Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Transkrypt

1 Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1

2 UMOWA ZP/58/2013 Zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tokarzewskiego 2, Łódź, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł; NIP ; Regon , reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu Artura Augustyna, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., NIP:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej WYKONAWCĄ, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 upzp, nr sprawy ZP/58/2013, o następującej treści Przedmiotem umowy jest wdrożenie nowego systemu wspomagającego monitorowanie i zarządzanie flotą pojazdów w technologii GPS wraz z transmisją danych i dostępem do aplikacji monitorującej w MPO Łódź Spółka z o.o. zgodnie z SIWZ i całą dokumentacją dołączoną do SIWZ. 2. SIWZ oraz oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, są integralna częścią zawartej umowy a w szczególności Wszystkie obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy określone w SIWZ. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia Termin wykonania umowy wynosi: 1.1 Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy. 1.2 Termin świadczenie usługi zdefiniowanych w SIWZ wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 2. Ostateczny odbiór przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1 nastąpi poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów oraz kontroli przebiegu wykonania umowy przez Wykonawcę będzie: 1

3 tel Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie: tel Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ wynosi: 1.1 wartość netto:. zł, słownie:..zł, 1.2 VAT. %, 1.3 wartość brutto:... zł, słownie:... zł. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu zgodnie z wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ, a także wszystkie inne koszty Wykonawcy. 3. W przypadku włączenia nowego pojazdu do systemu (ponad ilość określoną w SIWZ i w załączniku 1) koszt niezbędnych urządzeń, czujników oraz sond będzie zgodny z kosztami podanymi w kosztorysie złożonym Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, oraz doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania napraw gwarancyjnych, w wyniku wystąpienia usterki lub wady, zgłoszenia dokonywane będą faksem lub drogą elektroniczną. 2. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych, w tym koszty dojazdów i transportu w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. 3. Termin usunięcia nieprawidłowości, błędów, usterek i wad od chwili ich zgłoszenia dokonanego zgodnie z ust. 1 wynosi: 1. Usuwanie awarii w systemach pokładowych i zamontowanych urządzeniach: Czas reakcji serwisu: max. do 48 godzin Czas usunięcia usterki max. 2 dni robocze 2. Usuwanie awarii występujących w serwerze i oprogramowaniu dotyczy opcji z dostawą serwera: Czas reakcji serwisu: max. do 24 godzin Czas usunięcia usterki max. 2 dni robocze 3. Zamawiający potwierdza przyjęcie naprawy poprzez podpisanie protokołu Wykonawca udziela następującej gwarancji: a. 36 miesiące dla wszystkich urządzeń wchodzących w skład Systemu licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, 2

4 b. 24 miesięcy dla aplikacji systemu licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. c. 36 miesięcy dla serwera w przypadku dostarczenia go przez wykonawcę. 2. Gwarancja obejmuje nieodpłatne wykonywanie poprawek celem usunięcia wszelkich nieprawidłowości, błędów i usterek w Systemie i osiągnięcia jego funkcjonalności. 3. W razie wystąpienia nieprawidłowości, błędu lub usterki upoważniony pracownik Zamawiającego dokonuje Zgłoszenia Serwisowego. 4. Strony ustalają następujący okres rękojmi: miesięcy dla wszystkich urządzeń wchodzących w skład Systemu licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, miesięcy dla aplikacji systemu licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego miesięcy dla serwera w przypadku dostarczenia go przez wykonawcę. 5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 2 lub nie wykona zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający może powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi, którego należność za wykonanie zostanie pokryta z wniesionej przez Wykonawcę kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli wynagrodzenie wykonawcy zastępczego przekracza kwotę zabezpieczenia, którym dysponuje Zamawiający, Wykonawca zostanie obciążony różnicą. Po upływie rękojmi i zwrocie przez Zamawiającego kwoty o której mowa w ust 7 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu całości kwoty zapłaconej wykonawcy zastępczemu. 6. W okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający może realizować roszczenie z tych tytułów wg wybranej przez siebie kolejności Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej: a. za opóźnienie w realizacji umowy, w wysokości 1 % wartości brutto umowy za każdy dzień przekroczenia umownego terminu realizacji zamówienia, b. za naruszenie warunków umownych o których mowa w paragrafie 1, 2, 5 i 6 w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, o której mowa w 4 ust 1, za każdy taki stwierdzony przypadek, 2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wartości brutto umowy, o której mowa w 4 ust Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy. 4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną, o której mowa w ust. 2, w szczególności w przypadku, gdy: a. Wykonawca dwukrotnie naruszył obowiązki, o których mowa w 1, 2. b. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nie zgodnie z umową lub złożoną ofertą. c. Dostarczony przedmiot umowy ma wady istotne ( uniemożliwiające właściwe lub zamierzone przez Zamawiającego funkcjonowanie przedmiotu umowy ) lub nie dające się usunąć. 5. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o okolicznościach 3

5 wymienionych w ust Jeżeli wysokość szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie... zł. /słownie... zł. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100 % jego wartości, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy bez wad W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego jedynie z tytułu wykonania części umowy. 2. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia jego majątku, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Stanowi to podstawę do naliczenia kary umownej określonej w 7 ust.2 3. Przyjmuje się, że odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu rozwiązania konsorcjum z woli jego uczestników, stanowi podstawę do naliczenia kary umownej określonej w 7 ust Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany w treści umowy: a. konieczność zmiany terminu wykonania umowy z powodu okoliczności nieznanych stronom w chwili zawarcia umowy, b. aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny ( np. wyższa jakość materiałów), zmiana nie może spowodować zmiany cen wynikających z oferty na podstawie, której był dokonany wybór wykonawcy, c. zmiany stawki podatku VAT, d. obniżenia cen Wykonawcy, zastosowania przez Wykonawcę promocji i dodatkowych upustów, e. zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy i Zamawiajacego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. f. dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 3. Wnioskodawcą ewentualnych zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian. 4

6 Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy o odpadach. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron ZAMAWIAJĄCY... WYKONAWCA 5