PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON: 010045302-00020, wpisanym do rejestru podmiotów leczniczych, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr: 000000007161, wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy, pod nr: 0000176625, tel./faks (022) 7895230 w. 15, tel./faks (022) 7895230 w. 15, adres strony internetowej www.zozjozefow.pl. reprezentowanym przez Dyrektora mgr Marię Kurcz, zwanego dalej: Zamawiającym a, NIP:, REGON: wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wydział Gospodarczy KRS, pod nr:, reprezentowaną przez, zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie: Stronami, a pojedynczo: Stroną, Zgodnie z wynikiem postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę na rzecz SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie artykułów biurowych i wkładów drukujących, art. czystościowych i innych nr P.M 341(16)2014r, Strony zawierają umowę o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego artykułów biurowych i wkładów drukujących, w ilości całkowitej określonej w formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym załącznik do Umowy. 2. Artykuły biurowe i wkłady drukujące dostarczane będą w opakowaniach pojedynczych lub zbiorczych. 2 ZOBOWIĄZANIA STRON 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły biurowe i wkłady drukujące na warunkach określonych Umową, 2. Wykonawca oświadcza, że dostarczane artykuły biurowe i wkłady drukujące zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają wymagane prawem dokumenty, stwierdzające o dopuszczeniu do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie dostarczy dokumenty Zamawiającemu, potwierdzające powyższe okoliczności.
3 WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 1. Strony ustalą, że łączna szacunkowa wartość umowy odpowiadająca łącznym kosztom zakupu i dostawy artykułów biurowych i wkładów drukujących wyniesie brutto złotych, słownie:. 2. Na łączną wartość umowy, o której mowa w ust. 1 składają się: a. wartość artykułów biurowych i wkładów drukujących; b. koszty transportu artykułów biurowych i wkładów drukujących, do momentu ich dostawy do siedziby Zamawiającego; c. koszt ubezpieczenia artykułów biurowych i wkładów drukujących; d. wszelkie koszty opłat pośrednich; e. podatek VAT (stawka %). 4 WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Płatność będzie realizowana w złotych polskich, za każdą należycie zrealizowaną dostawę po doręczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT i oryginału Protokołu Zdawczo- Odbiorczego (wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 1 do Umowy) potwierdzającego wykonanie dostawy artykułów biurowych i wkładów drukujących w terminie do 30 dni od daty doręczenia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo w fakturze VAT. 2. Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku Zamawiającego dyspozycji zapłaty. 3. Cena jednostkowa netto artykułów biurowych i wkładów drukujących nie ulegnie zmianie przez cały czas trwania umowy. 5 DOSTAWA 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy poprzez dostawę artykułów biurowych i wkładów drukujących do siedziby Zamawiającego, tj.: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie (05-420) przy ul. M.C. Skłodowskiej 5/7, w terminie od dnia 2 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 2. Wielkości i terminy poszczególnych dostaw będą zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego każdorazowo w formie pisemnego zamówienia wysyłanego faxem, bądź mailem. 3. Wykonawca winien zrealizować dostawę w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać artykuły biurowe i wkłady drukujące do siedziby Zamawiającego na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, którego oryginał załącza do faktury. Osobą odpowiedzialną za odbiór przedmiotu zamówienia po stronie Zamawiającego jest. 5. Za termin realizacji dostawy, rozumie się datę podpisania Protokołu Zdawczo - Odbiorczego o dostawie artykułów biurowych i wkładów drukujących przez Strony. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy artykułów biurowych i wkładów drukujących do Zamawiającego, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, informując telefonicznie o planowanej dostawie.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego wraz z każdą partią artykułów biurowych i wkładów drukujących kopię faktury odrębnie dla każdej dostawy. 6 GWARANCJA 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i zapewnia, że artykuły biurowe i wkłady drukujące są dobrej, jakości, zapakowane w sposób gwarantujący ich sterylność i nienaruszalność fizyczną. W razie wystąpienia wady Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancji produkt zostanie na koszt Wykonawcy wymieniony na wolny od wad w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadach. 2. Zamawiający zastrzega, że na każdym opakowaniu artykułów biurowych i wkładów drukujących musi być podana przez Wykonawcę data ich końca okresu ważności. 3. Okres ważności artykułów biurowych i wkładów drukujących oznaczony datą końcową, o której mowa w ust. 2 nie może być krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. 4. Okres gwarancji, o której mowa w ust. 1, jest równy okresowi ważności artykułów biurowych i wkładów drukujących, zgodnie z ust. 2 pkt. 2.1. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne artykułów biurowych i wkładów drukujących, zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo wynikające z nienależycie wykonanej dostawy. 6. Wykonawca oświadcza, że artykuły biurowe i wkłady drukujące są wolne od wad prawnych. 7. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich związanych z artykułami biurowymi lub wkładami drukującymi, odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca. 7 KARY UMOWNE 1. Strony ustalają, że w przypadku, opóźnienia dostarczenia artykułów biurowych lub wkładów drukujących do siedziby Zamawiającego ponad termin określony w 5 ust. 1 i 2, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1 % od wartości niewykonanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, o których mowa w ust. 1, przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać dodatkowo odszkodowania na zasadach ogólnych. 3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w 5 ust. 1 i 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy. 5. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wielkość przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu. 6. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy. 7. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w 3 ust. 1.
Powyższe nie wyklucza obowiązku zapłaty kar umownych na podstawie 7. W przypadku częściowego wykonania umowy przed złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w 3 ust.1, liczonej od wartości niewykonanej umowy. W wyjątkowych przypadkach, na umotywowany wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od naliczania kary umownej. 8. W przypadku zwłoki w regulowaniu przez Zamawiającego płatności, w terminach określonych w 4 ust. 1, Wykonawcy przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych od kwoty niezapłaconej wartości faktury. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, ani ustanawiać na nich zastawów bez zgody Zamawiającego. 2. W przypadku, gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwią którejkolwiek ze Stron chwilowe wykonanie zobowiązań umownych, ustalone terminy zobowiązań umownych będą przesunięte o czas trwania okoliczności "siły wyższej" oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków, z uwzględnieniem poniższych postanowień: 3. Jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy. 4. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami "siły wyższej", zobowiązana jest w terminie 14 dni od daty zaistnienia ww. okoliczności poinformować drugą Stronę w formie pisemnej o tych okolicznościach. 5. Gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 30 dni, druga Strona umowy jest upoważniona do odstąpienia od umowy. 6. W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach siły wyższej stopień jej wykonania i końcowe rozliczenie powinno być uzgodnione i potwierdzone przez obie Strony umowy. 7. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy. 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki do umowy. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego. 11. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku lub na podstawie niniejszej umowy i nierozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. Zamawiający: Wykonawca:
Załącznik nr 1 do projektu Umowy nr PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY Potwierdzenie przyjęcia dostawy Zamawiający niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy w dniu dostawy nr. Przedmiot Umowy Ilość Seria Data ważności Załączone dokumenty: - kopia faktury, - kopia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie RP, Do całkowitego wykonania umowy pozostaje dostawa w ilości: Uwagi: Zamawiający: Wykonawca: