W RAMACH PROJ. INW. I9030N0011

Świerże Górne, 06.05.2016r. RZP-PT.2103.1.2016 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów AP 1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów w ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. W RAMACH PROJ. INW. I9030N0011 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U.2015.2164) przytacza treść pytań nadesłanych przez wykonawców oraz udziela odpowiedzi: Pytanie 9 Część III SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Specyfikacja techniczna dla instalacji SCR kotła nr 9 i nr 10 oraz Elektrofiltru kotła nr 9 str. 39 z 180 Pkt 4.2. Instalacje technologiczne Przez wskazany rejon magazynowania reagenta przebiega kabel 15kV. W zakresie Wykonawcy jest wykonanie projektu, uzgodnień, dostaw i dokonanie przełożenia wskazanego kabla. Projekt przełożenie kabla należy uzgodnić Zamawiającym na etapie projektu podstawowego. Oferent prosi o udostępnienie planu sytuacyjnego z lokalizacją kabla 15kV oraz linii napowietrznej 400 kv. Zamawiający udostępnia podkład geodezyjny terenu zabudowy stacji DRIM. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że kabel 15kV nie jest własnością Enea Wytwarzanie. W przypadku wystąpienia kolizji z tym kablem, przed wykonaniem przekładki Wykonawca musi zdiagnozować czy znajduje się on pod napięciem oraz poczynić wszystkie uzgodnienia z właścicielem niniejszego kabla czyli firmą PGE Dystrybucja. Pytanie 12 Część III SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Specyfikacja techniczna dla instalacji SCR kotła nr 9 i nr 10 oraz Elektrofiltru kotła nr 9 str. 33 z 180 Pkt 4.2. Instalacje technologiczne, ppkt 1. Połączenie Instalacji SCR z węzłem zasilania bloków 1-8 w reagent Podawanie wody amoniakalnej istniejącymi pompami z istniejących i z nowych zbiorników do nowych i do istniejących rurociągów wody amoniakalnej. 1

Oferent prosi o potwierdzenie, że w/w działanie również ma się odbywać w trybie lokalnym/ręcznym. W/w działanie ma się odbywać w trybie lokalnym jak i zdalnym. Pytanie 31 Oferent prosi o wyjaśnienie poniższych kwestii: Czy właścicielem odpadów z demontażu jest Wykonawca? Czy Wykonawca ma wyliczyć i uwzględnić w ofercie koszty oraz ceny związane z zagospodarowaniem i utylizacją odpadów z demontażu? Zamawiający wyjaśnia, że właścicielem odpadów z demontażu (oprócz bezpośrednio wskazanych w SIWZ tj. np. silnik napędowy 1 szt. z bloku nr 9) jest Wykonawca. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty koszty związane z zagospodarowaniem i utylizacją odpadów z demontażu. Zamawiający zmienia zapisy treść Umowy dodając punkt 5.2.33 o następującym brzmieniu: 5.2.33 zagospodarowanie lub utylizacja materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórek (za wyjątkiem demontowanych urządzeń wskazanych przez Zamawiającego)., a także w Załączniku nr 11 do Umowy "Tabelaryczne zestawienie obowiązków Stron", pkt. 4 Prace i usługi dodaje następujący wiersz: 4.11 Zagospodarowanie lub utylizacja materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórek (za wyjątkiem demontowanych urządzeń wskazanych przez Zamawiającego) X Pytanie 58 Wykonawca wnioskuje aby wysokość zaliczki określona w podpunkcie 7.3.1 Dział 7 Umowy wynosiła 10 % Wynagrodzenia Umownego za Zadanie 1 oraz w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w podpunkcie 7.3.3 zaliczka wynosiła dodatkowo 10 % Wynagrodzenia Umownego za Zadanie 2. Zamawiający usuwa punkt 7.3.3 Umowy oraz modyfikuje treść punktów 7.3.1, 7.3.2.5 nadając im następujące brzmienie: 7.3.1 Strony uzgadniają, że Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 3 10% Wynagrodzenia Umownego za Zadanie 1 na poczet realizacji Umowy. 7.3.2.5 Wypłacona kwota zaliczki netto będzie zaliczana proporcjonalnie na płatności za kolejne Etapy Realizacji aż do rozliczenia pełnej kwoty zaliczki. W każdej fakturze za odebrany Etap Realizacji wartość rozliczanej zaliczki będzie wynosiła 310% fakturowanej wartości Etapu Realizacji, przy czym rozliczenie całej pozostałej do rozliczenia kwoty zaliczki nastąpi przy fakturze wystawionej przez Wykonawcę po przekazaniu Zadania 1 2 do eksploatacji. Wszelkie zaokrąglenia będą dokonane w fakturze, w której rozliczona będzie ostatnia część zaliczki. 7.3.3 Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji i wyda Polecenie, wówczas wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 3% Wynagrodzenia Umownego za Zadanie 2 na poczet realizacji Umowy. Postanowienia punktu Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. stosuje się odpowiednio. W Załączniku nr 12 do Umowy, we wzorze gwarancji należytego wykonania Umowy, drugi akapit otrzymuje następujące brzmienie: Zostaliśmy również poinformowani, że zgodnie z Umową, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na Waszą rzecz zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w zakresie zabezpieczenia realizacji Zadania 1. X 2

W Załączniku nr 12 do Umowy, we wzorze gwarancji zwrotu zaliczki, drugi akapit otrzymuje następujące brzmienie: Zgodnie z pkt. 7.3 Umowy, Zamawiający po otrzymaniu zaakceptowanej wcześniej Gwarancji na zwrot zaliczki, zapłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 3 10% Wynagrodzenia Umownego za Zadanie 1, tj. na kwotę o wartości... PLN (słownie:... złotych), zwaną dalej Zaliczką. Wykreśla się Uwagę wymieniona w pierwszym tiret na końcu gwarancji zwrotu zaliczki, tj.: - Zaliczka wypłacana przez Zamawiającego dla Zadania 2 będzie wymagała analogicznej gwarancji zwrotu zaliczki, jak niniejsza wystawiona dla Zadania 1. Pytanie 62 Wnioskujemy o zmianę określonego w podpunkcie 8.2.2.2 Dział 8 Umowy czasu reakcji z 8 na 18 godzin od chwili zgłoszenia Wady. Zamawiający zmienia treść Umowy. Punkt 8.2.2.2 otrzymuje następujące brzmienie: 8.2.2.2 Czas reakcji na zgłoszoną wadę, tj. czas, w którym Wykonawca faksem lub pocztą elektroniczną ustosunkuje się do zgłoszonych nieprawidłowości i poda Zamawiającemu dalszy sposób postępowania związany z przystąpieniem do usuwania zgłoszonej wady, wynosi maksymalnie 8 (osiem)18 (osiemnaście) godzin od chwili Zgłoszenia Wady. Pytanie 63 Wnioskujemy o zmianę określonego w podpunkcie 8.2.2.3 Dział 8 Umowy czasu na przystąpienie do usuwania wad z 12 na 28 godzin od chwili zgłoszenia Wady. Zamawiający zmienia treść Umowy. Punkt 8.2.2.3 otrzymuje następujące brzmienie: 8.2.23 Nie później niż w ciągu 12 28 (dwudziestu osiem) godzin od chwili Zgłoszenia Wady Wykonawca przystąpi do usuwania wady na terenie Elektrowni. Termin ten będzie uważany za zachowany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca dokona oceny wady i na piśmie poda Zamawiającemu planowany sposób oraz przewidywany termin jej usunięcia ( Przystąpienie do Usunięcia Wady ). Pytanie 76 Wykonawca wnioskuje o zastąpienie terminu opóźnienie stosowanego w podpunkcie 9.1 do 9.3 oraz podpunkcie 9.6 Dział 9 Umowy na termin zwłoka. Zamawiający zastępuje w Umowie opóźnienie słowem zwłoka, w związku z czym poniższe punkty otrzymują następujące brzmienie: 9.1 Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za opóźnienie zwłokę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: a) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego w poz. 2 Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego terminu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (dla Zadania 1 i Zadania 2) - w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto za Zadanie 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwłoki. Jeśli Wykonawca dotrzyma terminów osiągnięcia gotowości do przepuszczenia spalin przez układ SCR, EF i IOS I określony w poz. 19 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dla Zadania 1 i w poz. 15 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dla Zadania 2 kara będzie uważana za nienależną. b) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu osiągnięcia gotowości do próby wodnej wewnętrznej określonej w poz. 18 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dla Zadania 1 i/lub w poz. 14 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dla Zadania 2 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za Instalację SCR w Zadaniu, w którym wystąpiło opóźnienie wystąpiła zwłoka, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwłoki; 3

c) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu osiągnięcia gotowości do przepuszczenia spalin przez układ SCR, EF i IOS I określony w poz. 19 Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego dla Zadania 1 i w poz. 15 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dla Zadania 2 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za Zadanie, w którym wystąpiło opóźnienie wystąpiła zwłoka, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwłoki; d) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów przekazania Zadania do eksploatacji, określonych odpowiednio dla Zadania 1 w poz. 22, a dla Zadania 2 w poz. 18 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za Zadanie w przekazaniu którego wystąpiło opóźnienie wystąpiła zwłoka, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwłoki; e) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego pomiędzy Stronami terminu przystąpienia do usuwania wad lub terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi (zgodnie z punktem 8.2.2.4) w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za Zadanie, którego wada dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad i/lub usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 9.2 W przypadku wystąpienia opóźnienia zwłoki z przyczyn obciążających Wykonawcę w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, lecz dotrzymania terminów realizacji Zadań określonych w punkcie 4.1, Zamawiający nie obciąży Wykonawcy karą umowną za opóźnienie zwłokę z tego tytułu, określoną w punkcie 9.1 lit. a). 9.3 Za przekroczenie terminów określonych dla Zadania 1 w poz. 18 i 19 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz dla Zadania 2 w poz. 14 i 15 tego Harmonogramu ( Etapy Gwarantowane ) przewidziane są kary umowne opisane w punkcie 9.1 lit. b) i c). Kary umowne naliczone zostaną przez Zamawiającego po pierwszym Etapie Gwarantowanym (poz. 18 dla Zadania 1 i poz. 14 dla Zadania 2 w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym), w którym wystąpi opóźnienie zwłoka z uwzględnieniem możliwości odrobienia opóźnienia zwłoki w drugim Etapie Gwarantowanym (zgodnie z następującym schematem: jeśli np. w I Etapie Gwarantowanym wystąpi 10- dniowa opóźnienie zwłoka, a II Etap Gwarantowany zostanie wykonany w terminie, kara za I Etap będzie uważana za nienależną, Jeśli w I Etapie Gwarantowanym wystąpi 10-dniowa opóźnienie zwłoka, a w II Etapie Gwarantowanym 5-dniowa, kara umowna zostanie naliczona za 5 dni I Etapu Gwarantowanego. Jeśli w I Etapie Gwarantowanym wystąpi 10- dniowa opóźnienie zwłoka, a w II Etapie Gwarantowanym 15-dniowa, kara umowna zostanie naliczona za 10 dni I Etapu Gwarantowanego i za 5 dni II Etapu Gwarantowanego). 9.6 Łączna wysokość kar umownych za opóźnienia zwłokę ograniczona jest do kwoty 20% wynagrodzenia umownego netto za Zadanie, w którym wystąpiło opóźnienie wystąpiła zwłoka. 13.2.1 (.) e) gdy z powodów, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przejęcie Zadania do eksploatacji nie może nastąpić, a opóźnienie zwłoka w przejęciu przekracza ilość dni uprawniających Zamawiającego do naliczenia maksymalnych kar umownych za opóźnienia zwłokę, zgodnie z limitem określonym w punkcie 9.2 9.6. 13.4.1 W przypadku, gdy przejęcie Zadania do eksploatacji nie może nastąpić z powodu tego, że nie są osiągnięte przez wybudowane Instalacje SCR i/lub EF 9 Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A, Zamawiający może, do upływu 48 (czterdziestu ośmiu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy odstąpić od Umowy i postawić Instalację SCR i/lub EF 9 lub ich części do dyspozycji Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od Umowy i postawić 4

Instalację SCR i/lub EF 9 lub ich części do dyspozycji Wykonawcy najwcześniej po dniu, w którym wysokość roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych za opóźnienia zwłokę w przejęciu do eksploatacji Zadania, w ramach którego została wykonana wadliwa Instalacja SCR i/lub EF 9, osiągnie limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych za opóźnienia zwłokę (punkt 9.2 9.6). Pytanie 77 Wykonawca wnioskuje aby kary umowne stanowiły jedyną formę restytucji należnej Zamawiającemu w odniesieniu do naruszeń których dotyczą, a naliczenie kar umownych, o których mowa w podpunktach 9.4 oraz 9.5 Dział 9 Umowy było możliwe jedynie w sytuacji działania Wykonawcy za które ponosi on odpowiedzialność. Zamawiający zmienia treść Umowy. Punkt 9.4 oraz pierwszy akapit punktu 9.5 otrzymują następujące brzmienie: "9.4 Tryb naliczania kar umownych za nieosiągnięcie przez Instalacje SCR i EF 9 wymaganych wartości Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, podanych w tabeli umieszczonej w punkcie 8.3.4, stosowany jest odrębnie do każdej Instalacji SCR i EF 9. Wysokość kar umownych będzie naliczana kwotowo, odrębnie dla każdej Instalacji SCR i EF 9, jeśli nie osiągnięte zostaną wymagane wartości parametrów." "9.5 Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne z tytułu przekroczenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wymaganych wartości Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B podanych w tabeli umieszczonej w punkcie 8.3.4, w następujących wysokościach: (...)" Pytanie 78 Wykonawca wnioskuje aby w treści Umowy w Dziale 9 Umowy uwzględnić zapis określający całkowity limit kar umownych jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy zgodnie z Umową, o treści: Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów ograniczona jest do kwoty 20% Wynagrodzenia Umownego netto. Jeżeli Zamawiający nie wystawi Polecenia, łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów ograniczona jest do kwoty odpowiadającej 20% Wynagrodzenia Umownego za Zadanie 1. Zamawiający dopisuje w Umowie punkt 9.8 o następującym brzmieniu: "9.8 Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów dla danego Zadania ograniczona jest do kwoty 30% wynagrodzenia umownego netto za to Zadanie." Dotychczasowe punkty od 9.8 do 9.11 otrzymują numerację odpowiednio od 9.9 do 9.12. Pytanie 116 W Dziale 9 umowy pkt 9.1 9.3 słowo opóźnienie użyte w każdym przypadku należy odpowiednio zamienić na słowo zwłoka, tym bardziej, że kary tam wymienione dotyczą tylko wyłącznie Wykonawcy. Patrz odpowiedź na pytanie 76 Pytanie 120 W dziale 15 Umowy w pkt 15.13 prosimy o uzupełnienie zapisu w drugim ustępie jak następuje: Wykonawca, zobowiązany jest do aneksowania istniejącej gwarancji lub przedłożenia Zamawiającemu nowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na okres do planowanego terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy. Zamawiający modyfikuje treść Umowy. Punkt 15.13 otrzymuje następujące brzmienie: 15.13 Z zastrzeżeniem punktu Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., w każdym przypadku przedłużenia terminu wykonywania Przedmiotu Umowy ponad termin ważności 5

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej stanowiącej Zabezpieczenie, Wykonawca, zobowiązany jest do aneksowania istniejącej gwarancji lub przedłożenia Zamawiającemu nowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na okres do planowanego terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy, zgodnej z określonymi powyżej wymaganiami dotyczącymi Zabezpieczenia i wzorami stanowiącym Załącznik nr 12. Nowe gwarancje powinny być przedłożone Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowych gwarancji. Wykonawca poniesie koszty związane z uzyskaniem nowych gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, o który mowa powyżej, chyba że wykaże, że przedłużenie okresu wykonywania Umowy wynika z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający wówczas koszty poniesie Zamawiający, albo z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron wówczas koszty te poniosą Strony w częściach równych. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę w/w gwarancji w terminie wskazanym powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia takich gwarancji we własnym imieniu na koszt Wykonawcy, albo wypłacenia środków z posiadanej gwarancji i zatrzymania uzyskanych środków jako Zabezpieczenie w pieniądzu. Pytanie 121 Pkt.7.3.1. umowy - Prosimy Zamawiającego o zwiększenie wysokości zaliczki do 10% w celu obniżenia kosztów finansowania i uzyskania niższej ceny oferty. Patrz odpowiedź na pytanie 58. Pytanie 124 Część III, Załącznik Nr 1 Treść SIWZ Wymagana jest modernizacja i wzmocnienie elektrofiltru K10 dla nowych warunków pracy a w materiałach SIWZ brak jest istotnych informacji o elektrofiltrach K10: Proponowane zmiany treści / prośba o wyjaśnienie Wymagana jest modernizacja i wzmocnienie elektrofiltru K10 dla nowych warunków pracy a w materiałach SIWZ brak jest istotnych informacji o elektrofiltrach K10: Na jakie wartości ciśnienia zaprojektowane są kanały wlotowe, wylotowe, dyfuzory i konfuzory obudowa elektrofiltru K10: 1. ciśnienie statyczne pracy normalnej 2. dopuszczalne chwilowe ciśnienie minimalne (podciśnienie) 2.1. dla elektrofiltrów 2.2. dla kanałów wylotowych za elektrofiltrami 2.3. dla kanałów wlotowych przed elektrofiltrami 3. dopuszczalne chwilowe ciśnienie maksymalne (nadciśnienie) 3.1. dla elektrofiltrów 3.2. dla kanałów wylotowych za elektrofiltrami 3.3. dla kanałów wlotowych przed elektrofiltrami EF i kanały spalin od EF do WS zostały zaprojektowane na podciśnienie 2700 Pa. Założenia projektowe dla kanałów spalin od OPP do EF nie są znane. Zamawiający udostępnia średnie wartości ciśnień z jednego roku eksploatacji dla kanałów spalin bl.9 i 10. Dodatkowo Zamawiający w załączniku nr 1 do części III pkt. 3.9 podał parametry istniejącego WS. Pytanie 131 Część III, Załącznik Nr 6 Procedury odbiorowe Nr artykułu Pkt 2.1, ppkt 9) Treść SIWZ Sprawdzenie dotrzymania parametrów gwarancji dla zużycia wody amoniakalnej przy innych niż określonych w niniejszym dokumencie punktach pracy, nastąpi w oparciu o krzywe korekcyjne. W tym celu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne krzywe korekcyjne nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem Rozruchu. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji krzywych korekcyjnych. 6

Proponowane zmiany treści / prośba o wyjaśnienie Sprawdzenie dotrzymania parametrów gwarancji dla zużycia wody amoniakalnej przy innych niż określonych w niniejszym dokumencie punktach pracy, nastąpi w oparciu o krzywe korekcyjne. W tym celu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne krzywe korekcyjne nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem Rozruchu. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji krzywych korekcyjnych. Część III, Załącznik Nr 3.2 Opis techniczny EF kotła nr 9 Treść SIWZ Zawartość techniczna oferty a) dane wejściowe dla Elektrofiltru w oparciu o dane Zamawiającego i dodatkowo założone dla potrzeb projektowych, b) opis techniczny Elektrofiltru, a w szczególności: skuteczność odpylania w warunkach, które występują, gdy należy spodziewać się zmiany parametrów gazu i pyłów. Skuteczność wyrazić wzorami oraz w formie wykresu dla różnych warunków eksploatacyjnych, Proponowane zmiany treści / prośba o wyjaśnienie A w części Zał. 3.2 Opis techniczny ESP 9 - Jest wymóg przedstawienia wzorów (krzywych korekcyjnych) już na etapie oferty w opisie technicznym: 1. Zawartość techniczna oferty a) dane wejściowe dla Elektrofiltru w oparciu o dane Zamawiającego i dodatkowo założone dla potrzeb projektowych, b) opis techniczny Elektrofiltru, a w szczególności: skuteczność odpylania w warunkach, które występują, gdy należy spodziewać się zmiany parametrów gazu i pyłów. Skuteczność wyrazić wzorami oraz w formie wykresu dla różnych warunków eksploatacyjnych, Prosimy o potwierdzenie, że oferta nie będzie odrzucona, gdy Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne krzywe korekcyjne nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozruchu (tj. nie na etapie oferty) Zgodnie z załącznikiem nr 3.2. Zamawiający wymaga dostarczenia krzywych korekcyjnych dla EF na etapie ofert. Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 6 pkt. 2.1 ppkt. 9 9) Sprawdzenie dotrzymania parametrów gwarancji dla zużycia wody amoniakalnej przy innych niż określonych w niniejszym dokumencie punktach pracy, nastąpi w oparciu o krzywe korekcyjne. W tym celu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne krzywe korekcyjne na potrzeby instalacji SCR nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem Rozruchu. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji krzywych korekcyjnych Pytanie 132 Część III, Załącznik Nr 1 Nr artykułu Pkt 5.7.9 Treść SIWZ wymagana jest dostawa urządzeń z renomowanych firm posiadających referencje zastosowań w energetyce zawodowej i w Enea Wytwarzanie, Proponowane zmiany treści / prośba o wyjaśnienie Prosimy of listę producentów wszystkich urządzeń posiadających referencje w Enea Wytwarzanie. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 49. Zamawiający wyjaśnia, że słowo "renomowane" użyto jako synonim do słów : "posiadające odpowiednie doświadczenie", "znane", "sprawdzone". Zamawiający zmienia treść Załącznik nr 1. Punkt 5.7.9 otrzymuje następujące brzmienie: wymagana jest dostawa urządzeń z renomowanych firm posiadających referencje zastosowań w energetyce zawodowej. 7

Pytanie 136 Część III, Załącznik Nr 2 Nr artykułu 3.4.1.2 Treść SIWZ zespoły prostownicze elektrofiltru stałoprądowe, jednofazowe lub trójfazowe (nie dopuszcza się zespołów impulsowych i przetwornicowych), Proponowane zmiany treści / prośba o wyjaśnienie Do wielu innych elementów instalacji wręcz wymagane są urządzenia przetwornicowe (falowniki). Zespoły zasilające Wysokiego Napięcia wysokoczęstotliwościowe dla elektrofiltrów (rozumiane tu jako przetwornicowe ) dostarczane są od ponad 20 lat i prawidłowo eksploatowane wykazują wysoką niezawodność działania; wykazują mniejsze straty energii -wykazują bardziej efektywne wykorzystanie energii na proces odpylania elektrostatycznego; pozwalają na uzyskiwanie wyższych skuteczności odpylania przez elektrofiltry. Według zasad określonych w CZĘŚĆ I SIWZ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW punkt 20. KRYTERIA OCENY OFERT istotnym kryterium są koszty eksploatacyjne określone wzorem 20.8.2, a w nim jest KenEF - Koszt energii elektrycznej na potrzeby EF9 Zespoły zasilające WN i system sterowania elektrofiltru to istotny element technologii współczesnych elektrofiltrów i udzielanych gwarancji z nimi związanych. Obecny zapis niedopuszczający zespołów impulsowych czy przetwornicowych narusza zasady wolnej konkurencji i promuje oferentów stosujących stare i bardziej energochłonne rozwiązania. Prosimy o usuniecie zapisu (nie dopuszcza się zespołów impulsowych i przetwornicowych) Nie wyrażamy zgody na zmianę tego zapisu. Pytanie 154 Załącznik: Kontrakt Rozdział: 9.5.h za przekroczenie deklarowanego zużycia wody na potrzeby transportu hydraulicznego dla układu odpopielania: PLN 153.216 Wykonawca chciałby wyjaśnić/potwierdzić jednostkę (ilość przedmiotu) za kwotę PLN 153.216 (PLN 153.246 na XXX m3/godz). Zamawiający modyfikuje treść Umowy. Punkty 9.5 lit. d) oraz 9.5 lit. h) otrzymują następujące brzmienie: d) za przekroczenie zadeklarowanego zużycia sprężonego powietrza technologicznego na potrzeby SCR o każde pełne 50 Nm3/h - 216 000 PLN (dwieście szesnaście tysięcy złotych) ( ) h) za przekroczenie zadeklarowanego zużycia wody do transportu hydraulicznego dla układu odpopielania o każde pełne 20 m3/h 153 216 PLN (sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście szesnaście złotych) Pytanie 158 Rozdział: 5.4 8

Należy zaprojektować instalację SCR umożliwiającą spełnienie następujących kryteriów technicznych podlegających rozliczeniom oraz Pomiarom Gwarancyjnym (poniższe wymagania odnoszą się do Zadania 1 i Zadania 2): Wykonawca chciałby wyjaśnić/potwierdzić znaczenie rozliczeń. (Czy to oznacza: podlegających karom?) Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do Umowy. Zapis w punkcie 5.4 umieszczony pomiędzy tabelami otrzymuje następujące brzmienie: Wymagane jest zaprojektowanie Instalacji odazotowania spalin, która umożliwi osiągnięcie niżej wymienionych Gwarantowanych Parametrów Technicznych spełnienie następujących kryteriów technicznych podlegających rozliczeniom i Pomiarom Gwarancyjnym (poniższe wymagania dotyczą Zadania 1 i Zadania 2). Pytanie 161 Załącznik: Rozdział:2.2.6 Skład chemiczny surowych spalin SO2 : 1,450 2900mg/Nm3w HCL : 246 300 mg/nm3 HF : 24 30 mg/nm3w Prosimy o potwierdzenie zastosowania tych danych projektowych z IOS jako maksymalnych danych projektowych na wlocie do instalacji SCR. Te wartości są niższe od maksymalnego poziomu stężenia SO2 wynikającego z maksymalnych stężeń siarki w węglu podanych w rozdziale 2.2.1. Zamawiający nie potwierdza, że są to maksymalne dane projektowe na wlocie do instalacji SCR. Skład chemiczny spalin surowych podano na podstawie Dokumentacji Techniczno Ruchowej GAVO - dane te podano informacyjnie. Pytanie 169 Załącznik: Cz III SIWZ NOx K9-10_Załącznik nr 1 do Umowy_(Ogólne_Wymogi_Techniczne) Rozdział: 5.4.1 4 Co do wydajności chemicznej katalizatora 31.000 godzin pracy lub 63 miesiące od podpisania protokołu przejęcia Zadania do eksploatacji, w zależności od tego, który okres będzie krótszy. Prosimy o umożliwienie skrócenia żywotności chemicznej w celu optymalizacji instalacji SCR pod względem kosztów montażu i eksploatacji, do porównywalnego okresu trwałości, podobnego do już zainstalowanych instalacji SCR dla innych bloków w tej lokalizacji. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie 183 1 Rozdział:5 5.1 9

Podłączenie i zużycie mediów w czasie budowy, Zamawiający będzie odpowiedzialny za wskazanie miejsca przyłączenia dla placu budowy w ramach dostępnych rezerw. Wykonawca określi swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną i pokryje koszty podłączenia i zużycia podczas wykonywania Przedmiotu Umowy. Prosimy o przedstawienie kosztów jednostkowych energii elektrycznej na placu budowy. Stawka netto za energię elektryczna na rok 2016 wynosi 240,86 PLN/MWh Pytanie 184 1 Rozdział:5 5.3 Zrzut wód opadowych i ścieków, Zamawiający wskaże w ramach dostępnych rezerw miejsce przyłączenia do sieci kanalizacyjnej na terenie Elektrowni. A co z kosztem odprowadzania wód opadowych i ścieków? Tabela pokazuje, że koszty pokrywa Wykonawca. Prosimy o przedstawienie kosztów jednostkowych odprowadzenia wody. Koszt odprowadzenia wód opadowych nie będzie pokrywany przez Wykonawcę Cena jednostkowa za ścieki 1,56 zł/m3 Pytanie 185 1 Rozdział:5 5.4 Woda pitna, do celów p.poż. i dla potrzeb budowlanych, Zamawiający wskaże w ramach dostępnych rezerw miejsce przyłączenia do sieci kanalizacyjnej na terenie Elektrowni. A co a kosztem wody pitnej, na cele p.poż. i do celów budowlanych? Tabela pokazuje, że koszty pokrywa Wykonawca. Prosimy o przedstawienie kosztów jednostkowych dostarczenia wody. Koszt wody 1,37 zł/m3 Pytanie 186 1 Rozdział:5 5.5 Ścieki sanitarne, Zamawiający wskaże w ramach dostępnych rezerw miejsce przyłączenia do sieci kanalizacyjnej na terenie Elektrowni. A co z kosztem ścieków sanitarnych? Tabela pokazuje, że koszty pokrywa Wykonawca. Prosimy o przedstawienie kosztów jednostkowych odprowadzenia ścieków sanitarnych. Patrz odpowiedz na pytanie 184 Pytanie 188 0 Rozdział:1 10

1.5 [...] Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz części zamiennych i szybkozużywających się rekomendowanych przez Wykonawcę na dwuletni okres pogwarancyjny. Wykaz powinien określać producentów i dostawców tych części, ceny rynkowe poszczególnych części i ich wartość całkowitą. '- W ofercie przekażemy jedynie informację podającą opis tych części, bez określania producentów i dostawców owych części. Producentów i dostawców określimy po otrzymaniu zamówienia. - Przedstawimy także tylko cenę całkowitą, bez ceny jednostkowej. Cena jednostkowa zostanie przedstawiona po otrzymaniu zamówienia. Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 10 do Umowy. Punkt 1.5 otrzymuje następujące brzmienie: 1.5 W ramach Umowy, przed podpisaniem Protokołu odbioru końcowego Zadania, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę rekomendowanych przez Wykonawcę części zamiennych i szybkozużywających się na 2-letni okres pogwarancyjny. Wykaz ten zawierał będzie nazwę części i jej opis lub numer katalogowy oraz wyszczególnienie producenta/-ów i dostawców tych części, rynkowe ceny jednostkowe poszczególnych części i ich wartość ogólną. Pytanie 191 0 Rozdział:4 Tabela W ofercie Wykonawca przedstawi wstępny wykaz materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z poniższą tabelą. - W ofercie przedstawimy jedynie następujące informacje: instalacja technologiczna, opis części, ilość, cena całkowita. Numer katalogowy i cena jednostkowa zostaną przedstawione po otrzymaniu zamówienia. Patrz odpowiedź na pytanie 188. Pytanie 202 Rozdział: 4.3 Układ transportu popiołu spod reaktora SCR Wykonawca proponuje usunięcie tego wymogu w oparciu o nasze doświadczenia. Nie ma konieczności zabudowy układu usuwania popiołu i lejów pod reaktorem SCR. Brak zgody na usunięcie lejów spod reaktora SCR, dopuszczamy grawitacyjne odprowadzenie popiołu. Pytanie 208 Załącznik: Kontrakt 11

Rozdział: 9 9.5 h) za przekroczenie zadeklarowanego zużycia wody do transportu hydraulicznego dla układu odpopielania: 153,216 zł Prosimy o informację na temat kwoty 153,216 zł (153,246/?? za m3/h??) Patrz odpowiedź na pytanie 154. Pytanie 209 Załącznik:#1 Rozdział: 2.2.1 Węgiel gwarancyjny Brak szczegółowej analizy węgla w tym popiołu/analiza pierwiastkowa jest podana. Prosimy o podanie szczegółowej analizy węgla do realizacji gwarancji. W elektrowni Kozienice spalane są węgle pochodzące od różnych dostawców. W Cz. III Załącznik 1 rozdział 2.2.1 została przedstawiona charakterystyka węgli spalanych w ostatnim okresie (parametry monitorowane przez Zamawiającego). Zamawiający przekazuje parametry spalanego paliwa wraz z udziałem jego procentowego udziału. Dane zostały zagregowane za rok 2015. Pytanie 210 Załącznik:#1 Rozdział:2.2.1 Popiół Zgodnie z rozkładem wielkości ziaren, popiół składa się z dużych ziaren w porównaniu z innymi instalacjami. Prosimy o wyjaśnienie. Rozkład wielkości ziaren popiołu lotnego jest typowy dla tych instalacji. Wielkość ziaren ma duży wpływ na wytrzymałość na erozję pyłową. Brak pytania Pytanie 211 Załącznik:#1 Rozdział: 4.1.4.. Wykonawca dokonywać będzie corocznych kontroli stanu technicznego katalizatora oraz reaktywności jego elementów podczas eksploatacji instalacji w okresie objętym gwarancją. Próbka katalizatora w ramach corocznej kontroli zostanie pobrana przez Zamawiającego. (Próbkę katalizatora w reaktorze można pobrać jedynie po odstawieniu instalacji.) Brak pytania 12

Pytanie 212 Załącznik:#1 Rozdział: 4.1.4 Badania i pobór próbek muszą być wykonane w taki sposób, aby nie było konieczności demontażu całych modułów katalitycznych z reaktora SCR na podstawie Planu Kontroli i Badań sporządzonego przez Wykonawcę w Projekcie Podstawowym i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Nie można pobrać próbki katalizatora z całego modułu i nie można uzupełnić płyty w katalizatorze. Ponadto, pobieranie próbek losowych pogorszy działanie katalizatora. W celu uniknięcia problemów przez pobór próbek, kaseta do próbkowania katalizatora zostanie ustawiona w 4 modułach na warstwę. Próbki pobierane będą z tej kasety. Jest to nasza standardowa procedura. Brak pytania Pytanie 213 Załącznik:#1 Rozdział: 4.1.4 W celu umożliwienia ciągłej analizy/badania katalizatora, Wykonawca przedstawi (wraz z dostawą katalizatora) kompletną dokumentację jakościową płyt katalizatora, w tym reaktywność podstawową (zerową), specyfikację, pomiary sprawdzające wymiary, masy, atesty materiałów na siatki, itp. Podobnie, wraz z dostawą wkładów katalitycznych, Wykonawca dostarczy zapasowe płyty katalizatora w ilości równej liczbie płyt przewidzianych na coroczne testy w okresie gwarancji. Dostawca katalizatora nie dostarczy szczegółowej specyfikacji katalizatora, takich jak masy/wymiary, aktywność, materiał na siatkę. itp., ponieważ dane te stanowią informacje poufne firmy. W związku z powyższym nie można uzupełniać płyt w normalnych zespołach. Zatem, próbki katalizatora muszą być pobierane z kasety. Płyty do uzupełniania kasety zostaną dostarczone. Brak pytania Pytanie 214 Załącznik:#1 Rozdział:4.1.4 Zamawiający wymaga, aby oferowane katalizatory mogły być regenerowane w trakcie ich pracy. Proces regeneracji ma na celu przywrócenie pierwotnej reaktywności katalizatora i przekształcania SO2 na SO3. Istnieje możliwość regeneracji katalizatora, jednak wydajność zregenerowanego katalizatora zależy od czasu pracy oraz stanu uszkodzeń i procesu stosowanego przez firmy wykonujące regenerację. 13

Zamawiający wymaga, aby oferowane katalizatory mogły podlegać regeneracji w trakcie ich eksploatacji. Proces regeneracji ma przywrócić reaktywność katalizatora i konwersję SO2 do SO3 do wartości zbliżonych do pierwotnych (w zakresie 80-95% wartości pierwotnej). Pytanie 215 Załącznik:#1 Rozdział: 4.1.8 Reaktor zostanie wyposażony w opodestowania i urządzenia dźwigowe w zakresie niezbędnym do prowadzenia bieżącej eksploatacji i prac remontowych. Wymagany czas do wymiany (demontaż i montaż) jednego modułu katalizatora nie może przekraczać 1 godziny. Wymiana katalizatora jest prowadzona na zewnątrz. Warunki atmosferyczne wpływać będą na czas załadunku/rozładunku katalizatora. (Brak ochrony przed wpływem czynników atmosferycznych.) Brak pytania Pytanie 217 Załącznik:#1 Rozdział: 5.4.1.3 W zakresie mechanicznej trwałości katalizatora - 30 000 godzin pracy lub 60 miesięcy od daty podpisania Protokołu Przejęcia do Eksploatacji Zadania, sprawdzone dla dwóch punktów kontrolnych. Mechaniczna trwałość katalizatorów płytowych uznaje się za spełniona w przypadku, gdy boki katalizatora i części składowe (moduły) zachowują swójpierwotny kształt i formę, natomiast erozyjne uszkodzenia aktywnej masy ceramicznej obejmujące pokrycie płyty katalizatora siatką ze stali nierdzewnej (miejscowy, kompletny brak masy katalitycznej na siatce) - nie przekracza uszkodzenia procentowego w zakładanym okresie czasu: Pierwotny kształt i forma: Katalizator płytowy jest elastyczny. Prosimy zatem o potwierdzenie, czy odkształcenie bez wpływu na wydajność instalacji będzie akceptowalne. Uszkodzenia erozyjne: Prosimy o potwierdzenie, czy uszkodzenie oznacza powierzchnię, na której masa katalizatora jest całkowicie usunięta z siatki płyty. Zgodnie z zapisami SIWZ. Wymogi odnośnie formy i kształtu dotyczą bloków i modułów katalizatorów a nie poszczególnych płyt. Definicja uszkodzenia - zgodnie z zapisami SIWZ. Pytanie 218 Załącznik:#1 Rozdział: 5.4.1.3 1 I punkt kontrolny - 10 000 h pracy kotła z zabudowanymi katalizatorami SCR (z lub bez wody amoniakalnej); Po tym okresie pracy procentowe uszkodzenia przekraczające 3% badanej powierzchni aktywnego modułu katalizatora płytowego będzie niedopuszczalne. Płyty zostaną zakwalifikowane do oceny procentowego uszkodzenia powierzchni, jeżeli występuje liniowe uszkodzenie powierzchni wynosząc co najmniej 50 mm (mierzone od krawędzi płyty) 14

i o dowolnej szerokości. W przypadku, gdy uszkodzenia takie stanowią ponad 20% modułu, moduł jest kwalifikowany do wymiany. Liczba zespołów kwalifikowanych do badań: min. 20% zespołów zabudowanych na poziomie. W przypadku erozji na większej części powierzchni katalizatorów płytowych, dopuszcza się zwiększenie liczby płyt przeznaczonych do badań. Każdy poziom katalizatora jest oceniany indywidualnie. Wszystkie moduły przekraczające powyższe wartości graniczne uszkodzeń zostaną niezwłocznie dostarczone i wymienione na nowe na koszt Wykonawcy. Poszczególne moduły lub całe zespoły będą podlegać wymianie. W przypadku zakwalifikowania powierzchni katalizatora jako uszkodzonej (mierzonej jako powierzchnia na płaszczyźnie poziomej na wlocie do poziomu katalizatora) przekracza 50% całej powierzchni poziomu katalizatora (mierzonej jako powierzchnia na płaszczyźnie poziomej na wlocie do poziomu katalizatora), cały poziom katalizatora zostanie niezwłocznie dostarczony i wymieniony (na koszt Wykonawcy). 1) Katalizator zostanie zaprojektowany w celu spełniania wymagań dotyczących wydajności nawet przy 3% lub więcej uszkodzonej powierzchni katalizatora. Zatem, nawet w przypadku uszkodzenia 3% powierzchni, jeżeli wydajność instalacji spełniać będzie wymagania, nie ma konieczności wymiany katalizatora. Prosimy o potwierdzenie. 2) Prosimy o potwierdzenie stosunku "co najmniej 50mm" i "3% uszkodzenie". 3) Moduł katalizatora składa się z 2 zespołów na wysokości. Nawet w przypadku, gdy krawędź płyty w górnym zespole jest uszkodzona, dolny zespół jest eksploatowany w sposób mniej podatny na erozję. Prosimy o potwierdzenie sposobu oceny stanu dolnego zespołu. Kontrola dolnego zespołu jest bardzo trudna i czasochłonna. (Kontrola 50% katalizatora w warstwie jest dość trudna, natomiast bez kontroli dolnego zespołu nie można ocenić stopnia uszkodzenia katalizatora). 4) Gwarancja mechaniczna dotyczy pracy w zakresie parametrów węgla określonych w specyfikacji Zamawiającego. Prosimy o podanie informacji dotyczącej nr 001. Zgodnie z zapisami SIWZ. Pytanie 220 Załącznik:#1 Rozdział: 5.4.1.3 1 I punkt kontrolny - 10 000 h pracy kotła z zabudowanymi katalizatorami SCR (z lub bez wody amoniakalnej); Po tym okresie pracy procentowe uszkodzenia przekraczające 3% badanej powierzchni aktywnego modułu katalizatora płytowego będzie niedopuszczalne. Płyty zostaną zakwalifikowane do oceny procentowego uszkodzenia powierzchni, jeżeli występuje liniowe uszkodzenie powierzchni wynoszące co najmniej 50 mm (mierzone od krawędzi płyty) i o dowolnej szerokości. W przypadku, gdy uszkodzenia takie stanowią ponad 20% modułu, moduł jest kwalifikowany do wymiany. Liczba zespołów kwalifikowanych do badań: min. 20% zespołów zabudowanych na poziomie. W przypadku erozji na większej części powierzchni katalizatorów płytowych, dopuszcza się zwiększenie liczby płyt przeznaczonych do badań. Każdy poziom katalizatora jest oceniany indywidualnie. Wszystkie moduły przekraczające powyższe wartości graniczne uszkodzeń zostaną niezwłocznie dostarczone i wymienione na nowe na koszt Wykonawcy. Poszczególne moduły lub całe zespoły będą podlegać wymianie. W przypadku zakwalifikowania powierzchni katalizatora jako uszkodzonej (mierzonej jako powierzchnia na płaszczyźnie poziomej na wlocie do poziomu katalizatora) przekracza 50% całej powierzchni poziomu katalizatora (mierzonej jako powierzchnia na płaszczyźnie poziomej na wlocie do poziomu katalizatora), cały poziom katalizatora zostanie niezwłocznie dostarczony i wymieniony (na koszt Wykonawcy). 15

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie. Brak pytania. Pytanie 221 Załącznik:#1 Rozdział: 5.4.1.3 II punkt kontrolny - 30 000 h pracy kotła z zabudowanymi katalizatorami SCR (z lub bez wody amoniakalnej); Po tym okresie pracy procentowe uszkodzenia przekraczające 5% badanej powierzchni aktywnego modułu katalizatora płytowego będą niedopuszczalne. Płyty zostaną zakwalifikowane do oceny procentowego uszkodzenia powierzchni, jeżeli występuje liniowe uszkodzenie powierzchni wynoszące co najmniej 50 mm (mierzone od krawędzi płyty) i o dowolnej szerokości. Jeżeli uszkodzenia takie obejmują ponad 20% modułu, wówczas moduł jest kwalifikowany do wymiany na koszt Wykonawcy. Liczba płyt, metoda selekcji, oceny i kwalifikacji modułów katalizatora/zespołów - jak dla pierwszego punktu kontrolnego. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie. Brak pytania. Pytanie 224 Rozdział: 4.2 1 1. Przyłączenie Instalacji SCR z węzłem zasilania bloków 1-8 w reagent Wykonawca Instalacji wykona koncepcję połączenia obu stacji DRiM, aby była możliwość: ( ) ( )Po akceptacji koncepcji przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi projekt wykonawczy wielobranżowy, na którego podstawie dokona modernizacji połączenia obu stacji DRiM. (...) Aby przygotować koncepcję, Wykonawca zwraca się o udostępnienie dokumentacji istniejącego układu w tym: rozkładu urządzeń, parametrów pracy i nastaw oraz schemat P&ID i sterowania. Wykonawca zwraca się o podanie bardziej precyzyjnych wymagań jakie będą oczekiwane od Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi ryzyko przygotowując ofertę cenową na zakres prac, który będzie podlegał opiniowaniu po podpisaniu umowy, bez gwarancji, że koncepcja w całości zostanie przyjęta przez Zamawiającego. Zamawiający na tym etapie opisuje jakie wytyczne ma spełniać nowo projektowany DRIM II oraz pokazuje na załączonych rysunkach koncepcyjne rozmieszczenie wymaganych urządzeń. Pytanie 232 Rozdział: 4.2 4 m) Zamawiający wymaga, aby oferowane katalizatory mogły podlegać regeneracji w trakcie ich eksploatacji. Proces regeneracji ma przywrócić pierwotną reaktywność katalizatora i konwersję SO2 do SO3. 16

Wykonawca wnioskuje o odstąpienie od wymienionego wymagania. Proces regeneracji nigdy nie przywróci pierwotnej reaktywności katalizatora i konversji SO2 do SO3. patrz odpowiedź na pytanie 214. Pytanie 233 Rozdział:4.2 6 h) Opodestowanie klap głównych winno zapewniać dostęp dla obsługi łożysk, uszczelnień dławicowych, napędów i uruchomień. Konstrukcja uszczelnień klap winna zapewniać szczelność, łatwość wymiany pakunków, łożysk. Skrzydła klap mają posiadać wysoką odporność na działanie erozji popiołowej o konstrukcji skrzydła w kształcie tzw. profilu lotniczego. Wymagane jest zastosowanie materiałów o odwyższonej odporności na erozję lub naniesie powłok trudnościeralnych. Wykonawca wnioskuje o odstąpienie od wymogu stosowania w klapach skrzydeł w kształcie tzw. profilu lotniczego. Stosowanie tego typu rozwiązań podraża ofertę a nie ma znaczącego wpływu na żywotność oraz przepływy spalin. Wykonanie takiej klapy jest czasowo znacznie dłuższe i bardziej kosztowne i może spowodować utrudnienia w realizacji dostaw na czas. Zgodnie z SIWZ Pytanie 234 Rozdział:4.2 8 h) Wykonawca ma dostarczyć stosowne membrany/przegrody, które będą elementami zabezpieczającymi warstwy katalizatorów na czas mycia kotła i LUVO. Membrany/przegrody mocowane mają być na przewidzianych do tego konstrukcjach reaktora, a miejsce ich lokalizacji musi być dostępne z podestów reaktora/kanałów spalin. Wykonawca wnioskuje o ostąpienie od tego wymogu. Zamawiający wymaga zabudowy bypassów reaktorów w celu ochrony katalizatorów. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci membrany/przegrody może być dostarczone w przypadku gdy oferowana technologia Wykonawcy będzie wymagała takiego zabezpieczenia podczas mycia kotła lub Luvo. Podtrzymujemy wymóg. Membrany/przegrody mają być montowane dla ochrony dolnej warstwy katalizatora w czasie mycia lejów pod reaktorem lub LUVO. Pytanie 235 Rozdział:4.2 8 d) Reaktory muszą być wyposażone w metalowe, zabezpieczone antykorozyjnie, rozbieralne, do wielokrotnego użytku podesty montowane w przestrzeni reaktora na belkach reaktora na czas montażu lub demontażu bloków katalizatora. Wykonawca ma dostarczyć 2 kpl. podestu (wraz z jego zatwierdzonym projektem technicznym). Wykonawca ma dostarczyć dwa kpl. wózków, wciągników ręcznych/elektrycznych i innego wyposażenia niezbędnego do montażu/demontażu katalizatorów. 17

Wykonawca wnioskuje o odstąpienie od wymogu dostarczania podestów wewnątrz reaktorów. Zamawiający wykonując wymianę katalizatorów będzie wykonywał to firmami zewnętrznymi nie własnymi siłami. Z tego tytułu budowa podestów z rusztowań wewnątrz reaktora oraz ich demontaż pomimo, że z materiału powierzonego będzie wykonywana przez specjalistyczną firmę rusztowaniową za wynagrodzeniem. Tym samym Zamawiający będzie ponosił koszty magazynowania i pilnowania kompletności podestów do wymiany katalizatorów wykonywanych raz na kilka lat. Proponujemy aby w zakresie Wykonawcy pozostał projekt takich podestów w opraciu o system rusztowań dostępny na polskim rynku a materiały rusztowaniowe będą wykorzystywane i budowane przez firmy rusztowaniowe. Tym samym znacznie pomniejszy się przestrzeń pomieszczenia do materiałów wyposażenia reaktora. Zmniejsza się ilość podestów z 2 na 1 kl. Podobnie, zmniejsza się ilość wózków, wciągników ręcznych/elektrycznych i innego wyposażenia niezbędnego do montażu/demontażu katalizatorów z 2 kpl. na 1. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. Pytanie 238 Rozdział:4.3 4.3. Układ odpopielania spod reaktora SCR (cały rozdział) Wykonawca wnioskuje o zgodę na zastosowanie alternatywnego -znacznie prostrzego i tańszego rozwiązania odprowadzania popiołu spod lejów reaktorów. Wykonawca wnioskuje o zgodę na rozwiązanie podłączenia rur popiołowych spod lejów reaktora do jednego z trzech zaproponowanych punktów: kanałów dolotowych do EF danego ciągu, leja elektrofiltra danego ciągu lub zbiornika pośredniego pod EF danego ciągu. Zaproponowane rozwiązania pozwalają znacznie obniżyć wartość oferty i uprościć układ odprowadzania popiołu spod lejów reaktorów i zwiększć jego niezawodnośc w funkcjonowaniu. Ogólny bilans popiołu nie ulega zmianie a niewielkie ilości wytrącane pod reaktorem nie mają żadnego dodatkowego wpływu/obciążenia dla układu odpopielania Elektrofiltrów. Dozowanie popiołu spod lejów mogłoby się odbywać się za pomocą podwójnych klap migałkowych z napędem elektrycznym. Zamawiający wymaga możliwości odprowadzania popiołu grawitacyjnie do zbiorników pośrednich pod EF z zastosowaniem dozowników celkowych i klap migałkowych. Pytanie 240 Rozdział:4.6 i) Na nowych wentylatorach spalin bloku nr 10 Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących kierownic obecnych wentylatorów o histerezie do 1% do regulacji parametrów przepływowych w przypadku pracy wentylatorów z wykorzystaniem obejścia/bypass przemiennika częstotliwości lub rozruchu, pod warunkiem wykonania remontu kapitalnego tych kierownic z wymianą łopatek. W tym przypadku zastosowane klapy na ssaniu wentylatorów spalin będą klapami odcinającymi, szczelność tych klap powinna wynosić 99 %. Wykonawca wnioskuje o zmianę parametru szczelności klapy z 99% na 98%. Wymóg szczelności 99% dla tej klapy jest nieuzasadniony technicznie i wręcz niemożliwy do spełnienia w trakcie eksploatacji. 18

Zmiana SIWZ: na tłoczeniu szczelność 99,9% na ssaniu 98%. Pytanie 243 Rozdział:4.6 j) z wykonaniem i zabudową wzmocnionych klap regulacyjno-odcinających (dwie klapy z osobnymi napędami na przekroju kanału) na ssaniu wentylatorów oraz klap odcinających o szczelności min. 99,9 % na tłoczeniu wentylatorów Wykonawca wnioskuje o zmianę parametru szczelności klapy z 99,9% na 98%. Wymóg szczelności 99,9% dla tej klapy jest nieuzasadniony i niemożliwy do spełnienia w trakcie eksploatacji. Zmiana SIWZ: na tłoczeniu szczelność 99,9% na ssaniu 98%. Pytanie 249 Rozdział:5 5.3.2.11 4 e) telewizja przemysłowa, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie w jakim zakresie dla tych zadań będzie wymagane instalowanie telewizji przemysłowej. Instalacja powinna być zamontowana w zakresie identycznym jak w przypadku istniejącej stacji DRIM I i podłączona do istniejącego systemu monitoringu( technologia IP). Zamawiający nie wymaga instalacji telewizji przemysłowej na instalacjach SCR dla bloków 9 i 10 Pytanie 251 Załącznik:2 Rozdział: 3.2 3.2.1.1 Tabela 8 punkt 4 Dostawa i montaż kanałów spalin od króćca wylotowego LUVO wraz z lejami popiołowymi pod LUVO z rurociągami grawitacyjnego odprowadzenia popiołu do króciec wlotowy WS z kompensatorami tkaninowymi i klapami odcinającymi przed wentylatorami spalin, Kompensatory i klapy odcinające przed wentylatorami spalin (tylko przy kołnierzu WS) w zakresie dostawy wentylatora. W zakresie dostawy kanałów montaż podłączenia kanałów do kompensatorów przy kołnierzach WS. Zgodnie z udostępnionymi dokumentacjami poziom lejów spod LUVO jest na ok 11,00m. Proszę o uszczegółowienie w jaki sposób Wykonawca ma wykonać grawitacyjny odbiór popiołu ze wszystkich lejów i gdzie ma być skierowane to odprowadzenie. Wykonawca zakłada, że obecnie popiół jest sprowadzany do kanałów bezpośrednio pod lejami w celu zachowania grawitacyjnego spadku. Odtworzyć istniejący układ. Układ będzie wykorzystywany wyłącznie do mycia remontowego LUVO. Pytanie 253 19

Załącznik:2 Rozdział:3.4 3.4.2.4 d) układ sterowania cyfrowego musi posiadać możliwość współpracy z siecią technologiczną ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.. System musi być wpięty sieć technologiczną urządzeń pozablokowych zgodnie z punktem 3.2.3.5 przedstawiającym ogólny zarys struktury sieci. Należy zastosować zarządzane switche (np. RS20-09000NNM4SDAEHH06) i routery serii (np. Eagle One) spełniające standard istniejącej i nowo projektowanej sieci światłowodowej, które prześlą informację o elektrofiltrach i układzie odpopielania do serwera urządzeń pozablokowych. Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie gdzie można odszukać przytoczony punkt 3.2.3.5. Zamawiający wyjaśnia, iż dokonano modyfikacji numeru punktu przytoczonego w pytaniu. Nowe brzmienie zdania to: System musi być wpięty sieć technologiczną urządzeń pozablokowych zgodnie z punktem 3.4.2.5 przedstawiającym ogólny zarys struktury sieci. Pytanie 264 1 Rozdział: Tabela punkt 5.1 Energia elektryczna Wykonawca wnioskuje o podanie informacji o cenie jednostkowej za energię elektryczną i czy Zamawiający będzie wystawiał faktury do Wykonawcy za zużytą energię. Zamawiający będzie wystawiał faktury za zużyta energię. Stawka netto za energię elektryczna na rok 2016 wynosi 240,86 PLN/MWh (patrz pytanie 183) Pytanie 265 Załącznik:3.1 Rozdział: Strona tytułowa Jest: Opis techniczny Instalacji SCR i Elektrofiltru kotła nr 9 Powinno być: Opis techniczny Instalacji SCR i Elektrofiltru kotła nr 10 Zamawiający zmienia opis Opis techniczny Instalacji SCR i Elektrofiltru kotła nr 10 Pytanie 266 Część:IV Załącznik: Rozdział: Załącznik 15 Dane Eksploatacyjne Załączone dane w plikach PDF z danych ekploatacyjnych są nieczytelne. Wykonawca wnioskuje o udostępnienia danych w formacie exel. 20

Zamawiający przekazuje dane w formie excel. Pytanie 279 Rozdział:4.6 d 1. 4.6 Induced-draft fans (ID-fans) Regulacja obrotów i parametrów przepływowych wentylatorów odbywać się będzie poprzez zespół przemiennik częstotliwości silnik począwszy od obrotów max 200 obr/min (lub niższych jeśli to możliwe) na załącz wentylatora. Wentylatory będą wyposażone w klapy regulacyjne (kierownice zapewniające regulację parametrów w przypadku pracy wentylatorów z wykorzystaniem obejścia/bypass przemiennika częstotliwości). Wykonawca chiałby zapytać Zamawiającego czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia dotyczące prętkości obrotów. Nie ma ograniczeń co do prędkości obrotowej wentylatorów. Zamawiającemu podając obroty max 200 obr/min (lub niższych jeśli to możliwe) na załączaniu wentylatora spalin chodzi o to, ażeby nowe wentylatory podczas rozpalania kotła nie posiadały za dużych parametrów przepływowych i nie utrudniały tego rozruchu. Pytanie 285 Załącznik: umowa Rozdział: 7 7.3.1 7.3.1 Strony uzgadniają, że Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 3% Wynagrodzenia Umownego za Zadanie 1 na poczet realizacji Umowy. Prosimy Zamawiającego o zwiększenie zaliczki do 15%. To pozwoli nam uniknąć kosztów finansowania wynikajacego z negatywnego cashflow. Zaliczka w wysokości 15% pozwoli przedstawić niższą cenę oferty z korzyścią dla Zamawiajacego. Patrz odpowiedź na pytanie 58. Pytanie 300 Załącznik: umowa Rozdział: 9 9.6 Łączna wysokość kar umownych za opóźnienia ograniczona jest do kwoty 20% wynagrodzenia umownego netto za Zadanie, w którym wystąpiło opóźnienie. Prosimy Zamawiającego o ograniczenie łącznej wysokości kar umownych za opóźnienia do kwoty 15% wynagrodzenia umownego netto za Zadanie, w którym wystąpiło opóźnienie. Patrz odpowiedź na pytanie 76. Wysokość limitu kar za zwłokę pozostaje bez zmian. Pytanie 309 Załącznik: umowa Rozdział: 15 15.13 21