UMOWA O DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA POTRZEB MPGKiM ZB w dniu...w Łomży

Transkrypt

1 Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA O DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA POTRZEB MPGKiM ZB w dniu...w Łomży pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży z siedzibą Łomża, ul. Akademicka 22 reprezentowanym przez dyrektora Marka Olbrysia działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łomża, zwanym w treści umowy Zamawiającym a...z siedzibą... NIP... REGON reprezentowanym przez... zwanym w treści umowy Wykonawcą W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę paliw płynnych oraz oleju opałowego dla potrzeb MPGKiM ZB została zawarta umowa o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego oleju opałowego lekkiego w ilości litrów. 2. Ostateczna ilość zakupionego oleju wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Niezrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązuje się zaopatrzyć na żądanie zamawiającego dostarczany olej opałowy w odpowiednią dokumentację, w tym: certyfikaty jakościowe, atesty, wyniki badań laboratoryjnych. 4. Wykonawca odpowiada za wady dostarczonego oleju opałowego i jest w pełni odpowiedzialny za powstałe szkody spowodowane wadliwym olejem. 5. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania ofert wyjaśnił z Zamawiającym wątpliwości dotyczących zakresu przedmiotu zamówienia. 6. Szczegółowy zakres i sposób wykonywania przedmiotu umowy określa niniejsza umowa oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w treści umowy SIWZ ), stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2 TERMIN WYKONANIA 1. Zamówienie będzie realizowane od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 2. Termin realizacji umowy określony w ust. 1 może zostać skrócony w następujących przypadkach: a) wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na zakup oleju opałowego, b) wykorzystania przez Zamawiającego limitu ilościowego określonego w 1 ust. 1 niniejszej umowy. 3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Dostawy oleju opałowego do siedziby Zamawiającego odbywać się będą sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. 1

2 2. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać dostawę częściową oleju opałowego ( w minimalnej ilości 500 litrów) w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (telefonicznie, em lub faksem). Terminy i wielkość poszczególnych części dostaw wyznaczy zamawiający w zależności od potrzeb. 3. Przyjęcie i odbiór dostawy oleju opałowego odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego. Potwierdzeniem odbioru dostawy będzie protokół odbioru lub dokument WZ podpisany przez pracownika Zamawiającego. 2. Zmiana ceny paliwa w stosunku do ceny w ofercie może nastąpić jedynie w przypadku zmiany cen u producenta, u którego zaopatruje się Wykonawca, a jej fakt musi zostać dla Zamawiającego stosownie udokumentowany. Zmiana ceny u producenta nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. 3. Każdorazowa sprzedaż oleju opałowego będzie dokonywana z zastosowaniem ceny jednostkowej oraz stałego rabatu cenowego podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do: a) współdziałania z Zamawiającym i uwzględniania jego zaleceń, b) informowania Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość oraz termin wykonania przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych mających wpływ na realizację niniejszej umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości sprzedaży przedmiotu umowy. 4 WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI 1. Wartość wynagrodzenia jaką Zamawiający zapłaci za każdorazowo wykonaną dostawę oleju opałowego wynikać będzie z iloczynu ilości faktycznie dostarczonego oleju oraz ceny jednostkowej netto 1 litra oleju opałowego, powiększonego o podatek VAT, a pomniejszonej o... % (zgodnie z ofertą) upustu od wartości brutto. 2. Upust wymieniony w ust. 1 jest niezmienny i obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 3. Faktury VAT za dostawę oleju opałowego będą wystawiane każdorazowo po zrealizowania dostawy. 4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności na podstawie faktury VAT, przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu... dni (zgodnie z ofertą) od daty jej wystawienia. 5. Zrealizowanie przez Wykonawcę dostaw w liczbie nie powodującej osiągnięcia w całości ilości oleju opałowego określonej w 1 ust. 1 niniejszej umowy nie uprawnia Wykonawcy do żądania zamówień uzupełniających ani wysuwania jakichkolwiek roszczeń finansowych. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zakupu ilości paliw większych niż określone w 1 ust. 2 niniejszej umowy. 6. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z realizacji umowy według potrzeb Zamawiającego. 7. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego należne wynagrodzenie Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. 8. Rozliczenie z tytułu zawartej umowy będzie następowało z Łomża - Miasto na prawach powiatu (Nabywca) i upoważnia się Wykonawcę do wystawienia i wysyłania faktur VAT bez ich kwitowania przez odbiorcę wg danych: Nabywca: Łomża Miasto na prawach powiatu Pl. Stary Rynek 14 2

3 Łomża NIP Odbiorca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy ul. Akademicka Łomża 9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP... 5 KARY UMOWNE 1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego brutto, b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % szacunkowego wynagrodzenia ofertowego brutto za każdy dzień opóźnienia, c) za niewywiązywanie się z obowiązków wymienionych w 3 niniejszej umowy w wysokości 0,1 % szacunkowego wynagrodzenia ofertowego brutto za każdy taki przypadek, d) za dostarczenie Zamawiającemu wadliwego oleju opałowego, o nieodpowiedniej jakości w wysokości 1 % szacunkowego wynagrodzenia ofertowego brutto za każdy taki przypadek, 3. Niezależnie od naliczania kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 4. Zamawiający w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie może wyznaczyć dodatkowy termin, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania. 5. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe. 6. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie. 7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w 1, z tym że art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych ma odpowiednio zastosowanie. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zwolniony będzie od zapłaty kary umownej. 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, gdy: a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy, b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, c) Wykonawca, mimo dwukrotnych monitów Zamawiającego, realizuje zamówienie w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy oraz wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, d) suma kar umownych przekroczyła kwotę 25 % wynagrodzenia ofertowego brutto. 4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, w którym Zamawiający mimo 3

4 dwukrotnych monitów Wykonawcy nie wywiązuje się z zapłaty wynagrodzenia. 5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za wykonanie części umowy. 7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy świadectwa jakości z okresu objętego dostawą częściową. 2. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości dostarczonego oleju opałowego, Zamawiający zleci przeprowadzenie analizy jakości oleju opałowego niezależnej jednostce badawczej. 3. W przypadku negatywnego wyniku analizy, o której mowa w ust. 2 umowy, koszt analizy poniesie Wykonawca. 4. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie straty z tytułu niedotrzymania wymagań jakościowych oleju opałowego, Wykonawca zapewni pokrycie kosztów napraw urządzeń. 8 ZMIANA UMOWY 1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach: a) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, b) zmiany, niezależnie do ich wartości, nie są istotne ww rozumieniu art. 144 ust. 1e upzp. 2. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9 PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW 1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niewykonania umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 10 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 1. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest :... tel. kontaktowy Odpowiedzialnym za realizację zamówienia ze strony Zamówienia jest :... tel. kontaktowy

5 POZOSTALE POSTANOWIENIA 1. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Umowę sporządzono w... jednobrzmiących egzemplarzach:... egz. dla Zamawiającego,. egz. dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 5