UMOWA NR ZUO/.../2019 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o.

Transkrypt

1 UMOWA NR ZUO/.../2019 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , NIP , REGON , reprezentowaną przez: Tomasza Lachowicza zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, a z siedzibą: ul., zarejestrowaną w., pod numerem KRS:., NIP., Regon., reprezentowaną przez:.. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, w wyniku wyboru wykonawcy z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U poz ze zm., dalej: ustawa Pzp) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy na dostawę narzędzi ręcznych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie w zakresie Części.. zamówienia, Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 1 Przedmiot umowy Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na dostawie narzędzi ręcznych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy. 2 Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy 1. Dostawa kompletnego zamówienia wskazanego w załączniku nr 1 zostanie zrealizowana w terminie 14 dni kalendarzowych do dnia zawarcia umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę towaru własnym transportem i na własny koszt i ryzyko. 3. Za dzień dostarczenia zamówienia uznawany będzie dzień odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 4. Korzyści i ciężary związane z przedmiotem zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia przechodzą na Zamawiającego z chwilą jego faktycznego odbioru.

2 5. Zamawiający przy przyjęciu dostawy zobowiązany jest do sprawdzenia czy towar jest zgodny z umową, dostarczone ilości są prawidłowe oraz czy towar nie wykazuje wad możliwych do wykrycia już podczas przyjęcia. 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych rzeczy z umową, wad ilościowych lub jakościowych towarów Zamawiający odmówi podpisania dokumentu odbioru bez zastrzeżeń oraz opisze zastrzeżenia i doręczy go niezwłocznie Wykonawcy. 7. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany asortymentu niezgodnego z umową, wadliwych jakościowo lub dostarczenia brakujących towarów, w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia mu dokumentu zawierającego zastrzeżenia Zamawiającego. 8. W przypadku nieuzasadnionej odmowy wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 8 lub ich niewykonania w terminie, Zamawiający może, na koszt i ryzyko Wykonawcy, zamówić rzeczy zgodne z umową, zamówić rzeczy pozbawione wad oraz zamówić brakujące rzeczy własnym staraniem lub zlecić to osobie trzeciej. 9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w trybie ust. 9 z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3 Organizacja dostaw 1. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie jednorazowo w terminie określonym w 2 ust Dostawa towaru nastąpi do siedziby Zamawiającego (ul. Logistyczna 22, Szczecin) w porze dziennej, w godzinach 7-15 bez względu na warunki atmosferyczne, w dniu roboczym, po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej daty terminu dostawy z Zamawiającym. 3. Wykonawca gwarantuje zgodność dostarczanego towaru z opisem zawartym w załączniku nr 1 do umowy. 4. Dostarczane towary winny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta, zamknięte i w stanie nienaruszonym. 5. Zakres dostawy obejmuje fabrycznie nowy asortyment określony w załączniku nr 1 do umowy. 6. Wykonawca oświadcza, że towar będzie wytwarzany i transportowany zgodnie z właściwymi przepisami ( o ile takie są wymagane).

3 4 Reklamacje i gwarancja 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na dostarczany towar, licząc od dnia odbioru bez zastrzeżeń. W przypadku, gdy gwarancja producenta jest dłuższa, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji producenta. 2. Gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne i materiałowe. 3. W ramach gwarancji Zamawiający uprawniony jest do żądania wymiany towaru na wolny od wad w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia reklamacyjnego na piśmie, faxem lub za pośrednictwem Wykonawca może udzielić odpowiedzi na wniesioną przez Zamawiającego reklamację w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia; w przypadku przyjęcia reklamacji, Wykonawca wymieni lub naprawi reklamowany towar na wolny od wad w terminie określonym zgodnie z ust. 3, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację; w przypadku nieprzyjęcia reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia swojego stanowiska. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie lub odpowiedź negatywna bez uzasadnienia są uważane za uznanie przez Wykonawcę reklamacji i tym samym powodują powstanie zobowiązania do wymiany towaru objętego reklamacją na wolny od wad. Uprawnienie do udzielenia odpowiedzi nie przerywa, nie wstrzymuje oraz nie zawiesza biegu terminu wymiany towaru na wolny od wad. 5. Zgłoszenie reklamacyjne przesyłane jest Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w umowie adres i zawiera wskazanie przedmiotu dostawy oraz opis wad i okoliczności ich ujawnienia. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe w towarze do chwili jego przejęcia przez Zamawiającego. 7. Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres wynikający z przepisów ogólnych. 5 Wynagrodzenie 1. Cena za całość przedmiotu zamówienia wynosi: zł netto (słownie: ) zł brutto (słownie: ). 2. Cena obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy). 3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr w terminie do 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury. Za termin płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Potwierdzeniem powyższego będzie dokument odbioru podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

4 4. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie ustalane jako iloczyn cen jednostkowych wskazanych w załączniku nr 2 do umowy- Oferta Wykonawcy oraz rzeczywistej ilości dostarczonego towaru. 6. Cena jednostkowa brutto nie będzie zwiększana w okresie obowiązywania umowy i została przyjęta w oparciu o zestawienie ilościowe zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 6 Kary umowne 1. W przypadku niedostarczenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jakiegokolwiek towaru zgodnie z zakresem i terminem wynikającymi z umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% ceny netto, o której mowa w 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku niedostarczenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy towaru objętego reklamacją w terminie określonym w 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 0,5% ceny netto, o której mowa w 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 3. W przypadku innego naruszenia postanowień umowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3000 zł za każdy taki przypadek. 4. Łączna wysokość kar wskazanych w ust. 1-3 nie przekroczy 20 % ceny netto o której mowa w 5 ust Kary umowne naliczane są za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 6. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % ceny netto o której mowa w 5 ust Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość należnych kar umownych, na zasadach ogólnych. 8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego wszelkich należnych mu kar umownych z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy. 7 Wypowiedzenie umowy 1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w przypadkach przewidzianych prawem oraz w przypadku: 1) opóźnienia w dostawie towaru przekraczającej 14 dni - w terminie 2 miesięcy od upływu tego terminu;

5 2) opóźnienia w zrealizowaniu reklamacji lub wymianie towaru w ramach gwarancji w wyznaczonym terminie przekraczającej 14 dni - w terminie 2 miesięcy od upływu tego terminu; 3) gdy Wykonawca zawiesi działalność - w terminie 2 miesięcy od dnia powzięcia wiedzy o powyższych okolicznościach przez Zamawiającego; 4) gdy naliczone Wykonawcy kary umowne osiągną pułap określony w 6 ust. 4; 5) wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z umową, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy i wyznaczenia mu dodatkowego terminu wynoszącego co najmniej 7 dni - w terminie 2 miesięcy od upływu tego terminu. 2. Wykonawca może wypowiedzieć umowę w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia przekraczającej 30 dni, pomimo wyznaczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dodatkowego terminu zapłaty, wynoszącego co najmniej 14 dni. 3. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie. 4. Wypowiedzenie umowy w przypadkach, o których stanowi ust. 1 i 2 następuje bez zachowania okresu wypowiedzenia. 5. Wykonawcy w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu zwrotu nakładów poniesionych z tytułu realizacji umowy, jak również z tytułu utraconego wynagrodzenia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za dostawy wykonane do momentu wypowiedzenia. 6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 8 Zmiana umowy Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 9 Kontakty 1. Z ramienia Wykonawcy realizację zamówienia będzie nadzorował (tel.. ..) 2. Z ramienia Zamawiającego realizację zamówienia będzie nadzorował (w tym dokonywał zamówień i potwierdzał odbiór) (tel.:., ).

6 3. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. O dokonaniu zmiany Strony powiadamiają się na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 10 Postanowienia końcowe 1. Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej umowy, będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 3. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 4. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: a) Opis przedmiotu zamówienia załącznik 1, b) Oferta Wykonawcy załącznik 2, Wykonawca Zamawiający