załącznik nr 4 do siwz Wzór umowy UMOWA NR SRPPd/./09 zawarta w dniu.. 2009 r. w Warszawie pomiędzy : Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa: Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Andrzej Lipski, a firmą z siedzibą w..... przy ulicy.., działającą na podstawie wpisu do. pod nr prowadzonego przez, NIP, Regon.., zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:.. -..... -... zwanymi teŝ w dalszej części umowy Stronami. W wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego nr ZP-Pd/G/1/09 w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz ofertą Wykonawcy z dnia.2009r., została zawarta umowa o następującej treści: 1. Przedmiot umowy. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi stałego nadzoru konserwacyjnego, przeglądów technicznych oraz napraw bieŝących i awaryjnych urządzeń i instalacji elektrycznych słaboprądowych w gmachu Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie. 2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania usługę, zgodnie ze Szczegółowym zakresem czynności konserwacyjnych stanowiącym załącznik nr 2 do umowy i na warunkach opisanych w dalszej części umowy. 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości określonej w 5 umowy i w ofercie Wykonawcy z dnia..2009 r., stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z niniejszą umową, ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr ZP-Pd/G/1/09 oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia.2009 r., stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 2. Termin realizacji umowy. 1. Termin rozpoczęcia usługi ustala się na dzień 2009 roku. 2. Termin zakończenia usługi ustala się na dzień 2010 roku. 1
3. Sposób wykonywania usługi. 1. Strony ustalają, Ŝe przedmiot umowy, w tym przeglądy konserwacyjne wraz z regulacją wszystkich instalacji i urządzeń objętych przedmiotem umowy, Wykonawca wykonywał będzie na bieŝąco, w dni robocze, w godzinach 8:00 16:00 lub innych uzgodnionych z Zamawiającym, dokonując stosownych wpisów w dzienniku pracy konserwatora. 2. Za dni robocze przyjmuje się dni pracy Zamawiającego. 3. Naprawy bieŝące oraz czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca będzie wykonywał bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego i bez wystawiania zleceń. 4. Naprawy awaryjne wykonywane będą przez Wykonawcę w kaŝdym czasie. w ramach pogotowia technicznego. W przypadkach awaryjnych i wymagających natychmiastowej interwencji, czas reakcji pogotowia technicznego, w ciągu którego podjęte zostaną działania zmierzające do usunięcia awarii wynosi do 60 minut od terminu zgłoszenia telefonicznie lub faksem awarii przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi pogotowia technicznego 24 godziny na dobę. Numer pogotowia technicznego (dostępny całodobowo): tel.. 5. Zgłoszenie wykonania napraw, o których mowa w ust. 4, dokonywane będzie przez pracownika wskazanego w 7 ust 1 umowy. Do telefonicznego zgłaszania awarii, upowaŝnieni są poza godzinami urzędowania Sądu, takŝe pracownicy ochrony gmachu. 6. W przypadku, gdy do usunięcia awarii konieczna będzie wymiana uszkodzonego urządzenia, Wykonawca dostarczy urządzenie nowe, wolne od wad na podstawie odrębnego zlecenia udzielonego przez Zamawiającego, natomiast usługa wymiany nie będzie dodatkowo płatna. 7. Wykonawca nie moŝe bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy osobom trzecim. 8. Do wykonania konserwacji, przeglądów oraz napraw bieŝących i awaryjnych objętych niniejszą umową Wykonawca będzie uŝywał własnych narzędzi i przyrządów pomiarowych z aktualną legalizacją. 9. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie transport materiałów i narzędzi do miejsca wykonania konserwacji i przeglądów technicznych systemów objętych niniejszą umową oraz kaŝdorazowo zabezpieczy miejsce wykonania naprawy przed osobami niepowołanymi. 4. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonywania określonego w 1 przedmiotu umowy, w terminie określonym w 2; 2) zapewnienia stałej obecności na obiekcie jednego pracownika, w godzinach pracy Sądów, od poniedziałku do piątku ( 8 godzin dziennie ), którego zadaniem będzie zapewnienie właściwej eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych słaboprądowych, posiadającego niezbędną wiedzę, wymagane kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej umowy; 3) utrzymywania we właściwym stanie technicznym i w stanie zapewniającym zdolność uŝytkową powierzonych mu do obsługi konserwacyjnej urządzeń i instalacji elektrycznych słaboprądowych; 4) wykonywania bieŝących konserwacji i przeglądów bez wezwania ze strony Zamawiającego i bez wystawiania zleceń, w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę harmonogramy rzeczowo-czasowe dla kaŝdego z systemów objętych konserwacją i przeglądem. Harmonogramy z wykonanych czynności konserwacyjnych Wykonawca załącza do protokołu realizacji usług. 2
5) utrzymywania we właściwym stanie technicznym powierzonych mu do nadzoru konserwacyjnego instalacji i urządzeń; 6) wykonywania określonych umową obowiązków zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów urządzeń podlegających konserwacji; 7) rzetelnego prowadzenia dziennika pracy konserwatora i dokonywania na bieŝąco wpisów z wykonanych czynności przez osoby posiadające uprawnienia. 8) informowania Zamawiającego, w formie pisemnej, o stanie instalacji i urządzeń objętych nadzorem konserwatorskim oraz o konieczności wykonania niezbędnych napraw; 9) zabezpieczenia usługi pogotowia technicznego przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, na zasadach określonych w 3; 10) usuwania na bieŝąco usterek i innych nieprawidłowości w działaniu systemów słaboprądowych w godzinach 8 00-16. 00, a w przypadkach awarii w kaŝdym czasie; 11) w przypadkach awaryjnych lub wymagających natychmiastowej interwencji, przystąpienia niezwłocznie do zabezpieczenia miejsca awarii oraz usuwania awarii lub usterek; 12) wykonywania napraw w moŝliwie jak najkrótszym czasie od momentu przystąpienia do wykonywania tych czynności; 13) skierowania do realizacji umowy osób nie karanych za przestępstwo ścigane z oskarŝenia publicznego, posiadających odpowiednie do przedmiotu zamówienia kwalifikacje oraz, o ile wymagają tego odrębne przepisy, uprawnienia i świadectwa dopuszczające do świadczenia usługi będącej przedmiotem umowy; 14) posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych), w całym okresie realizacji zamówienia; 15) przestrzegania przepisów przeciwpoŝarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz wszelkich innych procedur w tym zakresie obowiązujących na terenie obiektu Zamawiającego, zachowania ładu i porządku podczas wykonywania prac; 16) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej z winy Wykonawcy, w wyniku prowadzenia prac konserwacyjnych; 17) naleŝytego zabezpieczenia obrębu wykonywanych prac, a w razie jakichkolwiek zniszczeń czy uszkodzeń z winy Wykonawcy do ich naprawienia (doprowadzenia do stanu poprzedniego); 18) przestrzegania zasad tajemnicy słuŝbowej odnośnie prac będących przedmiotem umowy oraz informacji powziętych w trakcie realizacji umowy, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego, obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.) oraz przepisów wewnętrznych o ochronie informacji udostępnionych przez Zamawiającego. 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (umowy) stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. KaŜda zmiana osób realizujących przedmiot umowy wymaga zgody Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość niedopuszczenia niektórych pracowników Wykonawcy do wykonywania przedmiotu umowy bez podania przyczyn. 4. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) zapłaty wynagrodzenia opisanego w 5; 2) w przypadkach awaryjnych i wymagających natychmiastowej interwencji zgłaszania Wykonawcy awarii pod numer telefonu wskazany w 3 ust. 4; 3) zapewnienia dostępu do urządzeń podlegających konserwacji, przeglądom i naprawom, w dni robocze, w godzinach 8:00 16:00 lub w innych uzgodnionych z Zamawiającym, a w przypadkach awarii w kaŝdym czasie; 4) potwierdzania wykonanych prac w dzienniku pracy konserwatora oraz protokole realizacji usług; 5) systematycznego sprawdzania wpisów w dzienniku pracy konserwatora; 3
6) udostępnienia do wglądu, na Ŝądanie Wykonawcy, dokumentacji urządzeń i instalacji podlegającej konserwacji i przeglądom; 7) zapłaty za zakupione i dostarczone na odrębne zlecenie Zamawiającego części zamienne i materiały do urządzeń nie objętych gwarancją, niezbędnych do prawidłowego działania urządzeń i instalacji elektrycznych słaboprądowych; 8) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy pomieszczenia socjalnego wyposaŝonego w telefon, niezbędnego do wykonywania usługi. 5. Zamawiający ma obowiązek natychmiast po zauwaŝeniu awarii, wadliwego działania instalacji i urządzeń podlegających konserwacji, zgłosić Wykonawcy. 5 Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Łączne wynagrodzenie za 12 miesięcy wykonywania przedmiotu umowy (bez podatku VAT) w terminie określonym w 2, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 2009r. wynosi.. zł (słownie:.. złotych). 2. Łączne wynagrodzenie za 12 miesięcy wykonywania przedmiotu umowy (z podatkiem VAT) w terminie określonym w 2, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia.2009r. wynosi zł.(słownie: złotych.). 3. Określone w ust. 4 wynagrodzenie wypłacane będzie nie częściej niŝ raz w miesiącu, w oparciu o faktycznie wykonaną konserwację potwierdzoną przez przedstawiciela Zamawiającego w protokole realizacji usług, z uwzględnieniem poniŝszych cen jednostkowych: 1) Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO kompleksowy test systemu, sprawdzanie stanu połączeń kablowych, sprawdzanie stanu baterii, czyszczenie urządzeń, regulacja parametrów pracy -..zł brutto za 1 miesiąc wykonywania usługi. 2) System instalacji oddymiania sprawdzanie stanu połączeń kablowych, testowanie przycisków oddymiających; ręczny test central, w przypadku awarii systemu ustalanie ich przyczyn wraz ze sporządzaniem protokołów -.. zł netto za 1 miesiąc wykonywania usługi; -.. zł brutto za 1 miesiąc wykonywania usługi. 3) System Sygnalizacji PoŜaru SAP test systemu połączony z zadymianiem czujek, uŝyciem ROP-ów, sprawdzanie stanu baterii, czyszczenie czujek dymu, likwidacja ewentualnych doziemnień i zwarć, test drukarki, konserwacja baterii, czynności konserwacyjne i wszelkie naprawy wpisywane w ksiąŝkę SAP znajdującą się w pomieszczeniu monitoringu.. zł netto za 1 miesiąc wykonywania usługi; -. zł brutto za 1 miesiąc wykonywania usługi. 4) System Włamania i Napadu połączony z Kontrolą Dostępu test systemu, sprawdzanie stanu baterii, test i czyszczenie poszczególnych czujek, przycisków, sprawdzanie stanu urządzeń kablowych, naprawa i usuwanie awarii, wymiana uszkodzonych podzespołów.. zł netto za 1 miesiąc wykonywania usługi; -.. zł brutto za 1 miesiąc wykonywania usługi. 5) Telewizja kablowa CATV sprawdzanie poziomu sygnału w gniazdach, sprawdzanie poprawności połączeń, wykonywanie pomiarów - zł brutto za 1 miesiąc wykonywania usługi. 6) System instalacji plafonier test systemu, uaktualnienie softwareu, sprawdzanie stanu połączeń kablowych, czyszczenie urządzeń, usuwanie ewentualnych awarii instalacji plafonier 4
- zł brutto za 1 miesiąc wykonywania usługi. 7) Telewizja dozorowa CCTV czyszczenie obiektywów i kamer, sprawdzenie stanu obudów kamer zewnętrznych, regulacja parametrów pracy kamer, czyszczenie rejestratorów, sprawdzanie zaprogramowanych parametrów, sprawdzanie stanu połączeń kablowych, usuwanie ewentualnych usterek, wymiana części i podzespołów systemu CCTV - zł brutto za 1 miesiąc wykonywania usługi. 8) Areszt-System Włamania i Napadu połączony z Kontrolą Dostępu SSWIN I KD + system przyzywowy test systemu, sprawdzanie stanu baterii, test i czyszczenie poszczególnych czujek PIR, czytników, sprawdzenie stanu połączeń kablowych w systemie, nadawanie odpowiednich uprawnień kartom zbliŝeniowym, usuwanie ewentualnych awarii i wymiana podzespołów w SSW i N, kontrola dostępu i system przyzywowy - zł brutto za 1 miesiąc wykonywania usługi. 9) Areszt-Telewizja dozorowa CCTV czyszczenie obiektów i kamer, sprawdzenie stanu obudów kamer, regulacja parametrów pracy kamer, czyszczenie rejestratorów, sprawdzenie zaprogramowanych parametrów, sprawdzanie stanu połączeń kablowych, usuwanie ewentualnych usterek, wymiana części i podzespołów systemu CCTV.. zł netto za 1 miesiąc wykonywania usługi; -. zł brutto za 1 miesiąc wykonywania usługi. 10) Kancelaria System Włamania i Napadu połączony z Kontrolą Dostępu SSWIN i KD test systemu, sprawdzaniu stanu baterii, test i czyszczenie poszczególnych czujek PIR, czytników, sprawdzanie stanu połączeń kablowych w systemie, nadawanie odpowiednich uprawnień kartom zbliŝeniowym przydzielanym osobom fizycznym po uzgodnieniu z Administratorem obiektu, usuwanie ewentualnych awarii i wymiana podzespołów w SSW i N, kontrola dostępu i systemie przyzywowym - zł brutto za 1 miesiąc wykonywania usługi. 11) Kancelaria Telewizja dozorowa CCTV czyszczenie sprzętu, regulacja parametrów pracy urządzeń, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, test systemu.. zł netto za 1 miesiąc wykonywania usługi; -.. zł brutto za 1 miesiąc wykonywania usługi. 4. Łączne miesięczne wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy wynosi: - netto:. zł (słownie:. złotych) - brutto ( z VAT ): zł (słownie: złotych). 5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy (z podatkiem VAT) obejmuje wszystkie koszty konieczne do prawidłowego realizowania zamówienia, w tym koszty transportu i dojazdu, robocizny za naprawy bieŝące i awaryjne (pogotowie techniczne) w kaŝdym czasie, koszty przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń wraz z materiałami czyszczącymi i konserwującymi niezbędnymi do świadczenia przedmiotu umowy oraz testu urządzeń, właściwy podatek VAT i in. 6. Wynagrodzenie nie będzie podlegać zmianie i waloryzacji w okresie wykonywania umowy. 7. Podzespoły i części zamienne nie objęte gwarancją, niezbędne do prawidłowego działania instalacji elektrycznych słaboprądowych, dostarcza Wykonawca. Za zakupione podzespoły i części zamienne Zamawiający zapłaci na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę faktur zakupu, z tym, Ŝe ceny muszą być wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. 8. Podstawą do wystawienia faktury stanowią podpisy przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy w dzienniku pracy konserwatora oraz protokole realizacji usług, potwierdzające wykonanie w danym miesiącu usługi. 5
9. Wynagrodzenie za wykonywanie usługi wypłacane będzie nie częściej niŝ raz w miesiącu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT i potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w 7 ust. 1. 10. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciąŝenia rachunku Zamawiającego. Termin uwaŝa się za zachowany, jeśli obciąŝenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 11. Faktury wystawiane będą na Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15A, NIP: 113-25-85-630, Regon: 140318535. Płatnikiem będzie Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie. 6 Gwarancja 1. Wykonawca udziela. miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy, a w przypadku dostarczenia koniecznych do wykonania naprawy części zamiennych udziela na nie gwarancji równej gwarancji udzielonej przez producenta, nie krótszej jednak niŝ 12 miesięcy. 2. Dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy, części zamienne będą oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad i spełniające wymagania instalacji i urządzeń, dla których są przeznaczone, rekomendowane przez ich producenta. 3. Stosowane przez Wykonawcę materiały będą produktami bezpiecznymi dla środowiska, dopuszczonymi do sprzedaŝy i uŝytkowania na terytorium Polski. 4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu naleŝytą jakość, funkcjonalność i zachowanie prawidłowych parametrów technicznych nadzorowanych instalacji i urządzeń. 5. W przypadku nieprawidłowego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonych, z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, instalacji i urządzeń. 6. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy w czasie wykonywania umowy. 7 Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 1. Zamawiający powołuje do nadzorowania wykonywania umowy i bieŝących kontaktów z Wykonawcą P., (tel. ) 2. Wykonawca powołuje do nadzorowania wykonywania umowy i bieŝących kontaktów z Zamawiającym P.... (tel....). 3. W przypadku zaistnienia okoliczności niezbędnych do wezwania pogotowia technicznego naleŝy kontaktować się z Wykonawcą pod numerem telefonu wskazanym w 3 ust. 4. Wykonawca zapewnia całodobową dostępność ww. numerów telefonów. Skutki awarii powyŝszych linii obciąŝają Wykonawcę. 4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o kaŝdej zmianie adresu i numeru telefonu. 5. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaŝa się za doręczone. 6. Do telefonicznego zgłaszania awarii, upowaŝnieni są poza godzinami pracy Sądu, takŝe pracownicy ochrony gmachu. 8. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy. 1. KaŜda ze Stron moŝe od umowy odstąpić lub ją rozwiązać w trybie natychmiastowym, z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy oraz w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Przepis 9 ust. 1 stosuje się 6
odpowiednio. 2. Zamawiający będzie miał prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nienaleŝytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, jeŝeli Wykonawca w terminie 7 dni od wezwania go na piśmie do zmiany sposobu wykonywania umowy, nie zastosuje się do wezwania. Przepis 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na warunkach określonych w art. 145 ustawy-prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku środków finansowych przyznawanych corocznie w ramach budŝetu przez dysponenta właściwego stopnia, koniecznych do realizacji niniejszej umowy. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust 3 i ust. 4, postanowień 9 ust. 1 nie stosuje się, a Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy. 6. Odstąpienie i rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 9. Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leŝących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w 5 ust. 2. 2. W przypadku zwłoki w reakcji pogotowia technicznego, o której mowa w 3 ust. 4, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust.4, za kaŝdą godzinę opóźnienia. 3. JeŜeli zwłoka w reakcji pogotowia technicznego przekroczy 48 godzin, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wartości, określonej w 5 ust. 2. 4. W przypadku nie wykonywania usługi zgodnie z 3 ust.1, z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 2. 5. Brak aktualnego wpisu w dzienniku pracy konserwatora upowaŝnia Zamawiającego do potrącenia 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 4. 6. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają moŝliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyŝszającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które Zamawiający moŝe ponieść w następstwie zdarzeń zaistniałych nie z winy Wykonawcy. 10. Postanowienia końcowe. 1. Wykonawca nie moŝe bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu wykonawcy, ani teŝ przelać na niego swoich praw wynikających z umowy. 2. W razie naruszenia postanowień zawartych w ust. 1 przez Wykonawcę, Zamawiający moŝe niezwłocznie odstąpić od umowy. Postanowienia 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 3. W przypadku zmian pracowników, Wykonawca przedłoŝy natychmiast uaktualniony wykaz, wraz z dokumentami uprawniającymi do wykonywania prac będących przedmiotem umowy. 4. Zamawiający przekaŝe w formie pisemnego protokołu Wykonawcy przedmiot umowy zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy, nie wcześniej niŝ w dacie rozpoczęcia usługi, określonej w 2 ust. 1 umowy. 7
5. Wykonawca zobowiązany jest na 2 dni przed terminem określonym w 2 ust. 2 przystąpić do przekazywania przedmiotu umowy podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego, przejmującemu wykonywanie usługi. Przekazywanie następuje komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i podmiotu przejmującego, obejmuje równieŝ przekazanie dokumentacji. 6. Wszelkie zmiany postanowień i uzupełnienia niniejszej umowy dozwolone są tylko w granicach wskazanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają dla swej waŝności zgody obu Stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaŝności. 7. Strony będą dąŝyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŝdej ze Stron. 10. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy z dnia 2009r.; załącznik nr 2 - Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych; załącznik nr 3 Wykaz osób przeznaczonego do realizacji zamówienia. załącznik nr 4 - Protokół realizacji usług; załącznik nr 5 - Protokół zdawczo-odbiorczy Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A 8