Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego

Transkrypt

1 Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na podstawie Zarządzenia nr 18/2009 Dyrektora LZMiUW z dnia r. z późn. zm, pomiędzy Województwem Lubuskim - Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze ul. Ptasia 2B, Zielona Góra, NIP , REGON , zwany w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego a [. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w.. przy ul.., kod pocztowy i miasto, NIP.., REGON.. zwanym w dalszej części umowy,,wykonawcą, reprezentowanym przez:.] [ Sp. z o.o. bądź S.A. z siedzibą w, przy ul.., kod pocztowy i miasto, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS., NIP, REGON.. reprezentowaną przez:., zwaną w dalszej części umowy,,wykonawcą ] Zgodnie z przeprowadzoną procedurą wyboru wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści: 1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót hydrotechnicznych branży wodno melioracyjnej na zadaniu inwestycyjnym p.n. Odbudowa Kanału Przeciwpożarowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko

2 2 Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień.., natomiast ich zakończenia na dzień. Usługa nadzoru wykonywana będzie przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego i w okresie gwarancyjnym tj. 3 lata od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robot. Wykonawca będzie uczestniczył w miarę potrzeb w rozliczeniu finansowym inwestycji z jednostką udzielającą pomoc finansową Zamawiającemu, przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorował prace związane z usunięciem ewentualnych usterek Wykonawca oświadcza, że obowiązki określone umową wykonywać będzie osobiście oraz posiada uprawnienia budowlane niezbędne do pełnienia nadzoru w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, jak też przynależy do Izby Inżynierów Budownictwa. 2. Strony postanawiają, że nadzór inwestorski będzie pełniony przez Wykonawcę do dnia odbioru ostatecznego inwestycji Strony postanawiają, że nadzór inwestorski pełniony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i stosowanymi przepisami wykonawczymi w zakresie określonym w niniejszej umowie i załączniku do umowy. 2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie, 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach oraz przekazywanie ich do użytkowania, 4) potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, 5) Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy Robót objętych nadzorem oraz udzieleniu Zamawiającemu okresowych pisemnych informacji o stanie realizacji robót. 3. Jeżeli w okresie realizacji robót zajedzie konieczność wykonywania robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą Robót, to Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy Robót. 4. Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy /Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ Zawiera załącznik nr 1 do umowy.

3 5 1. Jeżeli w okresie realizacji zadania inwestycyjnego zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia Wykonawcy Robót zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy, po czym niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. 2. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach zawartej z Wykonawcą Robót umowy o wykonaniu robót budowlanych, wymienionych w 1 niniejszej umowy. 6 Wykonawca ma prawo: 1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w 1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie;...zł netto słownie...netto...zł brutto słownie...brutto VAT. zł tj.... % zgodnie ze złożoną ofertą. 2. Strony przedstawiają, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. 3. Dopuszcza się możliwość wystawienia faktur przejściowych. Faktury przejściowe mają być wystawione proporcjonalnie do wartości zafakturowanych robót budowlano montażowych, nie częściej niż co 2 miesiące i na łączną kwotę nie większą niż 70% wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w punkcie 1. Pozostałe 30% wynagrodzenia zostanie wypłacone po końcowym odbiorze robót. 4. Termin zapłaty faktury nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu. 5. Należności Wykonawcy będą regulowane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy podany na fakturze VAT wystawionej przez

4 Wykonawcę dla Zamawiającego, po doręczeniu prawidłowo wystawionych faktur. Wykonawca będzie wystawiał faktury w terminie do 5. dnia miesiąca. 6. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za nieterminową płatność rachunku 8 1. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia i żądania kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w 7 pkt 1 umowy. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w 7 pkt 1 umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot z tytułu kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 4. Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego na zasadach ogólnych w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej. 9 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. a) w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Jeżeli zmiana ta spowoduje wydłużenie terminu wykonania robót nie prowadzić to będzie do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, b) w sytuacji wydłużenia, skrócenia lub wstrzymania czasu realizacji robót budowlanych skutkujących zmianą terminu realizacji umowy bez prawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, iż: a. umowy wykonywana jest przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub z zapisami umowy, b. Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

5 11 Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej. 12 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie, a dopiero w przypadku braku porozumienia występować na drogę sądową. 2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym dla siedziby Zamawiającego. 14 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, których 3 otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA