25 (pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 3 do Specyfikacji Nr sprawy 6/MW/2009 OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych - tekst jednolity (Dz.U. nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.). Nazwa i adres firmy...... Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na...... 1. Zgodnie art. 22 ust. 1 : 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Miejscowość..., dnia... r.... (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)
26 Załącznik nr 4 do Specyfikacji UMOWA Nr... zawarta w dniu... w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr., pomiędzy: Szpitalem Klinicznym Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, 02-005 Warszawa ul.lindleya 4, zwanym dalej Zamawiającym wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 120483, który reprezentują: 1. Dyrektor - Janusz Wyzgał 2. Z-ca Dyrektora ds. Finansowych/Gł.Księgowy - Jadwiga Ruszczak a firmą:..., wpisaną do...pod nr..., zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentuje: 1.... zawarta została umowa następującej treści: 1. 1. Przedmiotem umowy jest zakup, zgodnie z., stanowiącą załącznik do umowy. Załącznik zawiera pozycji, zgodnie z numeracją specyfikacji istotnych zamówienia. 2. W trakcie realizacji umowy ilości zamawianych mogą ulegać zmianie w ramach asortymentu, będącego przedmiotem umowy, z tym że wartość dostarczanych.. nie może przekroczyć ogólnej wartości umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości, dopuszczony został do obrotu zgodnie z przepisami ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 93 poz. 896); 4. Umowę zawiera się na czas od dnia...r. do dnia...(36 m-cy), lub do wykorzystania wartości umowy, nie dłużej jednak niż do dnia (48 m-cy) 2. 1. Wartość brutto kompletnej dostawy wynosi... zł. /słownie zł.:.../, a cena jednostkowa za 1 op., szt..zawarta jest w załączniku do umowy. 2. Ceny wymienione w ust. 1 są cenami brutto i zawierają wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, w tym koszty rozładunku, ubezpieczenia i opakowania oraz podatek VAT. 3. Ceny określone w ust. 1 są stałe do dnia... (12 miesięcy od daty podpisania umowy). 4. Po upływie terminu określonego w ust. 3 zmiana cen może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu w przypadku: 1) zmiany cen przez producenta lub importera; 2) zmiany kursu walut o co najmniej 10% w stosunku do kursu walut z daty sporządzenia oferty, w przypadku wyrobów pochodzących z importu; - na umotywowany i udokumentowany wniosek strony, nie częściej niż co 12 miesięcy. 5. W przypadku: 1) zmiany stawek celnych lub podatkowych; - zmiana ceny może nastąpić od daty wejścia w życie stosownych przepisów prawa.
27 3. 1. Przedmiot umowy, o którym mowa w 1. Wykonawca dostarczać będzie w ilościach zamawianych pisemnie lub telefonicznie, potwierdzonych pisemnie, przez upoważnionego pracownika Apteki Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych, a w sytuacji awaryjnej w ciągu 1 dnia roboczego od daty złożenia zamówienia. 2. Do każdej dostawy należy dołączyć dyskietkę do faktur. 4. 1. Zamawiający zapłaci za każdą dostawę częściową przedmiotu umowy, o którym mowa w 1., przelewem na konto Wykonawcy w terminie 120 dni od daty wykonania dostawy częściowej i doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury dotyczącej tej dostawy. 2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 5. 1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość przedmiotu umowy, o którym mowa w 1. 2. Termin ważności przedmiotu umowy, o którym mowa w 1. ustala się na co najmniej 12 miesięcy licząc od daty dostawy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego pod względem ilościowym lub jakościowym przedmiotu umowy w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego lub telefonicznego, potwierdzonego pisemnie, zawiadomienia od Zamawiającego o ujawnionej wadzie. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku: - dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu ważności; - dostarczenia towaru z opóźnieniem. 6. 1. Przedmiot umowy powinien być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. 2. Ryzyko ewentualnego uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy obciąża wyłącznie Wykonawcę do momentu przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. 7. 1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie, o którym mowa w umowie w 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. Taka sama kara będzie należna w przypadku nie dokonania wymiany wadliwego towaru, w terminie określonym w 5 ust. 3. 3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 10% wartości niezrealizowanej części umowy. 4. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za dostarczony towar, zawiadamiając Wykonawcę na piśmie. 5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne. 8. Zamawiający może odstąpić od umowy: a) na podstawie art. 145 ustawy-prawo zamówień publicznych, składając Wykonawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie; b) w przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę.
28 9. 1. Wszystkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, za zgodą obu stron, pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają również zmiany w umowie w przypadkach: - w zakresie zmiany producenta wyrobu medycznego; - w zakresie sposobu konfekcjonowania; - w zakresie liczby opakowań; - w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany /udoskonalony/ produkt, powodujący wycofanie dotychczasowego, o tożsamych właściwościach; - braku dostępności na terenie Polski wyrobu medycznego; Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystna dla Zamawiającego. 3. Zmiany określone w ust. 1 i 2 wymagają dla swej ważności zgody drugiej strony oraz zachowania formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności 4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru do wysokości ceny promocyjnej, ustalonej przez jego producenta lub Wykonawcę. W przypadku nie uwzględnienia tego prawa przez Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić w odniesieniu do wyrobu medycznego, dla którego stosowana jest cena promocyjna. 10. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz.U. nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.). 11. Spory, które wynikną z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy sąd siedziby Zamawiającego. 12. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
29 Nr sprawy: 6/MW/2009 Załącznik nr 5 do Specyfikacji WYSOKOŚĆ WADIUM DLA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI 1. DLA WSZYSTKICH PAKIETÓW - 175.000,00 zł. - W przypadku składania ofert częściowych wadium wynosi odpowiednio: Nr pakietu wysokość wadium w zł. 1 7.500,00 2 13.000,00 3 24.000,00 4 18.000,00 5 2.000,00 6 8.500,00 7 8.000,00 8 5.500,00 9 26.000,00 10 62.000,00 11 500,00