Zarządzanie. Budownictwie. mgr inż. Tomasz Babral 2013/2014
|
|
- Janina Nowakowska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Zarządzanie projektami w Budownictwie mgr inż. Tomasz Babral 2013/2014
2 I. Proces Inwestycyjny II. Zarządzanie przedsięwzięciem III. Zarządzanie ryzykiem analiza i zasadniczość IV. Pomocne systemy informatyczne V. Przykłady problemów spoza schematu
3 Bibliografia A k i n c i B., F i s h e rm., Factors affecting contractors risk of cost overburden, Journal of Management in Engineering, 14 (1), 1998, K o rd e T., L i M., R u s se l la.d., State-of-the-art review of construction performance models and factors, ASCE Construction Research Congress, San Diego, California, April 2005, N k a d o R.N., Construction time-influencing factors: contractor s perspective, Construction Management and Economics 13, 1995, S k o r u p k a D., Identification and initial risk assessment of construction projects in Poland, Journal of Management in Engineering, 24 (3), , Projekt celowy nr 6t c/6413 Krajowy system zarzadzania budowlanymi przedsiewzieciami inwestycyjnymifinansowanymi z udziałem srodków publicznych i pomocowych unii europejskiej
4 I.Proces Inwestycyjny Proces inwestycyjny: ogół czynności niezbędnych do zrealizowania określonej inwestycji. administracyjno-prawne: decyzje, pozwolenia, zgody, sprzeciwy, postanowienia, zawiadomienia, zaświadczenia i uzgodnienia; cywilno-prawne: różnego rodzaju umowy zawierane przez inwestora z jednostkami wykonawczymi i przez jednostki wykonawcze pomiędzy sobą; faktyczne: np. czynności konsultacyjne, finansowe, prace geologiczne i geodezyjno-kartograficzne, prace projektowe, roboty budowlane, dostawy wyposażenia itp. ; najważniejsze wśród nich są roboty budowlane.
5 I.Proces Inwestycyjny Proces budowlany: to część procesu inwestycyjnego, która jest regulowana przez przepisy prawa, głównie przez ustawy: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(dz.u.z2003r.nr80poz.717zezm.), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr156,poz.1118zezm.), Zgodnie z ustawą Prawo budowlane uczestnikami procesu budowlanego są: 1) inwestor; 2) inspektor nadzoru inwestorskiego; 3) projektant; 4) kierownik budowy lub kierownik robót.
6 I.Proces Inwestycyjny Etapy w procesie budowlanym 1. Faza przygotowania inwestycji budowlanej 1.1. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 1.2. Mapa zasadnicza i podkłady geodezyjne do projektowania 1.3. Dokumentacja geologiczno techniczna 1.4. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko RAPORT 1.5. Oświadczenie o posiadaniu prawa do terenu na cele budowlane
7 I.Proces Inwestycyjny 2. Faza projektowania dokumentacja projektowa i budowy 2.1. Projekt budowlany (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133) i nowe elementy wprowadzone w 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 201 poz. 1239) 2.2. Dokumentacja projektowa (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) 2.3. Opiniowanie i uzgodnienie projektu budowlanego, 2.4. Przyłącza do sieci i włączenie budowy (zjazd) do drogi zmiany w Prawie budowlanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1264) 2.5. Projekt organizacji robót budowlanych, 2.6 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
8 I.Proces Inwestycyjny 3. Faza administracyjno-prawna 3.1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, 3.2. Sprawdzanie projektu budowlanego przez właściwy organ 3.3. Decyzja o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,poz. 1127), 3.4. Budowa i roboty budowlane wymagające zgłoszenia, 3.5. Pozwolenie lub zgłoszenie na remont lub rozbiórkę obiektu budowlanego,
9 I.Proces Inwestycyjny 4. Faza budowy 4.1. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych, 4.2. Powołanie kierownika budowy i oświadczenie o przyjęciu obowiązków, 4.3. Ustanowienie nadzoru inwestorskiego i oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków, 4.4. Realizacja budowy lub robót zgodny z wymaganiami odnośnie: (1) dokumentacji budowy,(2) dziennika budowy,(3) protokołów robót, (4) odstępstwa od projektu budowlanego istotne(projekt zamienny), i nieistotne(zmiany w projekcie)(5) wstrzymanie i wznowienie robót budowlanych(7) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, (8) usuwanie usterek
10 I.Zarządzanie przedsięwzięciem Zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnymmożna określić jako kompleksowe planowanie, koordynowaniei kontrolowanieprojektu od fazy koncepcji po ukończenie, którego celem jest wypełnienie wymogów klienta dla potrzeb stworzenia funkcjonalnie i finansowowykonalnego projektu ukończonego terminowo i zgodnie z wymaganymi normami jakościowymi CIOB Wielka Brytania 1979r.Chartered Institute of Building Planowanie, monitorowanie i kontrolowanie wszystkich aspektów przedsięwzięcia inwestycyjnego i monitorowaniewszystkich jego uczestników w celu osiągnięcia celówprojektów w terminiei zgodnie z ustalonym kosztem, jakością i wykonaniem PRINCE2 Projects In a Controlled Environment
11 I.Zarządzanie przedsięwzięciem System Generalnego Wykonawcy (tradycyjny)
12 Zarządzanie przedsięwzięciem System Zarządzania Budową (Construction Management)
13 Zarządzanie przedsięwzięciem System Zarządzania Proj. Budowlanym (Project Management)
14 Zarządzanie przedsięwzięciem Inne stosowane systemy: System MC(Management Contracting, zarządzanie kontraktem budowlanym) - stosowany przy bardzo dużych inwestycjach - stały budżet inwestycji - możliwe równoległe realizowanie fazy projektowania z fazą wykonawstwa System Design and Build(zaprojektuj i wybuduj) / Turn Key(pod klucz) - wykonawca odpowiada przed inwestorem za całą inwestycję - ścisła współpraca pomiędzy zespołem projektowym i wykonawczym - konsekwencje błędów projektowych ponosi wykonawca - możliwe jest ustalenie stałej ceny oraz czasu realizacji - możliwość rozszerzenia zakresu prac o dostawy inwestorskie typu Turn Key(podklucz) -brak możliwości bezpośredniego nadzorowania przez inwestora efektów finansowych związanych z realizowaną inwestycją
15 Zarządzanie ryzykiem analiza i zasadniczość Ryzyko (Mała Encyklopedia Powszechna): prawdopodobieństwo zaistnienia niespodziewanej katastrofy, np. powodzi, huraganu, pożaru. Model procesu harmonogramowania - wykonanie procesów budowlanych realizowanych w ramach przedsięwzięcia (szczegółowa kalkulacja kosztorysowa); -ocena pracochłonności, potrzeb materiałowych i kosztów na wykonanie zadań (scalenie nakładów rzeczowych i kosztów procesów budowlanych); -harmonizowanie przedsięwzięcia (ustalenie wykonawców i czasu realizacji zadań oraz terminów wykonania zadań wraz z oceną potrzebnych zasobów); planowanie wykorzystania potencjału produkcyjnego wykonawców (badania obciążeń i rezerw w pracy zasobów czynnych).
16 II.Zarządzanie ryzykiem analiza i zasadniczość
17 II.Zarządzanie ryzykiem analiza i zasadniczość
18 II.Zarządzanie ryzykiem analiza i zasadniczość + typy rozkładów zmiennych losowych wraz z podaniem parametrów charakterystycznych rozkładów z uwzględnieniem niepewności zdarzeń i czynników ryzyka
19 II.Zarządzanie ryzykiem analiza i zasadniczość B.AkinciiM.Fisher-czynnikiryzykaczasu: - podlegające kontroli wykonawcy: wydajność pracy, skuteczność nadzoru, terminy dostaw materiałów itp. - niepodlegające kontroli wykonawcy: inflacja, warunki pogodowe, nieprzewidziane warunki geologiczne. K. Yogeswaran i in. - w zapisach umownych ustalać listę czynników i ich wartości progowe (np. średnia opadów z 25 lat). W przypadku przekroczenia wartości ustalonych w umowie inwestor nie może dochodzić roszczeń od wykonawcy za opóźnienia, a wykonawca może żądać zmiany harmonogramu. R.N. Nkado - na podstawie badań ankietowych: czynniki, które nie podlegają sterowaniu przez wykonawcę i których wpływ na czas jest trudny do określenia, są często uważane za mniej istotne.
20 II.Zarządzanie ryzykiem analiza i zasadniczość D. Skorupka: czynniki charakterystyczne dla danego przedsięwzięcia, np. możliwość wystąpienia protestów ekologów, trudność transportu dużych elementów konstrukcji. Mimo sporadyczności i znikomej sile wpływu na czas realizacji, to w odniesieniu do analizowanego przedsięwzięcia mogą stanowić czynnik najbardziej istotny. M.Z.A. Maijd i R. McCaffer - sumując pozycje czynników w rankingach prezentowanych w raportach badawczych(pozycjach literaturowych): opóźnienia dostaw, jakość materiałów, jakość planów, awarie maszyn i sprzętu, niewłaściwe wyposażenie w maszyny, nierzetelność podwykonawców i dostawców, płynność finansowa, jakość robót, absencja, stan wyposażenia placu budowy.
21 SCHEMAT PRZYCZYN I SKUTKÓW BRAKU ODPOWIEDNIEGO MATERIAŁU NA PLACU BUDOWY
22 IV. Pomocne systemy informatyczne D. Skorupka: czynniki charakterystyczne dla danego przedsięwzięcia, np. możliwość wystąpienia protestów ekologów, trudność transportu dużych elementów konstrukcji. Mimo sporadyczności i znikomej sile wpływu na czas realizacji, to w odniesieniu do analizowanego przedsięwzięcia mogą stanowić czynnik najbardziej istotny. M.Z.A. Maijd i R. McCaffer - sumując pozycje czynników w rankingach prezentowanych w raportach badawczych(pozycjach literaturowych): opóźnienia dostaw, jakość materiałów, jakość planów, awarie maszyn i sprzętu, niewłaściwe wyposażenie w maszyny, nierzetelność podwykonawców i dostawców, płynność finansowa, jakość robót, absencja, stan wyposażenia placu budowy.
23 IV. Pomocne systemy informatyczne Korzyści : -łatwiejsze zarządzanie procesami w firmie, -wsparcie wdrożenia i utrzymania systemu jakości -przyśpieszenie i zapewnienie niezawodności obiegu informacji -dokładne zaplanowanie czasu i kosztów robót oraz usług, -monitorowanie aktualnie ponoszonych wydatków i zużycia zasobów -szybkie wykrywanie odstępstw od planu
24 IV. Pomocne systemy informatyczne Modelowanie Informacji o Budynku (BIM): -zintegrowany proces zoptymalizowanego projektowania, wykonawstwa i zarządzania budynkami; -zastosowanie wirtualnego modelu -wykorzystywany i przekazywany poprzez wszystkie fazy projektowania, konstruowania i zarządzania, wzbogacany o nowe informacje; -cyfrowy model zarządza i łączy różne części i komponenty budynku z odpowiednimi jego aspektami tj. geometria, użyte materiały, koszty i wyniki analizy strukturalnej.; -metoda ta postrzega planowanie i projektowanie, jako całościowy, zintegrowany proces prowadzony przez wszystkich zainteresowanych; -bierze pod uwagę cały cykl życia budynku i jest w stanie, analizuje wpływ decyzji projektowych na późniejsze użytkowanie i zarządzanie.
25 IV. Pomocne systemy informatyczne Modelowanie Informacji o Budynku (BIM): -zintegrowany proces zoptymalizowanego projektowania, wykonawstwa i zarządzania budynkami; - zastosowanie wirtualnego modelu; -cyfrowy model zarządza (geometria, użyte materiały, koszty i wyniki analizy strukturalnej); -planowanie i projektowanie -całościowy, zintegrowany proces prowadzony przez wszystkich zainteresowanych; -pod uwagą cały cykl życia budynku, analiza wpływu decyzji projektowych na późniejsze użytkowanie i zarządzanie.
26 IV. Pomocne systemy informatyczne
27 V. Przykłady problemów spoza schematu A: Roboty palowe
28 V. Przykłady problemów spoza schematu B: Muzeum Mangha, Kraków
29 V. Przykłady problemów spoza schematu B: Muzeum Mangha, Kraków
Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,70 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji
PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/20/9405/17620
Bardziej szczegółowoBIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)
BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i
Bardziej szczegółowoKompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym
P R O J E C T & C O N S T R U C T I O N M A N A G E M E N T Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym J e ś l i p r i o r y t e t y K l i e n t ó w n i e są naszymi p r i o r y t e t a m i, n i e
Bardziej szczegółowoII. DZIAŁANIA I DOKUMENTY
PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY
Bardziej szczegółowoZasady organizacji projektów informatycznych
Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI Od Wydawcy 11 Przedmowa inż. Tomasz Latawiec 13 Przedmowa prof. dr hab. Andrzej Szumański 15 Wykaz skrótów
SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 11 Przedmowa inż. Tomasz Latawiec... 13 Przedmowa prof. dr hab. Andrzej Szumański... 15 Wykaz skrótów... 17 Wprowadzenie... 21 CZĘŚĆ I 1. Kontrakt budowlany... 23 1.1. Rodzaje
Bardziej szczegółowoZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI - Zarządzanie Łańcuchem Krytycznym Projektu CCPM
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI - Zarządzanie Łańcuchem Krytycznym Projektu CCPM Politechnika Wrocławska, Instytut Budownictwa Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie C-7, p. 801, tel.:
Bardziej szczegółowoZarządzanie ryzykiem projektu
Zarządzanie ryzykiem projektu Zasada I jeśli coś w projekcie może pójść niezgodnie z planem, to należy oczekiwać, że sytuacja taka będzie miała miejsce. Ryzyko definicja - wszystko to co może pójść źle
Bardziej szczegółowoWYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa
Bardziej szczegółowoZmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka
Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych
Bardziej szczegółowoWizja Inwestycji. Realizacja
Wizja Inwestycji Likwidacja Inwestycji Projektowanie Eksploatacja Inwestycji Przygotowanie Realizacji Realizacja 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Bardziej szczegółowoMenedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera
Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera Zarządzanie projektami najlepsze światowe praktyki mgr Marcin Gałuszka Zajęcia 2 - Wrocław, 28.01.2012 AGENDA
Bardziej szczegółowoPODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU
Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,
Bardziej szczegółowoMonika Gwiazdowska - Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji pokój nr 227 tel.: fax:
Departament Inwestycji ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg Budynek A, I piętro sekretariat: pokój nr 229 tel.: 55-239-32-40 e-mail: di@umelblag.pl Elżbieta Gieda - Dyrektor Departamentu pokój nr 228 tel.: 55-239-32-48
Bardziej szczegółowoZastosowania informatyki w gospodarce Projekt
Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie
Bardziej szczegółowoJAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU
Wykład 6. SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH CYKLU WYTWARZANIA I ŻYCIA PRODUKTU 1 1. Ogólna charakterystyka systemów zapewniania jakości w organizacji: Zapewnienie jakości to systematyczne działania
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:
Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -
Bardziej szczegółowoZarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem
Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu
Bardziej szczegółowoŚCIEŻKA KRYTYCZNA. W ścieżkach krytycznych kolejne zadanie nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie zakończy.
ŚCIEŻKA KRYTYCZNA Ciąg następujących po sobie zadań w ramach projektu trwających najdłużej ze wszystkich możliwych ciągów, mających taką własność, że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie
Bardziej szczegółowoIV. Zakres tematyczny kontroli poprawności realizacji zadań wykonywanych z zaangażowaniem środków dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa
POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-kontroli/zeszyty-metodyczno-inf/zeszyt-nr-1-2006-rok/3310,rozdzial-iv-zakres-tematyczn y-kontroli-poprawnosci-realizacji-zadan-wykonywanych.html Wygenerowano:
Bardziej szczegółowoFirma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:
Ekspert: adw. Rafał Dybka Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, partner zarządzający w Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie, ekspert prawny Instytutu Prawa Budowlanego
Bardziej szczegółowoRozdział I. Zasady bezpiecznego konstruowania umów budowlanych Forma umowy Elementy składowe umowy o roboty budowlane...
Wprowadzenie... O autorach... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Zasady bezpiecznego konstruowania umów budowlanych... 1 1. Forma umowy... 1 2. Elementy składowe umowy o roboty budowlane... 3 Rozdział
Bardziej szczegółowoZarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Sposoby ograniczania
Zarządzanie ryzykiem w projektach Sposoby ograniczania DR WALDEMAR ROGOWSKI WROGOW@SGH.WAW.PL WALDEMARROGOWSKI@WP.PL KATEDRA ANALIZY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SGH 1 Ograniczanie w projektach Matryca
Bardziej szczegółowoPrawo budowlane przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia architektoniczne.
1 Prawo budowlane przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia architektoniczne. 1. Ustawa normuje działalność obejmującą sprawy: 2. Obiektem budowlanym jest: 3. Budowlą. w rozumieniu ustawy jest:
Bardziej szczegółowoInwestycje Budowlane
Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Inwestycje Budowlane Aspekty praktyczne, organizacja procesu inwestycyjnego, prawa i obowiązki stron, roszczenia
Bardziej szczegółowoZarządzania Projektami Zarządzanie kosztami
Zarządzania Projektami Zarządzanie kosztami Zarządzanie kosztami TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie kosztami w projekcie 2/50 Koszty w zarządzaniu projektami Układ prezentacji
Bardziej szczegółowoRAFAKO Spółka Akcyjna Racibórz, ul. Łąkowa 33
Inwestor Generalny wykonawca Generalny projektant Modernizacja EC Jankowice Obiekt Faza Nr Projektu Elektrofiltry EF 1 i EF 2 Projekt Podstawowy 600025 Branża Tytuł opracowania Konstrukcyjna Nr opracowania
Bardziej szczegółowoO firmie Oferta Realizacje Referencje. Listopad 2009
Prezentacja firmy O firmie Oferta Realizacje Referencje Listopad 2009 O firmie Firma ProfiHouse powstała w 2004 (zarejestrowana wówczas jako PDKT Bud). W 2008 w trakcie zmiany wizerunku poprzednia nazwa
Bardziej szczegółowoSpis treści. Przedmowa 5 USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1] Wprowadzenie 18 Tekst ustawy 53
Prawo budowlane : przepisy z komentarzem : prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, projekt budowlany, dziennik budowy, książka obiektu budowlanego, pozwolenie na budowę, geotechniczne
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie
Bardziej szczegółowoRynek Budowlany-J.Deszcz
Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przygotowanie ofert w przedsiębiorstwie budowlanym Oferta OFERTA = OŚWIADCZENIE WOLI (zawarcia umowy) Art.66
Bardziej szczegółowoInwestycje Budowlane Aspekty praktyczne, Realizacja procesu inwestycyjnego, prawa i obowiązki stron, roszczenia i spory w sądzie i arbitrażu
I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 2-3 czerwca 2016r., Warszawa Centrum 12 13 czerwca 2017r., Warszawa Inwestycje Budowlane Analiza ryzyk związanych z procesem inwestycyjnym,
Bardziej szczegółowoPodstawy zarządzania projektami
Podstawy zarządzania projektami Kierownik zespołu Team Leader dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 24 listopada 2013 r. Działania organizacji składają się
Bardziej szczegółowoBIM budująca różnica pokoleń
BIM budująca różnica pokoleń Wydajność pracy w budownictwie Indeks wydajności pracy przemysłu budowlanego i pozostałych nierolniczych gałęzi gospodarki USA, źródło Teicholz Paul. 2004 Wydajność pracy w
Bardziej szczegółowoZarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym dla inwestycji publicznych i komercyjnych
I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg. Gazety Finansowej 5 6 lipca 2018r., Warszawa Centrum Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym Możliwe warianty inwestycji dla inwestorów Zarządzanie ryzykiem
Bardziej szczegółowoBazy danych geologiczno-inżynierskich Państwowej Służby Geologicznej w procesie inwestycyjnym i w planowaniu przestrzennym
Bazy danych geologiczno-inżynierskich Państwowej Służby Geologicznej w procesie inwestycyjnym i w planowaniu przestrzennym Grzegorz Ryżyński Program Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko PIG-PIB Etapy
Bardziej szczegółowoDom.pl Zmiany w projekcie w czasie budowy. Czym jest projekt budowlany zamienny?
Zmiany w projekcie w czasie budowy. Czym jest projekt budowlany zamienny? Kiedy należy przedłożyć w urzędzie, wydającym zgodę na budowę, projekt budowlany zamienny? Co zawiera projekt budowlany zamienny?
Bardziej szczegółowoWprowadzenie w tematykę zarządzania przedsięwzięciami/projektami. dr inż. Agata Klaus-Rosińska
Wprowadzenie w tematykę zarządzania przedsięwzięciami/projektami dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego,
Bardziej szczegółowoABC managera kontraktu budowlanego bezpieczne umowy i skuteczne roszczenia - aspekty prawne
2-3 czerwca 2016r., Warszawa Centrum Elementarz prawny Project Managera Formy realizacji kontraktów budowlanych Stosowanie FIDIC, wzór umowy rekomendowany przez UZP, realizacja umowy, również z podwykonawcą
Bardziej szczegółowoSpis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08
Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.
Bardziej szczegółowoJAKOŚĆ W BUDOWNICTWIE
JAKOŚĆ W BUDOWNICTWIE KONTROLA JAKOŚCI NA KAŻDYM ETAPIE PROCESU INWESTYCYJNEGO ROLA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W KONTROLI JAKOŚCI Opracowanie Waldemar Kaczmarek 1 Podstawowe czynniki wpływające na obniżenie
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa
SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa Słowo wstępne... 11 Wykaz skrótów... 12 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 13 Art. 1. Zakres przedmiotowy... 13 Orzecznictwo...
Bardziej szczegółowoTOM II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
TOM II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP/TP-2/231/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 10 w Warszawie". I. ZAMAWIAJĄCY
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron
Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron ZAŁĄCZNIK NR 2.5. DO KONTRAKTU: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW RON Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach
Bardziej szczegółowoKurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych
Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Wyceń, zaplanuj, rozlicz zarządzanie inwestycjami budowlanymi Szkolenie ma na celu przygotowanie do gospodarowania kosztami i zasobami w
Bardziej szczegółowoCzy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 336796-2012 z dnia 2012-09-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Boguszów- Gorce 1) Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie Nadzoru Inżynierskiego podczas realizacji robót budowlanych
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012
ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU:,,BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN Z KOTŁA NR 9 (POIŚ DZIAŁANIE 4.5) ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 Wybór inżyniera kontraktu dla zabudowy instalacji
Bardziej szczegółowoOmówienie propozycji postanowień umowy na roboty budowlane. Warszawa, 17.07.2012 r.
Omówienie propozycji postanowień umowy na roboty budowlane Warszawa, 17.07.2012 r. Propozycje postanowień umowy na roboty budowlane Art. 154 pkt 10 Pzp Prezes Urzędu upowszechnia wzory umów w sprawie zamówienia
Bardziej szczegółowoOcena ryzyka czasu i kosztów w planowaniu produkcji budowlanej
Ocena ryzyka czasu i kosztów w planowaniu produkcji budowlanej Dr hab. inż. Roman Marcinkowski, mgr inż. Artur Koper, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska, Płock 70 1.
Bardziej szczegółowoMatryca Ryzyk "Projektuj i Buduj"
Strona 1 2018-11-08 Matryca Ryzyk "Projektuj i Buduj" Lp. Ryzyko Opis Jednostka ryzyka 1. Ryzyka związane z przygotowaniem Inwestycji 1.1 Jakość danych wejściowych 1.2 Jakość danych wejściowych 1.3 Jakość
Bardziej szczegółowoMS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć
MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi
Bardziej szczegółowo10 SPIS TREŚCI Projekty wykonawcze terenowych urządzeń budowlanych Projekty wykonawcze urządzenia terenów zieleni i rekreacji... 5
SPIS TREŚCI Od wydawcy... 5 Od Autora... 15 1. UCZESTNICY PROCESU REALIZACJI BUDOWY... 17 1.1. Uczestnicy procesu budowlanego... 17 1.1.1. Uczestnicy procesu budowlanego wg Prawa budowlanego... 19 1.1.2.
Bardziej szczegółowoKompleksowe rozwiązanie dla organizacji,
Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są
Bardziej szczegółowoPODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................
Bardziej szczegółowoZarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2
Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście
Bardziej szczegółowoBIM idea, argumenty, zalety dla Inwestora/Zamawiającego. Dariusz Kasznia, Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa
BIM idea, argumenty, zalety dla Inwestora/Zamawiającego Dariusz Kasznia, Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa Dariusz Kasznia mgr inż. budownictwa specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie,
Bardziej szczegółowoSystemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna
Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje
Bardziej szczegółowoOpis przedmiotu zamówienia
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik Nr 3 do Umowy Część 2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
Bardziej szczegółowoEtapy życia oprogramowania
Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 w prezentacji wykorzystano również materiały przygotowane przez Michała Kolano
Bardziej szczegółowoCO ZMIENIŁO SIĘ W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE OD 2017?
CO ZMIENIŁO SIĘ W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE OD 2017? U S T A W A z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Bardziej szczegółowoZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU Rola i zadania inżyniera kontraktu Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zmianami Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczestników procesu
Bardziej szczegółowoZarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015
Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie
Bardziej szczegółowoJakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami
Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie procesami Polityka jakości (ISO 9000:2000) Polityka jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości
Bardziej szczegółowoMetodyki zarządzania projektami PRINCE2
Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki
Bardziej szczegółowoWprowadzenie do zarządzania projektami
Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości
Bardziej szczegółowoZarządzanie projektami. Zarządzanie ryzykiem projektu
Zarządzanie projektami Zarządzanie ryzykiem projektu Warunki podejmowania decyzji Pewność Niepewność Ryzyko 2 Jak można zdefiniować ryzyko? Autor S.T. Regan A.H. Willet Definicja Prawdopodobieństwo straty
Bardziej szczegółowoEtapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania
Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna
Bardziej szczegółowoANALIZA CZYNNIKÓW RYZYKA CZASU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH THE ANALYSIS OF RISK FACTORS AFFECTING CONSTRUCTION PROJECTS DURATION
PIOTR JAŚKOWSKI, SŁAWOMIR BIRUK ANALIZA CZYNNIKÓW RYZYKA CZASU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH THE ANALYSIS OF RISK FACTORS AFFECTING CONSTRUCTION PROJECTS DURATION Streszczenie Przedsięwzięcia budowlane
Bardziej szczegółowoZmiany w Prawie budowlanym wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku
Zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku Wg ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U.2016.2255 z dnia 2016.12.30).
Bardziej szczegółowoStudium techniczno ekonomiczno środowiskowe budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk Lębork D.4 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA STEŚ etap II
D.4 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA Spis treści: 1. Analiza ryzyka 2 2. Analiza wrażliwości 4 Tebodin Poland sp. z o. o. str. 1 1. Analiza ryzyka Celem analizy ryzyk projektu jest oszacowanie prawdopodobieństwa
Bardziej szczegółowoPełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji
załącznik nr 2 do SIWZ nr BI I 323/01/11 Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia: Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w
Bardziej szczegółowoUMOWA NR :... REGON.., NIP..,
Numer sprawy: FZP.ZP.271.3.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn Reprezentowaną przez: 1. Jana Nowaka Wójt Gminy Kawęczyn, 2. przy kontrasygnacie
Bardziej szczegółowoSpis treści. Wstęp do II wydania Komentarza do prawa budowlanego 21. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 23
Prawo budowlane : komentarz / redakcja naukowa Marek Wierzbowski, Alicja Plucińska-Filipowicz ; [autorzy:] Kamil Buliński, Arkadiusz Despot- Mładanowicz, Tomasz Filipowicz, Artur Kosicki, Alicja Plucińska-
Bardziej szczegółowoUmowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów, ul. Władysława Broniewskiego 28/30, 05-510
Bardziej szczegółowoOpis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci
Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07
Bardziej szczegółowo1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.
1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology
Bardziej szczegółowoDziałalność B+R Oferta Prowadzenie działalności B+R Wdrażanie wyników prac B+R Zarządzanie projektami B+R
Działalność B+R Oferta Prowadzenie działalności B+R Wdrażanie wyników prac B+R Zarządzanie projektami B+R DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) Oferta Szkolenie z zakresu uruchomienia i korzyści prowadzenia
Bardziej szczegółowoWsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach
Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie projektami informatycznymi Czym się będziemy zajmować?
Bardziej szczegółowoAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.walbrzych.pl/zamówienia-publiczne Wałbrzych: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym
Bardziej szczegółowoDWUKROTNA SYMULACJA MONTE CARLO JAKO METODA ANALIZY RYZYKA NA PRZYKŁADZIE WYCENY OPCJI PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI UŻYTKOWEJ NIERUCHOMOŚCI
DWUKROTNA SYMULACJA MONTE CARLO JAKO METODA ANALIZY RYZYKA NA PRZYKŁADZIE WYCENY OPCJI PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI UŻYTKOWEJ NIERUCHOMOŚCI mgr Marcin Pawlak Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Plan wystąpienia
Bardziej szczegółowoDokumentacja kosztorysowa. Podstawy prawne
Temat nr 2: Kosztorysy Rola kosztorysu w procesie inwestycyjnym Dokumentacja kosztorysowa Podstawy prawne Kosztorysowanie w budownictwie Rola kosztorysu w procesie inwestycyjnym Inwestycje Inwestycje przyczyniają
Bardziej szczegółowoSpis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Podmiot i przedmiot zarządzania nieruchomościami
Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII Wprowadzenie... Rozdział I. Podmiot i przedmiot zarządzania nieruchomościami... 1 1. Definicja zarządzania nieruchomościami... 1 2. Wymogi formalne... 2 3. Portret psychologiczny
Bardziej szczegółowoPODSTAWOWE ZASADY EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI
PODSTAWOWE ZASADY EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI K O N F E R E N C J A P R O J E C T M A N A G E M E N T 2 0 1 5 - Agenda AGENDA Inicjacja Projektu Teoria i praktyka w zarządzaniu projektem
Bardziej szczegółowoMetoda funkcjonalno-wzorcująca oceny inwestycji publicznej na etapie projektowania technicznego
Metoda funkcjonalno-wzorcująca oceny inwestycji publicznej na etapie projektowania technicznego autor: opiekun naukowy: mgr inż. Bartosz Zamara dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki 1 Plan prezentacji
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 394/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2003 r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 394/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2003 r. F O R M U L A R Z 1 IINFORMACJE PODSTAWOWE Symbol i numer zadania Wydział / jednostka wnioskująca: Tytuł zadania:
Bardziej szczegółowoBudowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..
UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.
Bardziej szczegółowoRekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych
Bardziej szczegółowoZarządzanie projektem prawnym w praktyce
Zarządzanie projektem prawnym w praktyce Program 2 dniowy Po raz pierwszy kompleksowe szkolenie dla prawników Definiowanie, planowanie i skuteczna realizacja w pracy prawnika Terminy: Wrocław, 6-7 grudnia
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 29 września 2017 r. Poz. 1801
Warszawa, dnia 29 września 2017 r. Poz. 1801 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Na podstawie art.
Bardziej szczegółowoZarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego.
ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA SEKTORA ENERGETYCZNEGO Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego. Praktyczne zastosowania metodyki projektowej
Bardziej szczegółowo"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".
"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania
Bardziej szczegółowoANDRZEJ TOMANA. INNOWACYJNA TECHNOLOGIA W BUDOWNICTWIE podstawy, standardy, narzędzia REKOMENDOWANA PRZEZ
ANDRZEJ TOMANA INNOWACYJNA TECHNOLOGIA W BUDOWNICTWIE podstawy, standardy, narzędzia REKOMENDOWANA PRZEZ SPIS TREŚCI Wstęp 10 Dla kogo jest ta książka 14 1 Zacznijmy od źródeł 16 2 Krótka historia CAD
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Postanowienia ogólne
Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Postanowienia ogólne 1. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia i umową z uwzględnieniem
Bardziej szczegółowoWarszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
1 z 10 2019-04-05 13:06 Ogłoszenie nr 540067230-N-2019 z dnia 05-04-2019 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer:
Bardziej szczegółowow ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach.
Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU (SZO) w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. 1. WSTĘP Zadanie pn. Wykonanie
Bardziej szczegółowoZAKRES CZYNNOŚCI INWESTORA ZASTĘPCZEGO
ZAKRES CZYNNOŚCI INWESTORA ZASTĘPCZEGO Załącznik nr 1 do SIWZ w realizacji inwestycji p.n. Budowa Budynku Szpitala (w ramach rozbudowy istniejącego) w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego,
Bardziej szczegółowoz dnia r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
projekt z dnia 4 sierpnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia.. 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Na
Bardziej szczegółowoRyzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością
Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Plan Prezentacji Cel artykułu Dlaczego działalność przemysłowa wiąże się z ryzykiem?
Bardziej szczegółowoKsięgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści
Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce
Bardziej szczegółowo