załącznik nr 5 do specyfikacji/oferty ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy 1. Wykonawca przyjmuje do wykonania Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzączowice - Górki, Stojowice, zwanym dalej inwestycją lub zadaniem. 2. Zakres umowy obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego tj. świadczenie usługi dotyczącej koordynacji, zarządzania, kontroli, nadzoru i rozliczenie inwestycji, wraz z niezbędną sprawozdawczością, a także monitoringiem, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dokonywania wyżej wymienionych czynności przy realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem środków pieniężnych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół zalewu Dobczyckiego, który uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności na warunkach określonych w umowie POIS.01.01.00-00-194/09-00 zawartej w dniu 30.07.2010r.. Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie umowy, zwanej dalej Kontraktem zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, zwanym dalej Wykonawcą Robót. 3. Strony ustalają, że pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego będzie odbywać się w trakcie realizacji Kontraktu przez Wykonawcę Robót oraz w okresie rękojmi w terminach określonych w Kontrakcie. Wstępnie okres realizacji inwestycji określony jest do 30.10.2015r. Okres rękojmi za wady określony będzie na 90 miesięcy od daty końcowego odbioru zadania. a) jeżeli zostanie zmieniony termin Wykonawcy Robót, zmianie będzie podlegać termin Wykonawcy o czas nie mniejszy niż Wykonawcy Robót. Ogólne obowiązki Wykonawcy 2 1. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru inwestorskiego poprzez Koordynatora inspektorów nadzoru. 2. Głównym obowiązkiem Wykonawcy będzie sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania przez wykonywanie wszystkich obowiązków inspektora nadzoru wynikających z art. 25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane, w tym między innymi: a) reprezentowanie Zamawiającego podczas wykonywania zadania inwestycyjnego przez sprawowanie kontroli zgodności jego realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania. d) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń Kontraktu.
e) wydawanie kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. f) żądanie od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. g) pełnienia funkcji koordynatora inspektorów nadzoru. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 3 Wykonawca wykonujący obowiązki wynikające z nadzoru inwestorskiego jest upoważniony i zobowiązany przy realizacji zadania w szczególności do: 1. Na etapie realizacji zadania: 1) uczestniczenie w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy Robót; 2) powiadomienie właściwych organów nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót przez Wykonawcę Robót, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowę; 3) przekazanie Wykonawcy Robót zarejestrowanego dziennika budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji nadzoru inwestorskiego; 4) sporządzenie i przekazanie Wykonawcy Robot zatwierdzonego przez Zamawiającego wzoru protokołu odbioru (Raportu o postępie prac) stanowiącego podstawę do rozliczeń; 5) zatwierdzanie przedstawionych przez Wykonawcę Robót technologii robót, planów BIOZ; 6) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę Robót, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, (wystawienie protokołu niezgodności); 7) prowadzenie książki obmiarów robót faktycznie wykonanych do faktur częściowych i faktury końcowej; 8) opisywanie pod względem merytorycznym faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę Robót; 9) kontrolowanie zgodności realizacji zadania z przyjętym w Kontrakcie z zakresem rzeczowym i finansowym Kontraktu; 10) nadzorowanie postępu Kontraktu pod względem technicznym, jakościowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym; 11) realizacja przyjętych obowiązków poprzez pracę na terenie budowy w wymiarze zapewniającym prawidłowy nadzór robót tj. 12) zapewnienie obecności na placu budowy branżowych inspektorów nadzoru w zakresie niezbędnym do prawidłowego i skutecznego nadzoru. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy branżowy inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem w Dzienniku budowy (w zakresie czynności powierzonych poszczególnym inspektorom nadzoru); 13) analizowanie i sugerowania wszelkich zmian w projektach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub po wykonaniu prac budowlanych objętych zadaniem; Strona 2 z 9
14) zgłaszanie wad dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania zadania w terminach umożliwiających ich usunięcie przez projektanta bez opóźnienia terminów zakończenia poszczególnych części robót; 15) analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji nadzorowanego zadania i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań; 16) organizowanie okresowych spotkań roboczych przynajmniej raz w tygodniu, sporządzanie protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania w terminie 2 dni roboczych od dnia spotkania; 17) uczestniczenie w pracach zespołu zadaniowego oraz we wszelkiego rodzaju naradach i spotkaniach dotyczących realizacji zadania; 19) informowanie o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub naprawczych dla ich przezwyciężenia; 21) podjęcie czynności, w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę Robót konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych; 22) nadzorowanie wypełniania przez projektantów obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego i potwierdzanie ich pobytów; 23) uzgadnianie z Zamawiającym, Wykonawcą Robót i projektantem ewentualnych robót i urządzeń zamiennych; 24) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, kontroli dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją; 25) sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z Kontraktem i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na te urządzenia; 26) sprawdzanie i przedkładanie Zamawiającemu wymaganych od Wykonawcy Robót gwarancji i instrukcji obsługi; 27) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót; 28) kontrolowanie prowadzenia robót w aspekcie nie zakłócania pracy istniejących sieci; 29) egzekwowanie od Wykonawcy Robót terminowego zakończenia robót przy minimalnym stopniu utrudnień dla mieszkańców; 30) organizowanie badań jakości w specjalistycznych instytutach naukowych, jeśli będzie to konieczne, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; 31) kontrolowanie zapewnienia należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; 32) współpracowanie z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Kontraktu, w tym określanie punktów krytycznych Kontraktu, zapewnienie wdrażania procedur jakościowych, przygotowanie i aktualizacja planów oraz wszelkich innych dokumentów, których przygotowanie okaże się konieczne; 33) identyfikowanie i kontrolowanie ryzyka niewłaściwego lub nieterminowego zrealizowania Kontraktu, egzekwowanie od Wykonawcy Robót oraz akceptowanie programów naprawczych w celu usuwania wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji Kontraktu; 34) przeprowadzanie z Wykonawcą Robót odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów oraz odbiorów częściowych i końcowego realizowanego zadania z udziałem przedstawicieli Zamawiającego; Strona 3 z 9
35) informowanie Zamawiającego o roszczeniach Wykonawcy Robót; 36) dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz egzekwowanie od Wykonawcy Robót prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji Kontraktu; zdjęcia w ilości niezbędnej winny być opisane (data i przedmiot) oraz zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD); 37) uczestniczenie podczas ewentualnych kontroli zadania jako doradca techniczny; 38) udzielanie Wykonawcy Robót pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń, w tym pozwoleń na użytkowanie obiektu; 39) w miarę możliwości doprowadzania do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą Robót; 40) uczestniczenie w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji zadania; 41) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu; 42) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Kontraktu dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Robót placu budowy oraz rozliczenie Kontraktu; 43) pełnienie nadzoru nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi i akceptacja wszystkich prób przed oddaniem do eksploatacji; 44) dokonanie przeglądu instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez Wykonawcę Robót w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez Zamawiającego; 45) uczestniczenie w kompletowaniu i sprawdzaniu dokumentacji odbiorowych oraz uczestniczenie w rozliczaniu zadania pomiędzy Wykonawcą Robót, Zamawiającym i POIS, 46) przedstawianie Zamawiającemu okresowych, pisemnych sprawozdań dotyczących realizacji zadania z uwzględnieniem zasad monitorowania wymaganych przez POIS. 2. Na etapie po zakończeniu realizacji zadania: 1) obsługa dokumentacyjna komisji odbioru końcowego powołanej przez Zamawiającego, w tym przygotowywanie protokołu odbioru końcowego; 2) uczestniczenie w przekazaniu przez Wykonawcę Robót wykonanych obiektów do eksploatacji; 3) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy Robót w celu uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów oraz współdziałanie z Zamawiającym przy uzyskaniu tych pozwoleń; 4) przygotowanie dokumentów dla sporządzenia dowodów OT i PT; 5) przedłożenie raportu końcowego po zakończeniu robót budowlanych w terminie do 14 dni po zakończeniu prac, w którym należy zawrzeć informacje o zrealizowanym zadaniu i załączyć: a) kopie protokołu odbioru końcowego, b) dokumentację powykonawczą, przygotowaną przez Wykonawcę Robót i sprawdzoną przez inspektora (Wykonawcę), c) analizę końcową kosztorysów powykonawczych, d) raporty lub protokoły z rozruchu i/lub prób końcowych i eksploatacyjnych, e) wykaz decyzji, pozwoleń, i innych wymaganych dla poprawnej eksploatacji, f) instrukcje użytkowania obiektu, g) gwarancje jakości, h) wykaz spraw spornych i sposobu ich rozwiązania, Strona 4 z 9
i) pełną dokumentację fotograficzną z realizacji Kontraktu, j) zestawienie kopii świadectw pobytu projektanta w ramach nadzoru autorskiego; k) protokoły z narad, l) informacje o wypełnianiu obowiązków wynikających z uzyskanych decyzji oraz z przepisów prawa, 6) przekazanie instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez Wykonawcę Robót w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez Zamawiającego. 7) sporządzenie harmonogramu przeglądów gwarancyjnych. 8) pełnienie nadzoru nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi w okresie zgłaszania wad. 9) udział w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów. 4 1. Jeżeli w trakcie realizacji zadania wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych: a) Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego, b) Wykonawca przygotowuje dla Zamawiającego protokół sporządzony przy udziale przedstawicieli Wykonawcy Robót, nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, inspektora branżowego i Zamawiającego, zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych. c) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu sprawdzoną kalkulację kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie robót dodatkowych. d) wartość i zakres robót dodatkowych każdorazowo będzie podlegać weryfikacji i akceptacji Zamawiającego. e) wydanie przez Wykonawcę polecenia wykonania robót dodatkowych odbywać się może wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. f) uzasadnione roboty dodatkowe Zamawiający będzie traktował jako roboty dodatkowe udzielane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 2. Postanowienia ust 1 mają odpowiednie zastosowanie do robót zamiennych. 3. Jeżeli w trakcie realizacji zadania zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Wykonawca jest upoważniony do ich zlecenia Wykonawcy Robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu. 5 Wykonawca nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 6 1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać raporty i dokumenty rozliczeniowe w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego i przedłożyć Zamawiającemu: 1) komplet dokumentów rozliczeniowych, niezbędnych do płatności częściowych w zadaniu, 2) raport miesięczny wyszczególniający wykonane przez Wykonawcę prace oraz kontrolne badania laboratoryjne oraz informacje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości Strona 5 z 9
robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji danego Kontraktu, który będzie zawierał: a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu, b) nakłady finansowe poniesione na roboty, c) plan robót i finansowania na kolejny miesiąc, d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, e) fotografie dokumentujące postęp robót w przypadku zakończenia elementu robót, f) wykaz zmian w dokumentacji projektowej, g) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia. 2. Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów rozliczeniowych, niezbędnych do wystawienia wniosków o płatność oraz płatności końcowej do Instytucji Zarządzającej Programem. 3. Po zakończeniu robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet, sporządzonej przez Wykonawcę Robót dokumentacji powykonawczej w ilościach i zakresie jak wynika z Prawa budowlanego i bieżących potrzeb użytkowników branżowych. 4. Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 21 dni, przedłoży Zamawiającemu raport końcowy, który będzie zawierał: a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i dokumentację powykonawczą; b) protokół odbioru końcowego; c) dokumentację Kontraktu do odbioru końcowego zawierającą w szczególności takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z narad, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy Robót, polecenia zmian, wnioski Wykonawcy Robót, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, wyniki badań, dokumentację powykonawczą techniczną, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów OT i PT. Odpowiedzialność 7 1. Wykonawca pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego w granicach przewidzianych dla umowy starannego działania. Przedstawicielstwo stron 8 1. Przedstawicielami stron przy realizacji umowy są: 1) ze strony Zamawiającego:... 2) ze strony Wykonawcy:... 2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 są uprawnione do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością wykonywanych usług, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 3. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe. Strona 6 z 9
9 1. Nadzór inwestorski sprawować będzie Zespół inspektorów nadzoru w osobach: 1) Inspektor nadzoru w branży... nr tel.... nr uprawnień... 2) Inspektor nadzoru w branży... nr tel.... nr uprawnień... 3) Inspektor nadzoru w branży... nr tel.... nr uprawnień... 2. Koordynatorem inspektorów nadzoru przy realizacji przedmiotu umowy będzie: Inspektor nadzoru... nr tel.... nr uprawnień...r., zwany w umowie Koordynatorem inspektorów. 3. Zmiana osoby, o których mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, lecz nie wymaga zmiany postanowień umowy ustalenie zastępstwa. 4. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach żądać zmiany inspektora nadzoru. Termin 10 1. Niniejsza umowa trwa od dnia jej zawarcia przez okres realizacji inwestycji, odbioru Kontraktu, rozliczenia fakturą końcową po odbiorze i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzeniu przyjęcia obiektu do użytkowania. (przewidywany termin do 30.12.2015r.) 2. Po upływie okresu, na jaki umowa została zawarta, Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w 11 zobowiązuje się wykonywać czynności, o których mowa w umowie, do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji określonych w Kontrakcie. 3. Do czasu pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nie wlicza się okresu przerw w realizacji zadania. Wynagrodzenie 11 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za czynności w zakresie objętym umową, ustala się w formie ryczałtu w wysokości: netto :...zł ( słownie:...), w wysokości: brutto :...zł ( słownie:...). w tym podatek VAT.%. 2. Wynagrodzenie może podlegać zmianom w czasie trwania umowy w następujących wypadkach: a) jeżeli zostanie zmniejszony zakres prac Wykonawcy Robót, zmniejszeniu będzie podlegać proporcjonalnie wynagrodzenie Wykonawcy. 3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie rozliczane w następujący sposób: 1) Wykonawca wystawi: a) nie częściej niż raz w miesiącu fakturę częściową na kwotę proporcjonalną do zaawansowania prac realizowanych przez Wykonawcę Robót, z tym że suma wynagrodzenia wynikająca z faktur częściowych nie przekroczy kwoty stanowiącej 85% wynagrodzenia za nadzór inwestorski, b) fakturę końcową. 2) Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie pisemne powiadomienie przez Zamawiającego o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia przyjęcia obiektów do użytkowania. 4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur w terminie. dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 5. Należność Wykonawcy przekazywana będzie na rachunek nr... 6. Za termin zapłaty faktury przyjmuje się obciążenie rachunku Zamawiającego. Strona 7 z 9
Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy 12 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 1) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie. 2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki nieterminowo lub w sposób nienależyty i mimo zwrócenia na to uwagi i wezwania Zamawiającego nie wykazuje poprawy. 3) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji. 4) braku przedłożenia polisy lub innych dokumentów ubezpieczeniowych, o których mowa w 14 umowy. 5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. 3. Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia i realizacji Kontraktu. 4. Zamawiający może rozwiązać umowę: 1) w trybie natychmiastowym gdy Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków zawartych w umowie, 2) za jednomiesięcznym wypowiedzeniem w przypadku rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót przed zakończeniem realizacji inwestycji, 5. Oświadczenie o rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. W przypadku braku możliwości realizacji całego zadania umowa zostanie zmieniona w zakresie jej przedmiotu, terminu wykonania i wynagrodzenia. Kary umowne 13 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto. 2. W przypadku niewłaściwego i nieterminowego wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy Zamawiający ma prawo zastosować kary umowne wobec Wykonawcy w wysokości 250 zł netto za każdy dzień opóźnienia w prawidłowym wykonaniu obowiązków. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, za wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 145 Prawa zamówień publicznych. 4. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody. 5. Strony wyrażają zgodę na stosowania instytucji potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań. 6. Prawa do wynagrodzenia nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Strona 8 z 9
Ubezpieczenie 14 1. Wykonawca w dniu przystąpienia do wykonania przedmiotu umowy przedłoży polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł. 2. Ubezpieczeniem powinna być objęta odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego, pracowników i osób trzecich z tytułu szkód powstałych w związku z realizacją umowy. Postanowienia końcowe 15 Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy komplet dokumentacji projektowokosztorysowej oraz komplet decyzji i uzgodnień dotyczących realizowanego zadania. 16 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj.... w formie 2. Ustala się kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości zabezpieczenia. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w Prawie zamówień publicznych. 17 1. Każda zmiana niniejszej umowy oraz składane przez strony oświadczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz innych obowiązujących przepisów prawa, i zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 18 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 20 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 2 dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Uwaga: *) niepotrzebne skreślić. Strona 9 z 9