UMOWA (wzór) Zał. nr 1a do SIWZ. zawarta w Warszawie, w dniu.2016 r. pomiędzy:

Transkrypt

1 Zał. nr 1a do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w Warszawie, w dniu.2016 r. pomiędzy: Telewizją Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o numerze identyfikacji podatkowej NIP i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości ,00 zł - zwaną dalej,,zamawiającym, reprezentowaną przez: Dyrektora Ośrodka Administracji Pana. a:.,.,., - zwaną/ym w dalszej części umowy Wykonawcą. przy czym Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej EURO (znak sprawy: ZP/TADM/86/2016) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku, poz ze zm.) Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu paliw płynnych w asortymencie i ilościach określonych w 2 ust. 1 niniejszej umowy, zwanej dalej Umową. 2. Wykonawca dostarczy każdorazowo przedmiot Umowy własnym transportem i na własny koszt. 3. Miejscem realizacji dostaw, o których mowa w ust. 2, będzie stacja paliw w Zakładzie Głównym Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza Szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy Przedmiotem sprzedaży, o której mowa w 1, jest olej napędowy do 390 m 3 ( litrów) PN-EN 590: , w tym olej napędowy: a) letni, b) przejściowy, c) zimowy, zwany w dalszej części Umowy paliwem. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania limitu paliwa określonego w ust Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia. 2. Umowa rozwiązuje się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w dniu osiągnięcia wartości wynagrodzenia za przedmiot Umowy, określonego w 4 ust. 1 Umowy.

2 Wynagrodzenie za wykonanie Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą nie przekroczy netto.. zł (słownie: ), co wraz z podatkiem VAT 23%, wynosi na dzień zawarcia Umowy brutto zł (słownie: ). 2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), spowodowanej zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, cena brutto określona w ofercie ulegnie zmianie, w części niezrealizowanej, z dniem wejścia w życie właściwych przepisów, poprzez doliczenie do kwot netto podatku VAT obliczonego według nowoobowiązujących przepisów, co nie wymagać będzie odrębnego aneksu do Umowy. 3. Opust/marża za 1 m 3 paliwa, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi zł Opust/marża naliczany będzie od ceny netto 1 m 3, na każdej fakturze przez cały czas trwania Umowy. 4. Cena jaką Zamawiający zapłaci za każdą partię dostarczonego paliwa wynikać będzie z iloczynu faktycznie dostarczonej ilości paliwa oraz ceny netto 1 m 3 paliwa obowiązującej u producenta w dniu dostawy, pomniejszonej o opust (lub powiększonej o marżę) określony w ust. 3 i powiększonej o należny podatek VAT Dostawy paliwa odbywać się będą średnio co 3-4 tygodnie, w ciągu 48 godzin od przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę. 2. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w formie faxu lub za pomocą poczty elektronicznej, określając ilość, rodzaj paliwa i termin dostawy. 3. Za datę sprzedaży uznaje się dzień dostawy partii paliwa zgodnej ze złożonym zamówieniem. 4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za każdą dostarczoną partię paliwa w terminie 30 dni od otrzymania faktury. 5. W treści faktury należy umieścić następujący zapis: Telewizja Polska S.A. Ośrodek Administracji ul. J.P. Woronicza Warszawa NIP: Numer Umowy: [ ] Nr Zamówienia: [ ] 6. Faktura powinna być wystawiona w formie wydruku z systemu informatycznego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać faktury na adres: Telewizja Polska S.A. Kancelaria Centralnej Obsługi Księgowej Biuro Rachunkowości Blok D ul. J.P. Woronicza Warszawa koperta zawierająca fakturę powinna być opatrzona napisem Faktura. 7. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 8. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 9. W przypadku niedotrzymania terminu uregulowania faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie.

3 Wykonawca gwarantuje dostarczanie paliwa najwyższej jakości i w ilościach odpowiadających składanym zamówieniom. 2. Rodzaj oraz Ilość dostarczonego paliwa będzie każdorazowo potwierdzana przy odbiorze dostawy w temperaturze rzeczywistej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego na podstawie dokumentu WZ, dokumentu przewozowego oraz pomiaru listwą pomiarową. 3. Wykonawca do każdej dostarczonej partii przedmiotu Umowy załączy świadectwo jakości dla danej partii przedmiotu Umowy, potwierdzające właściwą jakość w zakresie określonych parametrów i norm, zwłaszcza określonych w 2 ust. 1 Umowy. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostawy w wypadku zastrzeżeń co do ilości, rodzaju bądź jakości dostarczonego paliwa. 5. W wypadku stwierdzenia określonych w ust. 4 wad dostarczonego paliwa, niezwłocznie sporządzona zostanie reklamacja w formie pisemnej, a do czasu dostarczenia przez Wykonawcę pełnowartościowego paliwa zawieszeniu ulega bieg terminu, o którym mowa w 5 ust Z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia spowodowanej dostarczeniem paliwa, które nie spełnia norm określonych w 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający naliczy kary umowne określone w 7 ust. 1 do czasu dostarczenia przez Wykonawcę pełnowartościowego paliwa. 7. Wykonawca w wypadku dostarczenia paliwa, które nie spełnia norm określonych w 2 ust. 1 Umowy, zobowiązuje się na własny koszt odebrać paliwo z siedziby Zamawiającego i oczyścić zbiorniki paliwa Zamawiającego Strony ustalają, że w przypadku zwłoki w realizacji dostawy paliwa, przekraczającej termin określony w 5 ust 1, Wykonawca za każde rozpoczęte 24 godziny po upływie terminu jednostkowej dostawy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto jednostkowej, opóźnionej dostawy. Całkowita wysokość kar umownych naliczanych z tytułu opóźnień w realizacji dostaw nie może przekroczyć 10 % całkowitej wartości brutto Umowy. 2. Zapłata naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez Zamawiającego z terminem płatności 7 dni liczonym od daty doręczenia noty Wykonawcy. 3. Strony dopuszczają możliwość dokonania potrąceń kar umownych z wierzytelności należnych Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur z tytułu wykonywania przedmiotu Umowy. 4. Uregulowanie kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy. 5. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem na przyszłość, w razie likwidacji wewnętrznej stacji paliw Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem na przyszłość, w razie gdy Wykonawca dostarczy paliwo, które nie spełnia norm określonych w 2 ust 1

4 4 Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należycie wykonanej części Umowy. Postanowienia 6 ust. 7 stosuje się Z zastrzeżeniem 4 ust. 2 Umowy, wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 10 Spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd siedziby Zamawiającego. właściwy dla Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. 2. Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowi integralną część Umowy. Zamawiający Wykonawca

5 5 Załącznik nr 1 do Umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw do stacji paliw TVP S.A. w okresie 24 miesięcy 2. Wykonawca sprzeda i dostarczy Zamawiającemu olej napędowy w ilości do l (390 m 3 ); PN-EN 590: ; (CPV: ), w tym olej napędowy: a) letni, b) przejściowy, c) zimowy. 3. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie wg bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. 4. Miejscem dostaw paliw będzie stacja paliw znajdująca się na terenie Zakładu Głównego TVP S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza Zamawiający przewiduje realizację dostaw średnio co 3 do 4 tygodni z uwzględnieniem pojemności posiadanych na stacji paliw zbiorników, wynoszącej l. 6. Minimalna jednorazowa dostawa to l paliwa. Średnia jednorazowa dostawa to ok l paliwa. 7. Dostawy będą realizowane w temperaturze rzeczywistej oraz rozliczane dla faktycznie dostarczonej ilości paliwa w temperaturze rzeczywistej. 8. Zamawiający dopuszcza błędy pomiarowe ilości dostarczonego paliwa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (t.j.:dz.u. z 2014 r., poz. 1094). 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania w/w limitu paliwa w trakcie obowiązywania umowy. 10. Oleje napędowe muszą spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680).