Umowa Nr EZ-ZR.. zawarta w dniu... r. pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 73-110 Stargard, ul. Okrzei 6 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII WG w Szczecinie Nr 0000033245, Kapitał Zakładowy 53.787.000,00 zł które reprezentują:.. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a.. które reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści: 1. Przedmiot umowy. 1. Na podstawie Umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu zamówienia, a Zamawiający zobowiązuje się go odebrać i zapłacić Wykonawcy uzgodnioną cenę. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do analizatorów ON LINE ENDRESS+HAUSER w następujących urządzeniach pomiarowych: 1. Pomiar gęstości - CUS51D 10 układów 2. Pomiar ph CPS11D, CPS91D 14 układów 3. Pomiar redoks CPS12D, CPS92D 14 układów 4. Pomiar tlenu COS51D 9 układów 5. Pomiar azotanów CAS51D 1 układ 6. Pomiar amoniaku CAS40D 10 układów 7. Pomiar azotanów CAS40D 9 układów 8. Filtr CAT411 1 szt. 9. Analizator ortofosforanów 1 szt. 10. Analizator CHZT (wlot) 1 szt. 11. Analizator CHZT (wylot) 1 szt. Przegląd w miesiącu 03.2017 1 Reagent do CA71PH kpl 1 2 Roztwór wzorcowy do CAPH kpl 1 3 Roztwór czyszczący do CA71PH kpl 1 4 Reagent CA71COD-A kpl 2 5 Reagent CA71COD-B kpl 2 6 Wzorzec zerowy CA71COD kpl 2 7 Wzorzec CA71COD kpl 2
8 Zestaw eksploatacyjny CA71COD kpl 1 9 Zestaw wężyków CA71COD kpl 1 10 Zestaw złączek CA71COD kpl 1 Przegląd w miesiącu 05.2017 1 Bufor ph4 250ml szt. 1 2 Bufor ph7 250ml szt. 1 3 Bufor redoks 220mV 250ml szt. 1 4 Reagent do CA71PH kpl 1 5 Roztwór wzorcowy do CAPH kpl 1 6 Roztwór czyszczący do CA71PH kpl 1 7 Reagent CA71COD-A kpl 2 8 Reagent CA71COD-B kpl 2 9 Wzorzec zerowy CA71COD kpl 2 10 Wzorzec CA71COD kpl 2 11 Membrana ISE amoniak szt. 10 12 Elektrolit ISE amoniak szt. 10 13 Membrana ISE potas szt. 10 14 Elektrolit ISE potas szt. 10 15 Membrana ISE azotany szt. 9 16 Elektrolit ISE azotany szt. 9 Przegląd w miesiącu 08.2017 1 Zestaw membran filtra CAT411 kpl 1 2 Reagent do CA71PH kpl 1 3 Roztwór wzorcowy do CAPH kpl 1 4 Roztwór czyszczący do CA71PH kpl 1 5 Reagent CA71COD-A kpl 2 6 Reagent CA71COD-B kpl 2 7 Wzorzec zerowy CA71COD kpl 2 8 Wzorzec CA71COD kpl 2 9 Zestaw eksploatacyjny CA71COD kpl 1 10 Zestaw wężyków CA71COD kpl 1 11 Zestaw złączek CA71COD kpl 1 Przegląd w miesiącu 11.2017 1 Bufor ph4 250ml szt. 1 2 Bufor ph7 250ml szt. 1 3 Bufor redoks 220mV 250ml szt. 1 4 Zestaw wężyków i złączek do CA71PH kpl 1
5 Reagent do CA71PH kpl 1 6 Roztwór wzorcowy do CAPH kpl 1 7 Roztwór czyszczący do CA71PH kpl 1 8 Mikser (2szt) CA71PH kpl 1 9 Reagent CA71COD-A kpl 2 10 Reagent CA71COD-B kpl 2 11 Wzorzec zerowy CA71COD kpl 2 12 Wzorzec CA71COD kpl 2 13 Elektroda referencyjna ISE szt. 19 14 Membrana ISE amoniak szt. 10 15 Elektrolit ISE amoniak szt. 10 16 Membrana ISE potas szt. 10 17 Elektrolit ISE potas szt. 10 18 Membrana ISE azotany szt. 9 19 Elektrolit ISE azotany szt. 9 20 Membrana do sondy tlenu COS51D (2szt.) kpl 5 21 Uszczelnienie do sondy tlenu COS51D (3 kpl 3 szt.) 22 Zestaw elektrolitu CAS51D (10op.) kpl 1 2. ogółem :.. zł / słownie:, wartość ogółem brutto zł, słownie:.. 2. Okres obowiązywania. 1. Umowa obowiązuje od 20.02.017r. do 31.12.2017r. 3. Cena. 1. Cena o której mowa w 1. nie ulega zmianie przez okres trwania Umowy. 4. Ilość. Ilości materiałów wyszczególnione w 1 są ilościami szacunkowymi, które w okresie obowiązywania Umowy mogą ulec zmianie, są wyliczonymi na podstawie średniego zużycia materiałów w 2016 roku i przewidywanego w 2017 roku. Zamawiający będzie zamawiał przedmiot umowy według swoich rzeczywistych potrzeb, zastrzegając sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianych asortymentów towarów w stosunku do ilości określonych w 1. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu zmniejszenia ilości zamawianych towarów. Zamawiający będzie miał prawo do zamówień dodatkowych w przypadku nieprzewidzianych awarii urządzeń. 5. Warunki dostawy. 1. Sukcesywnie, na wcześniejsze telefoniczne, e-mail lub faksowe zgłoszenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na koszt własny i na własne ryzyko. 2. Miejsce dostawy i wydania towaru: Stargard, ul. Drzymały 65
3. Do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonywania serwisu (miesiąc serwisowy) Zamawiający ustali szczegółowo z Wykonawcą jakie materiały mają zostać dostarczone do wykonania bieżącego przeglądu. 4. Wykonawca dostarczy materiały najpóźniej do 10 dnia miesiąca serwisowego zgodnie z harmonogramem przeglądów serwisowania. 5. Termin dostaw innych materiałów niż określone w ust. 3 i 4 do 5 dni od chwili zgłoszenia zapotrzebowania ze strony Zamawiającego. 6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad w dostarczonym przedmiocie umowy za termin dostarczenia uznaje się dzień ponownej dostawy zamówionego przedmiotu umowy, bez stwierdzonych wad. 7. Koszty i niebezpieczeństwo dostawy, ubezpieczenia towaru w czasie transportu, rozładunku ponosi Wykonawca. 6. Zapłata ceny. 1. Zapłata ceny za dostarczony przedmiot zamówienia przez Wykonawcę nastąpi po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazanym przez niego na fakturze lub rachunku. 2. Wszelkie płatności należne Wykonawcy zostaną dokonane na podstawie prawidłowo wystawionych faktur lub rachunków opisujących przedmiot zamówienia. 3. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego po dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury lub rachunku 4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP: 854-001-15-20. 5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Rękojmia za wady. 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady dostarczanych towarów. 2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach Umowy są wolne od wad. 3. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nie budzący zastrzeżeń, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady. 4. Wykonawca udziela Zamawiającego gwarancji jakości na okres 12 miesięcy licząc od dnia dostawy. 8. Opóźnienia Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od Umowy. 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub części Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, liczony od wartości wynagrodzenia za tą partę towaru, z którą Wykonawca jest w zwłoce. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, z winy Wykonawcy, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 20 % całkowitej wartości wynagrodzenia ( 1 ust 2) 3. W przypadku wystąpienia zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, Zamawiający może od Wykonawcy żądać kary umownej w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego ( 1 ust 2), za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy towarów do dnia odstąpienia od Umowy.
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna. 6. Kary umowne naliczane się niezależnie od siebie i kumulują się. 7. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia 8. Kary umowne stają się wymagalne w dniu zaistnienia podstaw do ich naliczenia. 9. Rozstrzyganie sporów. 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych Umową, obowiązywać będą właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA