Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi Rozbudową budynku szpitala z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na alokowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, jednego oddziału zabiegowego Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej wraz z Pododdziałem Leczenia Oparzeń, Oddział OAiT dla Dzieci oraz Centralnej sterylizatorni i Dezynfektornii, na dz. ew. nr 4/1 i 4/6 obr. 0030 AM-1 na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie Wielkopolskim. Nazwa przedmiotu zamówienia: 1. Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wynikającej z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych, projektów budowlanych poszczególnych branż i udzielonego pozwolenia na budowę oraz umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizacji projektu pod nazwą Rozbudowa budynku szpitala z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na alokowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, jednego oddziału zabiegowego Oddział Chirurgi i Traumatologii Dziecięcej wraz z Pododdziałem Leczenia Oparzeń, Oddział OAiT dla Dzieci oraz Centralnej sterylizatorni i Dezynfektornii, na dz. ew. nr 4/1 i 4/6 obr. 0030 AM-1 na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie Wielkopolskim. 2. Organizator zaleca aby w celu rzetelnej oceny wszystkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem zamówienia Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji. 3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej. 5. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt transport w celu dotarcia na budowę lub na miejsce narad. 6. Wykonawca będzie sporządzał i przedkładał Zamawiającemu szczegółowe sprawozdanie za każdy miesiąc obowiązywania i wykonywania umowy w terminie 3 dni od daty upływu danego miesiąca. Sprawozdanie będzie zawierać w szczególności: a) informacje o bieżących działaniach Wykonawcy robót budowlanych oraz ewentualnych problemach związanych z wykonywaniem inwestycji, b) ocenę postępu prac w zakresie wykonania inwestycji, c) wyrażony w procentach wymiar wykonanych robót w stosunku do całości inwestycji, d) stosunek rzeczywiście wykonanych robót do harmonogramu prac przedłożonego przez wykonawcę robót budowlanych Szczegółowe wymagania Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorskiego: 1. Reprezentowanie inwestora na placu budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę oraz powszechnie obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a także i wszystkimi innymi ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym.
2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów budowlanych, poprawności stosowanych technologii wykonania, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz zapobieganie stosowania nieprawidłowych technologii wykonania. 3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu oraz robót zanikających. 4. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przeglądach gwarancyjnych. 5. Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania. 6. Sprawdzanie kompletności wszystkich dokumentów Wykonawcy robót budowlanych przygotowanych do odbiorów częściowych i końcowego oraz ich zgodności z dokumentacją projektową. 7. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad. 8. Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy wykonawcy inwestycji. 9. Przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w tym do ewentualnych odbiorów częściowych oraz do odbioru końcowego. 10.Informowanie Zamawiającego o wszelkich czynnościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność realizowanych przez Wykonawcę robót. 11.Bieżące raportowanie do Zamawiającego o postępach robót. 12.Składanie miesięcznych sprawozdań z wykonania obowiązków. 13.Informowanie i uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw, zamienników, robót. 14.Pobyt na placu budowy w odstępach czasu zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór to jest, minimum jeden raz w tygodniu w wymiarze 8 godzin oraz obowiązek uczestnictwa w naradach koordynacyjnych z Zamawiającym dotyczących realizacji inwestycji. Obowiązek dotyczy każdej osoby wskazanej przez Wykonawcę w załączniku nr 4 do oferty. 15.W razie zaistnienia nagłego wypadku do natychmiastowego stawiennictwa na placu budowy w terminie nie dalszym niż 4 godziny od momentu otrzymania wezwania. 16.Sprawdzenie, potwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowej dokonanej przez wykonawcę inwestycji oraz dokumentacji powykonawczych. 17.Kontrola realizacji robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego. 18.Współpraca z nadzorem autorskim. 19.Archiwizacja atestów, świadectw, deklaracji zgodności, protokołów odbioru, sprawozdań i testów. 20.Weryfikacja i potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej. 21.Wydawanie Wykonawcy robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań oraz przedstawiania ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 22.Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o zaistnieniu jakichkolwiek okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej oraz o wykryciu ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej. 23.Umożliwienie Zamawiającemu codziennego telefonicznego kontaktu w kwestiach związanych z realizacją inwestycji. 24.Przedkładanie Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań z postępu robót zawierających szczegółowy wykaz wykonanych prac, analizę zgodności postępu prac z harmonogramem oraz informacje o ewentualnych problemach oraz podjętych środkach zaradczych. 25.W przypadku wykonania części robót, które ulegają zakryciu, a wymagają przeprowadzenia odbioru informowanie w formie pisemnej w każdym z takich przypadków Zamawiającego oraz przeprowadzenie odbioru tej części robót przy udziale upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
26.Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek. 27.Wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 28.Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii autora projektu lub po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i pisemnym zatwierdzeniu przez niego kosztów rzeczoznawców. 29.Potwierdzenie zapisów dokonanych przez kierownika budowy w dziennikach budowy. 30.Zapoznanie się z treścią oraz stosowanie w niezbędnym zakresie do zapisów umów łączących Inwestora i Wykonawcę robót budowlanych. 31.Wykonywanie innych poleceń Zamawiającego dotyczących realizacji inwestycji oraz wynikających z przepisów prawa. 32.Zapewnienie na swój koszt zastępcy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków. O ustalenie zastępcy oraz o przyczynach uzasadnionych jego ustanowienia Inspektor nadzoru jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zleceniodawcę. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym w szczególności: 1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623). 2. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881). 3. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009r., Nr 178, poz. 1380). 4. Ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150). 5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 165). 6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001r., Nr 138, poz.1554). 7. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U., Nr 120, poz. 1126). 8. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739).
Załącznik nr 3... /pieczęć firmowa Wykonawcy/ WYKAZ NADZOROWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH odpowiadających przedmiotow i zamów ienia Lp. Rodzaj nadzorowanych robót budowlanych wraz z adresami Zamawiający (nazwa i adres) Termin realizacji (miesiąc, rok) Początek Koniec Parametry opisujące nadzorowane projekty całkowita wartość prac brutto w PLN 1 2 3 4 Uwaga: Przed wypełnieniem wykazu należy zapoznać się z zapisem punktu II.1. zapytania ofertowego. Do wykazu należy załączyć dokumenty - np. referencje potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane należycie.
Załącznik nr 4... /pieczęć firmowa Wykonawcy/ WYKAZ OSÓB przewidyw anych do realizacji przedmiotu zamów ienia Lp. Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Doświadczenie Proponowane stanowisko 1 2 3 4 Uwaga: Przed wypełnieniem wykazu należy zapoznać się z zapisem punktu II.2. zapytania ofertowego.