Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr.. z dnia. zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: 1. Zespołem Szkolno - Przedszkolnym, ul. Marcinkowskiego 2, 66-010 Nowogród Bobrzański, NIP: 973-10-07-429, reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Lecha Pawlisiak - zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, a 2. zwanym dalej WYKONAWCĄ 1 PRZEDMIOT UMOWY Wykonawca w okresie obowiązywania umowy dostarczać będzie Zamawiającemu artykuły spożywcze z pakietu nr., zwane dalej Towarem, których szczegółowy wykaz, ilości oraz ceny określa załącznik nr 1 do siwz. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi i nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania ich w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. 2 WARTOŚĆ UMOWY Wartość netto umowy wynosi:. zł (słownie:... gr.) Podatek VAT w wysokości. zł (słownie.. gr.) Łączna wartość brutto umowy wynosi:.. zł (słownie:..gr.). 1
3 TERMIN WYKONANIA UMOWY Umowę zawiera się na czas oznaczony od 02 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 4 WYMAGANIA ODNOŚNIE TOWARU ORAZ SPOSÓB I MIEJSCE DOSTAW 1. Dowóz przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, ubezpieczonym transportem, do obydwu przedszkoli. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Towar transportem odpowiadającym wymaganiom sanitarnym określonym ustawą z dnia 25 VIII 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) w związku z rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dn. 29 IV 2004 r. - higiena środków spożywczych (załącznik nr 2 do rozporządzenia). 3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do rozładunku dostarczonego do przedszkola towaru. 4. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar na czas przewozu. Ponosi on całkowitą odpowiedzialność za dostawę Towaru i bierze na siebie odpowiedzialność za braki, wady powstałe w czasie transportu, oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne. 5. Dostawy Towaru będą wykonywane wg zamówień składanych przez Zamawiającego intendenta przedszkola. Zamawiający będzie składał Wykonawcy zamówienia na dostawy telefonicznie, z minimum 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, z możliwością zmiany ilości zamawianego Towaru o 40% (zmniejszenie lub zwiększenie). 6. Przybycie transportu z dostawą do Zamawiającego następować będzie w dni robocze w godzinach ustalonych z intendentem zamawiającym towar, za wyjątkiem sobót i niedziel dni świątecznych oraz innych dni wolnych od funkcjonowania przedszkoli. 5 ODBIÓR JAKOŚCIOWY ORAZ ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY 1. Odbiór Towaru będzie dokonywany przez Zamawiającego intendenta przedszkola w oparciu o złożone zamówienie i opis przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem poniższych postanowień: 2
a) zamawiający ma obowiązek powiadomić Wykonawcę o wadzie towaru (w szczególności: niezgodności towaru z zamówieniem, dostarczenia towaru niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia) niezwłocznie po jej wykryciu, b) wykonawca ma obowiązek dostarczenia produktów niewadliwych w ciągu 1 godziny, 6 WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Podstawę do zapłaty za dostarczony towar stanowi faktura VAT. 2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 3. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury VAT osobno na zamówienia składane przez dwóch intendentów przedszkoli. 4. Dane do wystawiania faktur (ma być napisane na fakturze, jak wytłuszczonym drukiem): Zespół Szkolno - Przedszkolny Bobrzański, NIP: 973-10-07-429. ul. Marcinkowskiego 2, 66-010 Nowogród 5. Należność za dostarczony Towar będzie opłacana przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury i na konto bankowe na niej wskazane. 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKOANIE UMOWY 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stronom przysługują kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 2.1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości netto umowy; 2.2. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego Wykonawca ma obowiązek zapłacenia kary umownej w wysokości 2% wartości netto dostawy; 2.3. W razie opóźnienia w dostarczaniu towaru lub opóźnieniu w dostarczeniu towaru niewadliwego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wartości netto dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% wartości netto tej dostawy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto umowy z zastrzeżeniem 8 ust. 1. 3
4. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych strony mają prawo żądać naprawienia jej na zasadach przewidywanych w Kodeksie cywilnym. 5. Zapłata kar umownych może nastąpić w drodze potrącenia wierzytelności. 6. W przypadku niezgodności towaru z opisem przedmiotu zamówienia a także niedostarczenia w terminie przez Wykonawcę zamówionej partii towaru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu na wolnym rynku, a wynikającą z różnicy cen kwotą obciąży Wykonawcę. 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, poza należnością z tytułu wykonania części umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze związane z odstąpieniem Zamawiającego od umowy. 3. Jeżeli w toku realizacji umowy okaże się, że Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy, wytwarza towar w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania, a po bezskutecznych wezwaniach może od umowy odstąpić. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w niżej podanych przypadkach: a) jeżeli zostanie wszczęte przeciwko Wykonawcy postępowanie egzekucyjne; b) w razie złożenia przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości lub postawienia go w stan likwidacji; c) w razie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego; d) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie trzech tygodni od upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie; 4
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 6. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierać uzasadnienie. 7. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez stronę wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie 9 ZMIANA TREŚCI UMOWY 1. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawek podatkowych określonych w umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia. 3. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 10 INNE POSTANOWIENIA 1. W czasie trwania umowy ilość zamawianego towaru może ulec zmianie, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności : - zmiana ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli., - likwidacja, przekształcenie przedszkoli, - działania siły wyższej, - nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (ustawy, rozporządzenia), aktów prawa miejscowego bądź przepisów wewnętrznych, obowiązujących w Gminie Nowogród Bobrzański (uchwały Rady Gminy, zarządzenia, decyzje Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego etc.) 2. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej ilości Towaru niż określone w umowie. 3. Strony mogą zmienić ceny jednostkowe poszczególnych artykułów, jeżeli wzrost cen w ciągu roku przekroczy prognozowany (wg kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług 5
konsumpcyjnych, ogłoszonego przez GUS), wskaźnik zmiany cen doprecyzowany w ofercie wykonawcy (w publikatorze ogólnodostępnym dla obu stron umowy), lecz nie częściej niż raz na kwartał. 4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanej podwyżce cen na piśmie na 14 dni przed jej wprowadzeniem. 5. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania Formy pisemnej w postaci aneksu. 6. Właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 8. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego i pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkiej zmianie swych danych teleadresowych pod rygorem wysyłania pism na uprzedni adres (nr faksu, e-mail) ze skutkiem doręczenia. 9. W kontaktach z Wykonawcą przedstawicielem Zamawiającego będzie intendent Przedszkola ul. Szkolna 6, tel. 68 327 65 08 oraz intendent Przedszkola ul. Kościuszki 42 tel. 68 327 66 15 miejsca, gdzie będzie dostarczany towar. 10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA...... 6