Załącznik nr 3 Wzór umowy O-ZEDO (Elektrownia Dolna Odra) Umowa Nr /DB/ELB2/2012 zawarta w Rogowcu w dniu... 2012 roku, pomiędzy: ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, 97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041526, NIP 769-14-57-727, REGON 590469145, z kapitałem zakładowym 46 070 000 PLN, zwaną dalej Kupującym, reprezentowaną przez: 1. Kazimierza Bąkowicza Prezesa Zarządu 2. Edwarda Czarzastego Wiceprezesa Zarządu a, zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną przez: 1... 2.. zwanych dalej Stronami. PRZEDMIOT UMOWY 1 1. W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r., Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu, a Kupujący odebrać od Sprzedającego biomasę.. w formie. w ilości.. Mg. 2. Dostawy Biomasy wymienione w ust. 1, o charakterystyce i właściwościach zgodnych z warunkami określonymi w 4 Umowy, Sprzedający obowiązany jest realizować według Harmonogramu Miesięcznych Dostaw Biomasy, o którym mowa w 3 Umowy.
3. Ponadto Kupujący zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości lub wstrzymania odbioru dostaw Biomasy na warunkach podanych niżej, przy czym: a) zmniejszenie w okresie obowiązywania Umowy całkowitej ilości Biomasy podanej w 1 ust. 1 o max 20% wymaga tylko pisemnego powiadomienia Sprzedającego, co nie stanowi zmiany Umowy, b) o ewentualnym zmniejszeniu zapotrzebowania Biomasy na dany miesiąc Kupujący powiadomi na piśmie Sprzedającego w terminie do 4 dni roboczych przed upływem miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy zapotrzebowanie, co nie stanowi zmiany Umowy, c) zmniejszenie ilości lub wstrzymanie Dobowej Dostawy Biomasy na dany dzień Kupujący zgłosi niezwłocznie Sprzedającemu drogą elektroniczną lub faksem, co nie stanowi zmiany Umowy. 4. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie produkcji lub pozyskiwania i obrotu Biomasą będącą przedmiotem Umowy. Sprzedający w trakcie obowiązywania Umowy zobowiązuje się dostarczyć na wezwanie Kupującego dokumenty produktowe, których opracowanie może być niezbędne dla Kupującego ze względu na wymagania przepisów prawa bądź unormowań resortowych lub wewnętrznych, w szczególności pozwalające przy rozpatrywaniu przez Prezesa URE wniosku o wydanie świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej z OZE na jednoznaczne zakwalifikowania jej do biomasy pochodzącej z: produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej lub leśnej; produktów, odpadów i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji rolnej lub produkcji leśnej. 5. Z uwagi na kompleksową obsługę przez Kupującego w zakresie dostaw Biomasy dla podmiotów z grupy PGE GiEK S.A., Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca docelowego dostarczenia Biomasy w zależności od aktualnie występujących potrzeb Oddziałów PGE GiEK S.A. Zmiana Miejsca Dostawy uzgodniona zostanie każdorazowo pomiędzy Stronami. Podstawą zmiany Miejsca Dostawy będzie zgłoszone pisemnie do Kupującego zapotrzebowania danego Oddziału. Zmiana Miejsca Dostawy przez Sprzedającego rozliczona zostanie po ustalonej cenie PLN/GJ. Cena ta zostanie zmniejszona lub zwiększona w zależności od kosztów transportu, wynikających ze zmiany Miejsca Dostawy Biomasy. 6. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących stanowić lub powodujących zagrożenie dla należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy a w szczególności z DADB, Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania się o takich okolicznościach oraz podejmowania wszelkich możliwych działań zmierzających do 2
zminimalizowania negatywnych skutków wystąpienia takich okoliczności, a także aktywnej współpracy w tym zakresie. 7. Kupujący zastrzega sobie prawo zawieszenia realizowanych przez Sprzedawcę części lub całości dostaw biomasy i wstrzymania jej odbioru w przypadku powstania sytuacji nadzwyczajnych np. zmiany prawa bądź sytuacji rynkowej, odmowy rozliczania zielonych certyfikatów przez URE, konieczność utrzymania wymaganych proporcji biomasy leśnej i pozaleśnej, ograniczenia produkcji energii elektrycznej w Oddziale, niezależnej od Kupującego/Oddziału przyczyny uniemożliwiającej spalanie biomasy w Oddziale. Decyzja Kupującego wymaga formy pisemnej i powinna określać termin wejścia w życie i okres zawieszenia oraz powody takiego zawieszenia dostaw. TERMINY UŻYTE W UMOWIE 2 1. Umowa uzgodnienia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zawarte w niniejszym dokumencie. 2. Sprzedający 3. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec. 4. Miejsce Dostawy Plac Biomasy PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO (Elektrownia Dolna Odra), 74-105 Nowe Czarnowo, Nowe Czarnowo 76. 5. Biomasa paliwo dostarczone do Oddziału o charakterystyce i wymaganiach podanych w 4 Umowy. 6. Biomasa leśna w postaci: a) Peletu rozumie się przez to biopaliwo stałe, dla którego materiałem wyjściowym jest drewno lub odpady drzewne pochodzenia leśnego dopuszczone do spalania zgodnie z obowiązującym prawem lub z przemysłu związanego z przeróbką drewna, uzyskane w wyniku sprasowania rozdrobnionej Biomasy, zwykle w kształcie walca z nieregularnymi końcami, o średnicy 5 25 mm i długości 50 mm; b) Brykietu rozumie się przez to biopaliwo stałe, dla którego materiałem wyjściowym jest drewno lub odpady drzewne pochodzenia leśnego dopuszczone do spalania zgodnie z obowiązującym prawem lub z przemysłu związanego z przeróbką drewna, uzyskane w wyniku sprasowania rozdrobnionej Biomasy, zwykle w kształcie walca z nieregularnymi końcami, o średnicy 25 80 mm i długości 80 mm; 7. Biomasa pozaleśna w postaci peletu ze słomy rozumie się przez to zagęszczone biopaliwo wytwarzane przez prasowanie rozdrobnionej Biomasy, w kształcie walca z nieregularnymi końcami, o średnicy 5 25 mm i długości do 50 mm. 3
8. Świadectwo Pochodzenia Biomasy dokument dostarczony przez Sprzedającego określający miejsce wytworzenia Biomasy, rodzaj użytego surowca do jej produkcji oraz miejsce wytworzenia lub pozyskania surowca do wytworzenia Biomasy. 9. Pojedyncza Dostawa Biomasy Biomasa jednego rodzaju i jednej postaci dostarczona jednym samochodem na podstawie jednego dokumentu przewozowego. 10. Dobowa Dostawa Biomasy suma Pojedynczych Dostaw Biomasy w ciągu jednej doby, tj. od godziny 0:01 do 24:00. 11. Partia Dostarczonej Biomasy suma Dobowych Dostaw Biomasy z danej dekady jednego miesiąca. Dekada I od godziny 00:01 pierwszego dnia miesiąca do godziny 24:00 dziesiątego dnia miesiąca. Dekada II od godziny 00:01 jedenastego dnia miesiąca do godziny 24:00 dwudziestego dnia miesiąca. Dekada III - od godziny 00:01 dwudziestego pierwszego dnia miesiąca do godziny 24:00 ostatniego dnia miesiąca. 12. Miesięczna Dostawa Biomasy suma Dobowych Dostaw Biomasy w ciągu jednego miesiąca, tj. od godziny 00:01 pierwszego dnia miesiąca do godziny 24:00 ostatniego dnia miesiąca. 13. Dowód Dostawy Biomasy dokument zawierający nazwę Sprzedającego (Dostawcy Biomasy), rodzaj Biomasy, postać oraz ilość dostarczonej Biomasy. 14. Partia Do Badań suma prób pobranych z Pojedynczych Dostaw Biomasy zrealizowanych w ciągu trzech kolejnych dni, odpowiednio od poniedziałku od godz. 00.01 do środy do godz. 24:00 oraz od czwartku od godz. 00:01 do niedzieli do godz. 24:00 włącznie.. 15. Protokół z Badań Jakości Biomasy dokument wystawiany przez Oddział dla Partii do Badań zawierający średnie parametry Biomasy, tj.: wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość wilgoci, wyrażone w stanie roboczym. 16. Harmonogram Miesięczny Dostaw Biomasy (HMDB) Harmonogram określający ile i jakiego rodzaju Biomasy, należy dostarczyć do Miejsca Dostawy w danym miesiącu. 17. Harmonogram Dobowych Dostaw Biomasy (HDDB) Harmonogram określający ile Biomasy i jakiego rodzaju/formy oraz iloma samochodami, należy dostarczyć Kupującemu w danym dniu miesiąca. 18. Dobowa Awizacja Dostaw Biomasy (DADB) Plik EXCEL, który zawiera następujące dane: indywidualne oznaczenie Sprzedającego, ilość samochodów, rodzaj i ilość Biomasy, datę oraz zakres czasowy (godziny realizacji dostaw) jej dostarczenia do Miejsca Dostawy. 19. Świadectwo Jakości Biomasy (SJB) Dokument identyfikujący rodzaj Biomasy i jej producenta, właściwości fizyczne i chemiczne oraz identyfikację zagrożeń i sposób postępowania w przypadku ich powstania. Dokument powinien zawierać również: postępowanie z Biomasą (transport, magazynowanie, pożar itp.), stabilność i reaktywność Biomasy (między innymi: warunki i czynniki jakich należy unikać, oddziaływanie biomasy i ich skutki na organizm człowieka), informacje toksykologiczne Biomasy, informacje 4
ekologiczne Biomasy, informacje dotyczące przepisów prawnych Biomasy oraz inne informacje o Biomasie wskazane przez Kupującego. 20. Oddział Oddział PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. DOSTAWA BIOMASY 3 1. Pojedyncza Dostawa Biomasy jest dostarczana na podstawie jednego Dowodu Dostawy Biomasy. 2. Dostawy Biomasy do Miejsca Dostawy realizowane staraniem i na koszt Sprzedającego, samochodami samowyładowczymi wyposażonymi w punkt do podpięcia odprowadzania ładunków elektrostatycznych i zabezpieczone będą przed opadami atmosferycznymi. 3. Dostawy Biomasy realizowane będą zgodnie z przedstawionym poniżej Harmonogramem Miesięcznych Dostaw Biomasy. Kupujący ma prawo w uzgodnieniu ze Sprzedającym do dokonania zmian w Harmonogramie Miesięcznych Dostaw polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości dostarczanej Biomasy w poszczególnych miesiącach. Zwiększenie dostaw w danym miesiącu nie skutkuje automatyczną zmianą Harmonogramu Dostaw na kolejne miesiące. Zmiany w Harmonogramie Miesięcznych Dostaw Biomasy wymagają uprzedniego pisemnego porozumienia Stron Umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. Harmonogram Miesięcznych Dostaw Biomasy Miesiąc / Rok Biomasa pozaleśna [Mg] Pelet ze słomy Biomasa leśna [Mg] Pelet i/lub Brykiet drzewny RAZEM BIOMASA [Mg] Styczeń 2013 Luty 2013 Marzec 2013 Kwiecień 2013 Maj 2013 Czerwiec 2013 Łącznie 5
4. Dostawy będą realizowane na podstawie Harmonogramu Dostaw Biomasy zgodnie z Dobową Awizacją Dostaw Biomasy (DADB). Kupujący w porozumieniu ze Sprzedającym, ustali DADB, która sporządzona zostanie w oparciu o Harmonogram Miesięczny Dostaw Biomasy (HMDB) do czwartku każdego tygodnia poprzedzającego tydzień, w którym Biomasa będzie dostarczana przez Sprzedającego (DADB zostanie przesłany Sprzedającemu w wersji elektronicznej). 5. Dostawy Biomasy będą przyjmowane w Miejscu Dostawy każdego miesiąca od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.15 21.00 (z przerwą na przejęcie zmiany między godzinami 13:00 14:15). Przewiduje się, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kupującym, możliwość dostaw Biomasy również w soboty i inne dni wolne od pracy. 6. Dostawy realizowane będą według Harmonogramu Dobowych Dostaw Biomasy, który będzie określany przez Kupującego i uzgadniany ze Sprzedającym oraz przesyłany Sprzedającemu drogą elektroniczną najpóźniej na 4 dni robocze przed upływem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Biomasa ma być dostarczana przez Sprzedającego. 7. Niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego ilości dostaw Biomasy w ramach Harmonogramów Miesięcznych Dostaw Biomasy, mogą być dostarczone na Miejsce Dostawy z opóźnieniem wyłącznie za uprzednią zgodą Kupującego. W takim przypadku Sprzedający obowiązany jest uzgodnić z Kupującym termin oraz warunki realizacji niezrealizowanej uprzednio dostawy Biomasy. Uzgodnienia w tym zakresie mogą nastąpić drogą elektroniczną (e-mail) bądź faxem. 8. Przyjęcie Biomasy od Sprzedającego w Miejscu Dostawy Biomasy następuje po dokonaniu zważenia Pojedynczej Dostawy Biomasy i potwierdzeniu dokonania odbioru na Dowodzie Dostawy Biomasy. 9. Sprzedający odpowiada za bezpieczeństwo pracy swoich pracowników oraz pracujących na jego rzecz podwykonawców, realizujących swoje zadania związane z dostawami Biomasy na terenie Oddziału. 10. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Oddziałowi przez osoby dostarczające Biomasę do Miejsca Dostawy i działające w imieniu bądź na zlecenie Sprzedającego oraz za szkody wynikłe dla Oddziału spowodowane dostawą Biomasy, która nie spełnia wymagań jakościowych określonych w 4 Umowy. Strony (oraz osoby działające na ich rzecz) zobowiązane są do niezwłocznego informowania się o zaistnieniu zdarzenia mogącego powodować szkody na osobie lub mieniu. W razie zaistnienia takiego zdarzenia Strony sporządzają protokół (Załącznik nr 2), w którym podają datę i miejsce zdarzenia powodującego szkodę, opis zdarzenia oraz stwierdzony rodzaj i rozmiar szkody (jeśli od razu da się ustalić). Protokół podpisuje pracownik Oddziału na Miejscu Dostawy oraz osoba 6
działająca w imieniu bądź na rzecz Sprzedającego, biorąca udział w zdarzeniu. Przed podpisaniem protokołu każda ze Stron uprawniona jest do wniesienia uwag do jego treści. W razie niemożności lub odmowy podpisania protokołu przez osobę działającą w imieniu bądź na rzecz Sprzedającego, pracownik Oddziału dokonuje w treści protokołu odpowiedniej wzmianki na ten temat, wskazując przyczyny braku podpisu drugiej Strony. Protokół przesyłany jest niezwłocznie Sprzedającemu. Oddział usuwa powstałą szkodę we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąża Sprzedającego, przedkładając mu związaną z tym kalkulację. JAKOŚĆ BIOMASY 4 1. Za Biomasę dostarczoną do Miejsca Dostawy rozumie się paliwo o charakterystyce i wymaganiach podanych w 4 ust. 2 8 Umowy. 2. Charakterystyka Biomasy: Rodzaj Biomasy Forma Biomasy Wymiar zewnętrzny Biomasy [mm] Wartość opałowa Biomasy [GJ/Mg] Zawartość wilgoci w stanie roboczym [%] Biomasa pozaleśna Pelet ze słomy L: 5 50 D: 5 25 8 18 7 15 Biomasa leśna Pelet drzewny Brykiet drzewny L: 5 50 D: 5 25 L: 25 80 W/D: 25 80 S/D: 25 80 8 18 7 40 8 18 7 40 Uwaga: Wymiar zewnętrzny biomasy jest to maksymalna długość (D), maksymalna szerokość (W) i maksymalna wysokość (S) lub maksymalna średnica (D) jaką może posiadać każdy pelet lub brykiet sprasowanej biomasy dostarczonej do Kupującego. 3. Biomasa dostarczona do Miejsca Dostawy nie może być wytwarzana z odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowcoorganiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budownictwa i odpady z rozbiórki, tj. spełnia wymogi 2 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Ministra Środowiska z 22 kwietnia 2011 roku, w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011r. Nr 95, poz. 558). 7
4. Dostarczona przez Sprzedającego Biomasa, zgodnie z Częścią F Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 (Dz.U.2008.183.1142, z późn. zm.), zaliczana jest do czystej Biomasy neutralnej pod względem CO 2, a w związku z tym energia elektryczna lub cieplna wytworzona w wyniku jej spalenia zostanie zaliczona do energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. (Dz.U.2008.156.969), z późn. zm.). 5. Dostarczona do Miejsca Dostawy Biomasa nie może być zanieczyszczona frakcjami torfowymi i uwęglonymi skamieniałościami materiałów pochodzenia biomasowego (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. Dz.U.2006.16.124, z późn. zm.). 6. Dostarczona do Miejsca Dostawy Biomasa nie będzie zawierać frakcji pochodzących z drewna twardego dębu i buku (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy - Dz.U.2004.280.2771). 7. Dostarczona przez Sprzedającego Biomasa nie może zawierać w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości Biomasy danego rodzaju, tj. nie może zawierać w sobie dodatków niebiodegradowalnych nie występujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania i które w związku z tym przekładałyby się na ilość pozyskiwanych świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej ze spalania Biomasy. 8. Dostarczona przez Sprzedającego Biomasa nie może być wytwarzana z drewna wartościowego rozumianego jako drewno spełniające wymagania jakościowe określone w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna oraz pozostałych asortymentów drewna, które na podstawie przepisów zostały wyłączone z możliwości energetycznego wykorzystania. 9. Kupujący zastrzega, że w przypadku konieczności wystawienia przez Sprzedającego SJB, koszty związane z wystawieniem i dostarczeniem dokumentów ponosi Sprzedający. SJB zostanie wystawione w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na podstawie wzoru dokumentu dostarczonego Sprzedającemu przez Kupującego. 10. Sprzedający na każde wezwanie Kupującego zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu Świadectwa Pochodzenia Biomasy, o którym mowa w 2 ust. 8 w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Brak dostarczenia Świadectwa Pochodzenia 8
Biomasy w określonym terminie może zostać poczytany przez Kupującego za istotne naruszenie warunków Umowy i stanowić podstawę do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający obowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną (zgodnie z 11 ust. 2, 3 Umowy) za niedostarczoną z powodu rozwiązania Umowy Biomasę, do dostarczenia której Sprzedający był zobowiązany zgodnie z 1 ust. 1 Umowy. 11. Sprzedający zobowiązany jest umożliwić i zapewnić na każde żądanie Kupującego kontrolę sposobu wytwarzania, składowania i miejsca produkcji dostarczanej Biomasy, również w przypadku, gdy Sprzedający nie jest jej producentem. Celem kontroli przeprowadzonej przez Kupującego jest ustalenie, czy dostarczana do Oddziału Biomasa spełnia wymagania jakościowe opisane w 4 Umowy. W przypadku stwierdzenia, że Sprzedawca używa do produkcji Biomasy surowców niespełniających warunków określonych w Umowie, Kupujący wezwie Sprzedawcę do złożenia wyjaśnień i wyznaczy termin do usunięcia stanu niezgodnego z Umową. Do czasu usunięcia tego stanu Kupujący może jednostronnie wstrzymać realizację dostaw, a Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Nieusunięcie w wyznaczonym terminie stanu niezgodnego z Umową lub jego powtórzenie się może stanowić przesłankę do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Sprzedającego. 12. Sprzedający prowadzi załadunek Biomasy w taki sposób, aby w całej dostawie była ona jednorodna i niezbrylona. W przypadku załadunku Biomasy o różnej wilgotności, Sprzedający zobowiązany jest do wymieszania jej przed załadunkiem, tak aby nie tworzyły się warstwy o różnej wilgotności w danym środku transportu. ROZLICZANIE DOSTAW BIOMASY 5 1. Sprzedający staraniem i na koszt własny dokonuje załadunku Biomasy oraz wystawia Dowód Dostawy Biomasy na każdą Pojedynczą Dostawę Biomasy. 2. Zasady rozliczenia ilości dostarczonej Biomasy do Miejsca Dostawy: a) rozliczenie ilości dostarczonej Biomasy odbywa się na podstawie ważenia legalizowaną wagą samochodową, zamontowaną w Miejscu Dostawy, b) wagę Pojedynczej Dostawy Biomasy oblicza Oddział po rozładunku Biomasy, jako różnicę wagi samochodu i jego wagi z Biomasą. Ważenie Biomasy odbywa się przy udziale kierowcy samochodu przywożącego Biomasę. Kierowca otrzymuje wydruk wyników ważenia Pojedynczej Dostawy Biomasy, c) koszty ważenia w miejscu dostawy każdej Pojedynczej Dostawy Biomasy ponosi Oddział. 3. Zasady poboru próbek i badania jakości dostarczanej Biomasy do Miejsca Dostawy: a) pobór próbek dostarczanej Biomasy odbywa się w Miejscu Dostawy, 9
b) kontrola jakości dostarczonej Biomasy w zakresie parametrów gwarantowanych przez Sprzedającego będzie odbywała się w laboratorium PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO (Elektrownia Dolna Odra) lub innym akredytowanym laboratorium wskazanym przez Kupującego, c) dla każdej Partii Do Badań Oddział wystawia Protokół Jakości Biomasy, zawierający średnie parametry Biomasy, tj.: wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość wilgoci wyrażone w stanie roboczym, d) Protokół Jakości Biomasy stanowi podstawę dla Kupującego do rozliczenia się ze Sprzedającym za ilość energii chemicznej zawartej w dostarczonej przez niego Biomasie. 4. Zestawienie Dobowych Dostaw Biomasy, wyników wymienionych w 5 ust. 3 lit. c, Kupujący przesyła Sprzedającemu elektronicznie (e-mail) lub faksem, w terminie do 7-go dnia kalendarzowego od daty otrzymania Partii Dostarczonej Biomasy. 5. W przypadku, gdy w terminie określonym w ust. 4 powyżej Kupujący nie przekaże Sprzedającemu Zestawienia Dobowych Dostaw Biomasy, Sprzedającemu przysługuje prawo wystawienia za Partię Dostarczonej Biomasy faktury VAT obliczonej na podstawie wyników zawierających średnie parametry Biomasy uzyskane w poprzednim, prawidłowo rozliczonym okresie rozliczeniowym (Dekadzie). 6. Sprzedający oświadcza, że będzie akceptował jako miarodajne i ostateczne wyniki badań parametrów jakościowych próbek pobranych z dostarczonych partii Biomasy, wykonanych w laboratoriach wymienionych w 5 ust. 3 lit. b Umowy oraz sposób ich obliczania. 7. Podstawą do określenia wysokości zapłaty należnej Sprzedającemu jest Partia Dostarczonej Biomasy do Miejsca Dostawy na warunkach DDP. 8. Kupujący ma prawo do wykonywania okresowych pomiarów innych niż określone w ust. 3 lit. c gwarantowanych przez Sprzedającego parametrów Biomasy (np. zawartość chloru, itp.), na podstawie których dokonywał będzie oceny jakości Biomasy dostarczonej przez Sprzedającego. Postanowienia 4 ust. 11 Umowy stosuje się odpowiednio. ZWROT BIOMASY 6 1. Oddział odmówi przyjęcia lub zwróci dostawę Biomasy Sprzedającemu na jego koszt, a Kupującemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy na podstawie jednostronnego oświadczenia skierowanego do Sprzedającego, gdy dostawa jest niezgodna z 4 Umowy, a w szczególności gdy Biomasa dostarczona do Miejsca Dostawy będzie wytwarzana z odpadów drewna, które może zawierać związki fluorowcoorganiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład 10
których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budownictwa i odpady z rozbiórki, tj. spełnia wymogi 2 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Ministra Środowiska z 22 kwietnia 2011 roku, w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011r. Nr 95, poz. 558). 2. Oddział odmówi przyjęcia lub zwróci dostawę Biomasy Sprzedającemu na jego koszt, gdy: a) dostarczony zostanie inny rodzaj Biomasy, niż uzgodniony w Harmonogramie Dobowych Dostaw Biomasy, b) gdy będzie ona nadmiernie zawilgocona lub gdy dostawa zawierać będzie ciała obce (np.: kamienie, metal, ziemia, piasek, folię, tkaniny, tworzywa sztuczne itp.), c) w dostawie Biomasy leśnej znajdować się będą fragmenty Biomasy pozaleśnej lub w dostawie Biomasy pozaleśnej znajdować się będą fragmenty Biomasy leśnej lub w dostawie Biomasy w formie peltów znajdować się będą brykiety lub w dostawie brykietów znajdować się będą pelety, d) w przypadku zaistnienia sytuacji określonej w 4 ust. 12. 3. W razie odmowy przyjęcia dostawy sporządzony zostanie protokół odmowy przyjęcia dostawy biomasy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3. 4. Kupującemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy Sprzedający dopuści do dwukrotnego powtórzenia się sytuacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, o czym Kupujący dodatkowo pouczy Sprzedającego na piśmie po stwierdzeniu pierwszej nienależycie wykonanej dostawy Biomasy. 5. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Sprzedającego zgodnie z ust. 2 lub ust. 4 powyżej, zobowiązany on będzie do zapłacenia Kupującemu kary umownej tak jak za niedostarczoną Biomasę i według zasad określonych w postanowieniach 11 ust 2 i 3, którą był zobowiązany dostarczyć do końca okresu obowiązywania Umowy zgodnie z 1 ust. 1. 6. W przypadku, gdy w dostawie Biomasy wystąpią zanieczyszczenia opisane w ust. 2 powyżej lub będzie występował inny rodzaj biomasy niż określony w Harmonogramie Dobowych Dostaw Biomasy, Kupujący ma prawo do pozostawienia danej dostawy Biomasy do dyspozycji Sprzedającego i na jego koszt z pominięciem trybu art. 567 KC. 7. Sprzedający zobowiązany jest do odebrania zakwestionowanej dostawy Biomasy w ciągu 24 godzin od otrzymania od Kupującego zawiadomienia. 11
CENA I WARTOŚĆ DOSTAW BIOMASY 7 1. Cena netto za 1 GJ energii w Biomasie w stanie roboczym, dostarczonej przez Sprzedającego na jego koszt do Miejsca Dostawy wynosi: dla Biomasy pozaleśnej w formie peletu ze słomy wynosi PLN/GJ (słownie złotych netto:..) dla Biomasy leśnej w formie wynosi.. PLN/GJ (słownie złotych netto: ). 2. Wartość opałowa Biomasy oznaczana będzie w jednym z laboratoriów wymienionych w 5 ust. 3 lit. b ze średnich prób pobranych z Partii Do Badań 3. Wyniki uzyskane z pomiarów zaokrąglane będą do 0,01 GJ/Mg. 4. Cena podana w ust. 1 powyżej obowiązuje w całym czasie obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem 15 ust. 7 Umowy. 5. Łączna szacunkowa wartość dostaw Biomasy wynosi.. PLN (słownie złotych netto: ), w tym: Biomasy pozaleśnej w formie peletu ze słomy.. PLN (słownie złotych netto:.), dla Biomasy leśnej w formie.. PLN (słownie złotych netto:.). Do obliczeń przyjęto cenę wymienioną w ust. 1 powyżej, ilości dostaw zgodnie z 1 ust. 1 oraz średnią wartość opałową poszczególnego asortymentu Biomasy, która wynosi: dla Biomasy leśnej w formie peletu i/lub brykietu drzewnego 16,0 GJ/Mg, dla Biomasy pozaleśnej w formie peletu ze słomy 15,0 GJ/Mg. 6. Całkowita wartość dostaw Partii Dostarczonej Biomasy zrealizowanej przez Sprzedającego będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: WC d = [Σ (C i x K id x M id )] gdzie: WC d Wartość Całkowita Partii Dostarczonej Biomasy w dekadzie [GJ], C i Jednostkowa Cena netto za dany rodzaj Biomasy dostarczonej przez Sprzedającego zgodnie z 7 ust. 1 [PLN/GJ], K id Wartość opałowa Partii Do Badań biomasy zbadana przez jedno z laboratoriów wymienione w 5 ust. 3b potwierdzona Protokołem z Jakości Badań Biomasy, M jd Partia Dostarczonej Biomasy, 7. Reguła dotycząca obliczania Całkowitej Wartości Partii Dostarczonej Biomasy wymieniona w ust. 6 powyżej obowiązuje w całym czasie obowiązywania Umowy. 12
8. Ceny netto podane w ust. 1 zostaną powiększone o podatek VAT, który będzie doliczony przez Sprzedającego w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 9. Jednostką rozliczeniową obowiązującą na fakturze VAT będzie 1 GJ. FAKTURY I PŁATNOŚCI 8 1. Na podstawie zestawienia, o którym mowa w 5 ust. 4, Sprzedający wystawia fakturę za każdą Partię Dostarczonej Biomasy do Kupującego. Zestawienie ilościowe i jakościowe Partii Dostarczonej Biomasy stanowić będzie załącznik do faktury VAT. 2. Płatności za dostarczoną Biomasę dokonywane będą przez Kupującego przelewem na konto wskazane przez Sprzedającego w terminie 23 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą płatności będzie dzień obciążenia rachunku Kupującego. 3. Gdy termin płatności wypadnie w dni wolne od pracy, za terminowe uregulowanie zobowiązań uważa się obciążenie rachunku Kupującego w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniach wolnych od pracy. 4. Sprzedający może naliczyć odsetki wg stawek ustawowych, za opóźnienie w terminach płatności określonych w Umowie. 5. Faktura VAT oraz korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Sprzedającego. W takim przypadku odsetki Sprzedającemu nie przysługują. 6. Z kwot należnych Sprzedającemu, Kupujący ma prawo potrącić wierzytelności przysługujące mu w stosunku do Sprzedającego wynikające z Umowy, w szczególności dotyczące kar umownych lub kwot wynikających z 3 ust. 10 oraz 10 ust. 4 Umowy. 7. Na fakturze VAT podane będą obok elementów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, następujące informacje: - dane (firma) Sprzedającego Biomasę, - nazwa odbiorcy Biomasy (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra), - ilość Biomasy wyrażona w GJ, - cena jednostkowa Biomasy wyrażona w PLN/GJ, - wartość Biomasy wyrażona w PLN, - forma Biomasy, zgodnie z 1 ust. 1 Umowy, - numer umowy z tytułu, której zrealizowano dostawę, - termin płatności faktury VAT, zgodny z 8 ust. 2. 13
SIŁA WYŻSZA 9 1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, będące następstwem działania Siły Wyższej. Siłę Wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie postanowień umownych w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami działania Siły Wyższej są w szczególności: a) klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź, długotrwałe silne mrozy (temperatura poniżej minus 20 stopni Celsjusza), długotrwałe i obfite opady śniegu i/lub deszczu skutkujące nieprzejezdnością środków transportu towarowego, niemożność prowadzenia procesu spalania Biomasy ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i urządzeń, b) akty władzy państwowej, a w szczególności: blokady administracyjne, stan wojenny, stan wyjątkowy. c) awarie lub przestoje w Oddziale oraz inne przeszkody natury prawnej lub technicznej, uniemożliwiające spalanie Biomasy. 2. Strony są zobowiązane do niezwłocznego i pisemnego informowania się o zaistnieniu przypadków siły wyższej i przewidywanych skutkach jej wystąpienia dla realizacji Umowy. 3 Jeśli przypadek Siły Wyższej występuje w czasie nie dłuższym niż 7 dni, wówczas realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania tego przypadku. 4. Jeśli przypadek Siły Wyższej trwa dłużej niż 7 dni, wówczas Strona dotknięta skutkami jej działania jest zwolniona z obowiązku dostawy bądź odbioru Biomasy na czas trwania tej Siły bądź występowania jej skutków. 5. Ustanie działania Siły Wyższej powinno być niezwłocznie zgłoszone drugiej Stronie Umowy. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 10 1. Wysokość Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy wynosi 2% szacunkowej wartości dostaw Biomasy liczonej zgodnie z 7 ust. 5 Umowy i powiększonej o należny podatek VAT, tj. w kwocie... PLN, (słownie złotych: ). 2. Termin ważności Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy wynosi 30 dni roboczych od daty zakończenia obowiązywania Umowy. 3. Sprzedający w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy na rzecz Kupującego w formie gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej albo w pieniądzu. 14
4. W przypadku braku wniesienia przez Sprzedającego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zgodnie z ust. 3 powyżej, Kupującemu przysługiwać będzie prawo zatrzymywania 10% wynagrodzenia Sprzedającego wynikającego z wymagalnych do zapłaty faktur VAT, aż do osiągnięcia kwoty Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy określonej w ust. 1 powyżej na co Sprzedający wyraża zgodę. Zatrzymane wynagrodzenie Kupujący zwolni po tym, jak Sprzedający ustanowi inne Zabezpieczenie zgodnie z wymogami Umowy. 5. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone w terminie do 30 dni roboczych od daty upływu terminu obowiązywania Umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane. 6. Kupujący skorzysta z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w przypadku, gdyby Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z Umowy. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 11 1. Sprzedający ma prawo do naliczenia Kary Umownej za nieodebranie Biomasy przez Oddział w ilości określonej w 1 ust. 1, a Kupujący jest zobowiązany do jej zapłaty, z wyłączeniem tego prawa w sytuacjach opisanych w 1 ust. 3, 6, 11 ust. 8, 10 i 11 oraz 15 ust. 2 Umowy. 2. Kupujący ma prawo do naliczenia Kary Umownej za niedostarczenie Biomasy przez Sprzedającego w ilości określonej w 1 ust. 1 lub niedotrzymania parametrów jakościowych Biomasy określonych w 4 Umowy, a Sprzedający jest zobowiązany do jej zapłaty, z wyłączeniem tego prawa w sytuacjach opisanych w 11 ust. 9, 10 Umowy. 3. Wysokość Kary Umownej wynoszącej 10% wartości nie dostarczonej ilości Biomasy będzie wyliczana po upływie danego miesiąca obowiązywania Umowy. Ilość nie dostarczonej Biomasy będzie obliczana jako różnica ilości zamówionej Biomasy w danym miesiącu, zgodnie z Harmonogramem Dobowych Dostaw Biomasy za dany miesiąc. Wysokość Kar Umownych oblicza się jako iloczyn: średniej wartości opałowej określonej w 7 ust. 5 dla poszczególnych rodzajów Biomasy, ceny podanej w 7 ust. 1 w PLN/GJ oraz ilości nie dostarczonej Biomasy. 4. Wysokość Kar umownych wynosi 10% wartości nie odebranej ilości Biomasy i będzie wyliczana po upływie okresu obowiązywania Umowy. Ilość nie odebranej Biomasy (z zastrzeżeniem 11 ust. 9) będzie obliczana jako różnica ilości zamówionej Biomasy w okresie obowiązywania Umowy, zgodnie z Harmonogramem Dobowych Dostaw Biomasy, pomniejszona o ilość z 1 ust. 3, a rzeczywistą dostawą. Wysokość Kar Umownych oblicza 15
się jako iloczyn: minimalnej wartości opałowej określonej w 4 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów Biomasy, ceny podanej w 7 ust. 1 w PLN/GJ oraz ilości nie odebranej Biomasy. 5. W przypadku, gdy dostarczona Biomasa nie będzie spełniać warunków określonych w 4 ust. 4, przez co nie zostanie zaliczona do czystej Biomasy neutralnej pod względem emisji CO 2, a w związku z tym energia elektryczna lub cieplna wytworzona w wyniku jej spalania nie zostanie zaliczona do energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii, Sprzedającemu nie przysługuje zapłata za całość tego rodzaju nienależytych dostaw Biomasy. 6. W przypadku, gdy dostarczona w danej dekadzie do Kupującego Biomasa nie będzie spełniać wymaganych gwarantowanych parametrów określonych w 4 ust. 2 Umowy, Kupujący ma prawo do naliczenia Kary Umownej z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych Biomasy. Wysokość Kary z tego tytułu wynosi 2% wartości Dobowej Dostawy Biomasy za każde zmniejszenie o 0,5 GJ/Mg gwarantowanej minimalnej wartości opałowej. 7. Kara Umowna płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Stronę stosownej noty księgowej. 8. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli Kary Umowne nie pokryją poniesionej szkody związanej z nienależycie zrealizowaną dostawą. 9. Strony w trybie pisemnego porozumienia mogą odstąpić od naliczania sobie Kar Umownych, albo mogą dokonać wzajemnego umorzenia należności z tytułu Niewykonania lub Nienależytego Wykonania Umowy. 10. Prawo do naliczenia Kar Umownych wygasa po upływie 30 dni roboczych od daty zakończenia obowiązywania Umowy określonej w 1 ust. 1. 11. Strony mogą zwolnić się od zapłacenia Kary Umownej lub odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wykażą, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło z powodu działania Siły Wyższej. 12. Kupujący jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu nieodebrania Biomasy w sytuacjach o których mowa w 9 ust. 1 Umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa dotyczącego sfery energetyki odnawialnej, a w szczególności uniemożliwiających jej rozliczenie jako energii wytworzonej z Odnawialnych Źródeł Energii. Wówczas Kupujący zobowiązany będzie do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Sprzedającego o fakcie wystąpienia zmian w prawie. W sytuacji takiej Kupujący jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Sprzedającemu, jednakże z okresem nie krótszym, niż 14 dni. 13. Kupujący ma prawo dochodzenia od Sprzedającego odszkodowania i roszczeń regresowych na zasadach ogólnych za poniesione straty (m.in., z tytułu: nałożenia na niego wszelkiego rodzaju kar i odszkodowań oraz kosztów postępowania z tym związanych, w tym kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, itp.) z powodu spalenia dostarczonej przez 16
Sprzedającego Biomasy niezgodnej z charakterystyką podaną w 4 ust. 2 oraz wymogami zawartymi w 4 ust. 3 8 Umowy. 14. Sprzedający zobowiązuje się przy realizacji przedmiotu Umowy nie zatrudniać na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego osób będących pracownikami Kupującego bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Naruszenie tego zobowiązania powoduje obowiązek uiszczenia Kary Umownej w wysokości 10% wartości szacunkowej przedmiotu Umowy. UBEZPIECZENIE 12 1. Sprzedający oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności z roczną sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion i 00/100) oraz będzie utrzymywał takie ubezpieczenie przez pełny okres obowiązywania Umowy. 2. Ubezpieczeniem jest objęta działalność zgodna z przedmiotem Umowy. 3. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność cywilną kontraktową oraz deliktową. 4. Obowiązki Sprzedającego w przedmiocie wymogu posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w żadnym razie nie mogą być interpretowane jako ograniczające odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego wynikającą z niniejszej Umowy oraz z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 5. W razie przerwania ciągłości ochrony z tytułu w/w ubezpieczenia przez Sprzedającego w trakcie realizacji Umowy, Kupujący ma prawo, samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia i potrącić wysokość jej opłaty z wynagrodzenia należnego Sprzedającemu, na co Sprzedający wyraża zgodę. Jeżeli żadne wynagrodzenie Sprzedającemu się jeszcze nie należy, Kupujący będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów za zapłatę składek. 6. Ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód wynikłe ze zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia. 7. Przed rozpoczęciem pierwszej dostawy Biomasy, Sprzedający złoży Kupującemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej polisy. Kupujący w każdej chwili może żądać od Sprzedającego przedstawienia dokumentów potwierdzających utrzymanie ciągłości wymaganych ubezpieczeń w okresie obowiązywania Umowy. 8. W przypadku niedostarczenia Kupującemu ważnej Polisy Ubezpieczeniowej, Kupującemu przysługiwać będzie prawo do: wstrzymania dostaw Biomasy z winy Sprzedającego, z tytułu czego zostanie naliczona Kara Umowna, zgodnie z 11 Umowy, 17
samodzielnego zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia i potrącenia jej kosztów zgodnie z postanowieniami ust. 5 powyżej. NASTĘPSTWO PRAWNE 13 1. W przypadku przekształcenia własnościowego, albo restrukturyzacji przedsiębiorstwa którejkolwiek ze Stron, Strony lub ich następcy prawni są związani treścią Umowy w jej ostatnim brzmieniu. 2. Strony traktują jako rzecz uzgodnioną nieodwołalnie i z tego powodu bezsporną, że Kupujący w każdym czasie może przenieść swoje prawa i obowiązki do całości lub części Umowy, w tym także przenieść wierzytelności wynikające z tej Umowy na spółkę z Grupy Kapitałowej PGE lub inny podmiot zależny, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz.1439 ze zm.) bez wcześniejszej zgody Sprzedającego, która wyrażona została przy podpisaniu niniejszej Umowy, jednakże z zastrzeżeniem obowiązku Kupującego poinformowania Sprzedającego o zamiarze takiego przeniesienia na co najmniej 7 dni wcześniej. ZACHOWANIE POUFNOŚCI 14 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia lub wykonywaniem Umowy, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu Umowy, udostępnione osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym Kupujący ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania zamówienia lub wykonywania Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego. 2. Sprzedający oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. podmiot dominujący w stosunku do Kupującego statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodne z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. 18
obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Kupujący może przekazać Umowę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. POSTANOWIENIA DODATKOWE 15 1. Kupujący i Sprzedający zobowiązują się do wzajemnego informowania na bieżąco o awaryjnych postojach podstawowych urządzeń produkcyjnych mających wpływ na wielkość dostaw i odbioru Biomasy. 2. Kupującemu przysługuje prawo w każdym czasie do bezsankcyjnego odstąpienia od Umowy w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej utratę celu gospodarczo-ekonomicznego, dla którego Umowa została zawarta, jaką jest m.in. zmiana przepisów prawa lub godząca w jego interesy zmiana dotychczasowych interpretacji tych przepisów odnoszących się do przedmiotu działalności Kupującego bądź Oddziału. 3. Wyznacza się przedstawicieli do operacyjnych kontaktów między Stronami Umowy w celu zapewnienia bieżącej współpracy i koordynacji dostaw Biomasy. Zmiana wyznaczonych przedstawicieli Stron nie wymaga zmiany Umowy, lecz zobowiązuje do wcześniejszego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony. Przedstawicielami ze strony Kupującego są: Angelika Paw, tel. 44 735-30-16, angelika.paw@elb2.pl, dolnaodra@elb2.pl oraz Przemysław Pol, tel. 44 735-43-60, przemyslaw.pol@elb2.pl. Przedstawicielami ze strony Sprzedającego są: 4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje w czasie określonym w 1 ust. 1. 5. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, a także zmiany załączników do Umowy. 6. Zmiany, o których mowa ust. 5 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, muszą być dokonane w formie pisemnego Aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 7. Kupujący zastrzega sobie, w uzgodnieniu ze Sprzedającym, możliwość przedłużenia czasu obowiązywania Umowy na dalszy okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2013 r. Powyższe wymaga formy pisemnego Aneksu pod rygorem nieważności. 19
Warunkiem zawarcia w/w Aneksu będzie dalsza realizacja dostaw biomasy przez Sprzedającego po aktualnie obowiązujących cenach rynkowych, ale nie wyższych niż ceny podane w 7 ust. 1. 8. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, które nie mogą być rozwiązane w sposób polubowny, rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego. 9. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych właściwych przepisów prawa. 10. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Załączniki: Załącznik Nr 1 Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS/dokument potwierdzający ewidencjonowaną działalność gospodarczą Sprzedającego Załącznik Nr 2 - Protokół z wyrządzenia szkody Załącznik Nr 3 Protokół odmowy przyjęcia dostaw Biomasy Sprzedający: Kupujący:............ 20
Załącznik nr 2 Nowe Czarnowo, dn. PROTOKÓŁ z wyrządzenia szkody Sprzedający: Data zdarzenia: Miejsce zdarzenia: Opis zdarzenia: Rodzaj i rozmiar szkody: Uwagi: Ze strony Sprzedającego: Ze strony Oddziału
Załącznik nr 3 Nowe Czarnowo, dn. PROTOKÓŁ odmowy przyjęcia dostaw Biomasy Sprzedający: Data dostawy: Godz. dostawy Środek transportu: Nr dokumentu Po dokonaniu oględzin Biomasy dostarczonej do PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO (Elektrownia Dolna Odra) w/w środkiem transportu, przedstawiciel Oddziału stwierdził następujące niezgodności dostawy z umową: ; Ze strony Oddziału przy oględzinach obecny był/li: Ponieważ Biomasa została rozładowana, Dostawca, zgodnie z umową zostanie obciążony kosztami ponownego załadunku*. Ze strony Sprzedającego: Ze strony Oddziału:. (imię i nazwisko). (kod, miejscowość). (ulica, nr domu) 1). 2). 3).. (numer dowodu osobistego) * niepotrzebne skreślić