WZÓR - Umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Nr ZP/ZOŚ/2-NI/2017. a firmą:

Transkrypt

1 WZÓR - Umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Nr ZP/ZOŚ/2-NI/2017 Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w Biłgoraju, dnia r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą ul. Łąkowa 13, Biłgoraj zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP... Regon.. reprezentowanym przez: 1..., 2..., zwanym dalej Zamawiającym, a firmą: reprezentowaną przez: 1..., zwanym dalej Wykonawcą, wybranym w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego o szacunkowej wartości powyżej euro, została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę zwaną pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN/nn do zasilania składowiska odpadów wraz z kontenerową stacją transformatorową Składowisko Odpadów w miejscowości Korczów koło Biłgoraja. Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego p.n. Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Zakres nadzorowanych robót określa Umowa ZP/ZOŚ/2/2017. z wykonawcą robót oraz zatwierdzona dokumentacja projektowa p.n. Przyłącze elektroenergetyczne kablowe SN/nn do zasilania składowiska odpadów w m. Korczów dz. nr 1458/3. Kontenerowa stacja transformatorowa Składowisko Odpadów. 3. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Wykonawcy pełnić będzie: Pan/Pani - branża elektryczna i elektroenergetyczna, Koordynator zespołu inspektorów Pan/Pani - branża konstrukcyjno budowlana 4. Wykonawca oświadcza, że osoby wymienione w pkt. 3 posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy Prawo budowlane Zamówienie będzie realizowane zgodnie z zawartą z Wykonawcą Umową na roboty budowlane od dnia podpisania niniejszej Umowy a przewidywany termin wykonania robót 90 dni od daty podpisania umowy. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych okres pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zostanie wydłużony odpowiednio o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych bez zmiany wynagrodzenia.

2 2. Nadzór będzie realizowany do momentu końcowego odbioru robót. 3. Wymagana obecność na przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji (60 m-cy). 3 Strony ustalają zakres i sposób pełnienia nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tj. 1. reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy zgodnie z zawartą przez Zamawiającego umową Przedmiot niniejszej umowy obejmuje w szczególności: 1) Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji ze SIWZ na roboty budowlane ZP/ZOŚ/2/2017 oraz Umową ZP/ZOŚ/2/2017 z dnia.., zatwierdzonymi projektami budowlanymi i aktualnymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 3) Żądanie od kierownika budowy/kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania elementów robót wykonywanych wadliwie, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem budowlano - wykonawczym. 4) Dokonywanie regularnych wpisów w dzienniku budowy, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót 5) Obowiązkowa obecność na budowie co najmniej razy (min. 2 wizyty na budowie) w tygodniu potwierdzone pismem sprawozdawczym w formie wiadomości z każdej wizyty oraz przynajmniej jednym wpisem w dzienniku budowy w każdym tygodniu. 6) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie obowiązek przybycia na miejsce budowy w ciągu nie dłuższym niż 24 godziny. 7) Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i aktywny udział w czynnościach odbioru gotowych elementów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania 8) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, 9) Udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych (okres gwarancji zgodnie z umową na roboty budowlane), 10) Niezwłoczne informowanie Inwestora o zagrożeniach budowy, m.in. niedotrzymania terminu umownego wykonania robót przez wykonawcę (zgodności z zatwierdzonym harmonogramem robót), niesprzyjających warunkach atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, 11) Rozstrzyganie w porozumieniu z autorem dokumentacji projektowej wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcje realizacji inwestycji, 12) Sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiającemu sporządzonej dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie jej kompletności i zgodności wersji papierowej z elektroniczną, 13) Potwierdzenie faktycznych robót wykonanych w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę Inwestorowi, potwierdzenie na fakturze, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową, a materiały zostały wbudowane.

3 14) Potwierdzenie usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru i przeglądów gwarancyjnych, 15) Na każdy wniosek Inwestora (telefoniczny, pisemny, elektroniczny) bezzwłoczne stawianie się na naradach dotyczących nadzorowanych robót. 14. Sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo finansowego robót budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbędnych zmian i modyfikacji tego dokumentu. 15. Stałe /co najmniej co tygodniowe/, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie zamawiającemu. 16. Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym, oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie umożliwiającym przygotowanie zlecenia zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę. 17. W przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian sugerowanych przez wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego. 18. Opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej warunkujące wykonanie robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. 19. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów. 20. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. 21. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy. 22. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego. 23. Przyjęcie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji. 24. Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem. 25. Bieżąca kontrola kosztów inwestycji i podejmowanie stosownych działań aby koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone. 26. Kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy robót z jego Podwykonawcami 27. Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych nadzorowanych robót (60 m-cy gwarancji na roboty budowlane) 2. Dowodem wykonania czynności nadzoru inwestorskiego są wpisy w dzienniku budowy oraz inne dokumenty techniczno prawne sporządzone na budowie. 3. Zabrania się Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego podejmowania, bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek decyzji mających wpływ na zobowiązania finansowe Zamawiającego. 5 Za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe: netto.. zł (słownie zł:. 00/100), podatek VAT. % co stanowi kwotę zł (słownie zł:.. 00/100), brutto.. zł (słownie zł:.. 00/100).

4 6 1. Płatność należnego wynagrodzenia za wykonywaną usługę będzie uregulowana jednorazowo po wykonaniu całego zakresu robót i po pozytywnym odbiorze robót budowlanych. 2. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będą regulowane w terminie.. dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 7 Ustala się, że bez pisemnej zgody Zamawiającego inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych jakichkolwiek dyspozycji mających wpływ na zobowiązania finansowe Zamawiającego w tym np. polecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. Nie dotyczy to robót zabezpieczających przed awarią, katastrofą, i innymi sytuacjami wyższej konieczności. 8 Podstawy odstąpienia od umowy 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: a) Jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres co najmniej 7 dni. b) W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z zadań zgodnie z umową, Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy na piśmie. Kolejne nie wywiązanie się z obowiązków spoczywających na Wykonawcy skutkuje zerwaniem umowy ze strony Zamawiającego bez wypłaty wynagrodzenia za dotychczas wykonane prace. c) W razie postawienia działalności Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości. d) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W powyższym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. 2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: a) Jeżeli Zamawiający nie wywiązał się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres co najmniej 7 dni. b) W przypadku gdy roboty budowlane nie zostaną rozpoczęte w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. 3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od zdarzenia będącego podstawą do odstąpienia od umowy i powinno zawierać przyczyny odstąpienia. 4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie z tytułu należycie wykonanej części Umowy, proporcjonalnie do czasu pełnienia funkcji inspektora w stosunku do ostatecznego terminu realizacji robót budowlanych. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 1, pkt a), b),c), Zamawiającemu przysługują kary umowne z powodu odstąpienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9 Kary umowne 1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną stanowiącą 10 % wynagrodzenia brutto określonego w Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą 1% wynagrodzenia brutto określonego w 5 w przypadku nie wywiązywania się z obowiązku zadeklarowanej ( 4) ilości wizyt na budowie, za każdy przypadek w rozliczeniu miesięcznym. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą 1% wynagrodzenia brutto określonego w 5 w

5 przypadku nie wywiązywania się z obowiązków określonych w 4, za każdy przypadek. 4. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % liczonego od kwoty jego wynagrodzenia brutto określonego w 5 z wyłączeniem sytuacji o której mowa w 8 punkt 1 ppkt d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego przy wypełnianiu zobowiązań umownych. 2. Spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego Niedopuszczalne są zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy z zastrzeżeniem ust Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Dopuszczalna jest zmiana treści umowy w zakresie terminu wykonania i osób - wskazanych w umowie jako inspektorów w następujących przypadkach: a) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę inspektora w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana inspektora stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany inspektora, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany osoby inspektora, nowa osoba musi spełniać wymagania określone dla danego inspektora (przedstawić niezbędne uprawnienia do nadzorowania / kierowania robotami). Wykonawca obowiązany jest zmienić inspektora zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, c) terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego. W tym przypadku Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do zawarcia aneksu, z tym że strony określają dopuszczalny termin przedłużenia umowy o 30 dni kalendarzowych, a usługa będzie wykonywana w ramach wynagrodzenia określonego w 5 niniejszej umowy. 4. Odmowa podpisania aneksu zgodnie z ust. 3, pkt c) skutkować będzie prawem do odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 5. Warunki dokonania zmian: a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: - opisze zaistniałe okoliczności, - uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, - opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy. c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego i Kodeksu Cywilnego. 13 Integralną częścią niniejszej umowy jest: 1) Oferta Wykonawcy, 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP/ZOŚ/2-NI/2017, 3) Zatwierdzona dokumentacja projektowa dla budowy Przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN/nn do

6 zasilania składowiska odpadów w m. Korczów dz. nr 1458/3. Kontenerowa stacja transformatorowa Składowisko Odpadów. 14 Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: