą uniemożliwiały ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem Kupujący może dokonać odbioru żądając od Sprzedawcy obniżenia ceny. 7. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Pojazdów zgodnie z przeznaczeniem, Kupujący może odstąpić od Umowy lub żądać dostarczenia Pojazdów wolnych od wad, z zachowaniem prawa domagania się od Sprzedawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 8. W przypadku zaistnienia znacznych rozbieżności w ocenie stanu i jakości dostarczonych Pojazdów weryfikacji tych okoliczności dokona rzeczoznawca obustronnie wyznaczony przez Strony. Koszt związany ze zleceniem weryfikacji rzeczoznawcy poniesie ta Strona, której rzeczoznawca odmówi racji. 5 CENA Strony ustalają, że cena netto za sprzedaż sześciu pojazdów wynosi.. zł (słownie: ). Do kwot tych Sprzedawca doliczy podatek VAT w obowiązującej stawce. 6 WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Płatność na rzecz Sprzedawcy dokonana będzie na podstawie faktur VAT, wystawionych na każdy z pojazdów osobnow oparciu o podpisany przez Kupującego protokół odbioru pojazdów, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. 2. Należność wynikająca z faktur VAT będzie uregulowana przez Kupującego w terminie21 dni od dnia doręczenia do siedziby Kupującego prawidłowo wystawionych faktur VAT. 2

3 3. Podstawą wystawienia faktur przez Sprzedawcę jest podpisany przez Strony protokół odbioru pojazdów. 4. Strony ustalają, że dniem zapłaty jest data obciążenia poleceniem przelewu rachunku bankowego Kupującego. 5. Sprzedawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług uprawnionym do wystawiania faktur VAT. 7 GWARANCJA 1. Sprzedawca udzieli na Pojazdy gwarancji zgodnej z warunkami zawartymi w Opisie Przedmiotu zamówienia, która będzie zgodna z warunkami gwarancji udzielonymi przez producenta stanowiącymi Załącznik Nr2 do niniejszej Umowy. 2. Gwarancja liczona będzie od dnia dokonania przez Kupującego odbioru Pojazdów wolnych od wad, potwierdzonego podpisanym przez Strony protokołem odbioru. Szczegółowe warunki udzielonej gwarancji określa karta gwarancyjna, która zostanie dostarczona Kupującemu przez Sprzedawcę w dniu podpisania protokołu odbioru pojazdów. 3. W przypadku ujawnienia wad Pojazdów, po dokonanym odbiorze, Sprzedawca zobowiązany jest usunąć je zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia wady. 4. Sprzedawca zapewni usługi serwisowe Pojazdów w okresie gwarancji w autoryzowanej stacji obsługi. 5. Na czas naprawy gwarancyjnej Sprzedawca zapewni na życzenie Zamawiającego bezpłatny samochód zastępczy. 6. Naprawa gwarancyjna zostanie rozpoczęta nie później niż 24 godziny od zgłoszenia awarii, a jej czas nie przekroczy 14 dni. 8 PRAWO ODSTĄPIENIA 1. Oprócz przypadków wynikających bezpośrednio z przepisów prawa lub Umowy, do czasu podpisania protokołu odbioru Pojazdów Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy również w przypadkach wskazanych w ust. 2 i ust Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy: 1) majątek Sprzedawcy ulegnie zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym w wyniku czego uzasadnione będzie przypuszczenie, że Sprzedawca stał się niewypłacalny albo stanie się niewypłacalny przed zakończeniem realizacji Umowy, 2) Sprzedawca w sposób rażący narusza postanowienia Umowy. 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy Kupujący bez uzasadnionej przyczyny odmawia przystąpienia do odbioru Pojazdów wolnych od wad lub podpisania protokołu odbioru pojazdów, a bezzasadność odmowy we wszystkich przypadkach jest oczywista. 4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 3

4 9 KARY UMOWNE 1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 1) za opóźnienie w dostarczeniu wolnych od wad i zgodnych z ofertą Pojazdów w wysokości 0,5% ceny brutto każdego wadliwego lub niezgodnego z ofertą Pojazdu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w usuwaniu wad ujawnionych po dokonanym odbiorze Pojazdów w wysokości 0,5% ceny brutto każdego Pojazdu obarczonego wadami, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 3) za odstąpienie od Umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy w wysokości 10% łącznej ceny sprzedaży, 4) za ujawnienie przez Sprzedawcę informacji poufnej w wysokości 10 % łącznej ceny sprzedaży, za każdy przypadek ujawnienia. 2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Kupującego odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. Jeżeli realizacja Umowy jest niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, którego przewidzenie w chwili podpisania umowy nie było możliwe, a którego wystąpienie lub skutki uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają realizacje przedmiotu umowy, Strony ustalą nowy termin jej realizacji. 10 CESJA Strony zgodnie oświadczają, że prawa Kupującego wynikające z niniejszej Umowy są i pozostaną zbywalne. 11 INFORMACJE POUFNE 1. Zarówno w czasie trwania Umowy jak i po jej ustaniu, każda ze Stron zobowiązuje się do: 1) utrzymania w poufności wszelkich informacji handlowych (zwanych: Informacjami Poufnymi ) wynikających z Umowy jak i powziętych lub uzyskanych w związku z jej wykonywaniem oraz do nie ujawniania tychże informacji żadnym osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, 2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż te, które są objęte zakresem Umowy, 3) udostępniania Informacji Poufnych dotyczących Umowy jedynie tym pracownikom Stron, którzy z uzasadnionego powodu ich potrzebują w celach związanych z wykonywaniem Umowy. 2. Treść Umowy może być udostępniona osobom trzecim po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody drugiej Strony umowy prawidłowo reprezentowanej. 3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy sytuacji, gdy konieczność ujawnienia informacji wynika za obowiązujących przepisów prawa. 4

5 12 WSPÓŁPRACA Przedstawicielami Stron w sprawach merytorycznych związanych z realizacją Umowy są: 1) ze strony Kupującego Michał Farnaus tel i Piotr Karcz, tel , 2) ze strony Sprzedawcy. 13 POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE 1. Wszelkie oświadczenia Stron składane w związku z Umową będą składane w formie pisemnej i doręczane przez Stronę składającą oświadczenie Stronie, do której oświadczenie jest skierowane: do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przesyłkę uznaje się za doręczoną pomimo jej zwrotu po uprzednim awizowaniu albo uprzedniej odmowie jej przyjęcia przez adresata; datą doręczenia jest w takim przypadku data upływu terminu awizowania albo data odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata. 2. Strony zobowiązują się każdorazowo powiadamiać się o zmianie swojego adresu, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji wysłanej pod dotychczas wskazany adres. Aktualne adresy Stron są podane w nagłówku Umowy. 3. Zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle realizacji postanowień Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla Kupującego. 5. Do kwestii nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 6. Załączniki wskazane w treści Umowy stanowią jej integralną część. 7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załączniki: Załącznik Nr 1 Opis Przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 2 Oferta Wykonawcy KUPUJĄCY SPRZEDAWCA 5