Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa olejów silnikowych, smarów i płynów eksploatacyjnych w okresie od r do

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa olejów silnikowych, smarów i płynów eksploatacyjnych w okresie od r do"

Bronisław Janicki
4 lat temu
Przeglądów:

1 Wzór Umowy Nr EZ/11/15-30/RW/2017 zawarta w dniu. r. pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o Stargard, ul. Okrzei 6 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum, XIII WG w Szczecinie Nr , Kapitał Zakładowy ,00 zł które reprezentują: a. które reprezentuje: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści: 1. Przedmiot umowy. 1. Na podstawie Umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu zamówienia, a Zamawiający zobowiązuje się go odebrać i zapłacić Wykonawcy uzgodnioną cenę. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa olejów ch, smarów i płynów eksploatacyjnych w okresie od r do , Lp NAZWA Nazwa produktu Jm. Ilość Cena jedn. zł netto Wartość zł netto Wartość zł brutto 1. 5W-30 ACEA E6 MUSI POSIADAĆ MB I ZNAJDOWAĆ SIĘ NA AKTUALNYCH LISTACH SMAROWYCH MAN I MERCEDES litr W-30 ACEA E6 MUSI POSIADAĆ MB I ZNAJDOWAĆ SIĘ NA AKTUALNYCH LISTACH SMAROWYCH MAN I MERCEDES Enduron LOW SAPS litr W-30 ACEA A5/B5 Magnatec 5W-30 A5 litr W-40 API CF,CF-4,CG-4,CH-4 CASTRO L MAGNA TEC 5W- 40 C3

2 W4 0 10W40 ACEA C3 OLEJ SPEŁNIAJĄCY NORMĘ VW / ACEA A3/B4 ACEA6 - OLEJ POSIADAJĄCY ZNAJDUJĄY SIENA AKTUALNEJ LIŚCIE SMAROWEJ MAN OLEJ SPEŁNIAJĄCY NORMĘ GM DEXOS 2 Edge Magnatec A3/B4 litr 91 litr 90 M3477 litr 50 15W40 ACEA A3/B3 10. PŁYN AD BLUE litr przekładniowy 341Z5 75W90 - OLEJ SPEŁNIAJĄCY NORMĘ MAN 341Z5 litr przekładniowy Agrafirm UTTO MP (op. 20L) litr OLEJ HYDRAULICZNY HL-46 litr OLEJ HYDRAULICZNY HLP-32 (op. 20L) litr OLEJ HYDRAULICZNY HV46 litr Smar w tubie kl. NLGI- 2GC-LB (op. 400 g) - smar łożyskowy szt Smar WD-40 (op. 400 g) szt SMAR ŁT-43 (op. 10 kg) kg SMAR W GLASIE NLGI 00 kg PŁYN HAMULCOWY DOT 4 (op. 0,5 L) litr PŁYN HAMULCOWY DOT 4 PLUS (op. 0,5 L) litr PŁYN DO SPRYSKIWACZY ZIMOWY (op. 5L) litr PŁYN DO SPRYSKIWACZY LETNI litr PŁYN CHŁODNICZY niebieski - PŁYN W KLASIE JAKOŚCIOWEJ G11 litr PŁYN CHŁODNICZY różowy - PŁYN W KLASIE JAKOŚCIOWEJ G12+ litr OLEJ HIPOL S5 75W90 Hipol S-5 litr OLEJ PARAFINOWY VG 15 VG-15 litr SMAR DO KOS SPALINOWYCH STIHL ( op. 80 g ) szt OLEJ DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH STIHL (op. 1L) litr do łańcuchów litr Płyn do odpowietrzania sprzęgła PENTOSIL CH-11 CHF 11 S S litr Hydrauliczny bezcynkowy RENOLIN ZAF 46 HVI litr 250

3 33. przekładniowy hydrauliczny- SPEŁNIAJACY NORMĘ T-04 SAE 10W 34. transformatorowy litr Płyn do mycia samochodów Tenzi (op.10l) litr maszynowy LA N 68 (op.20 l ) litr Hipol GL4 80W90 (op.5l) litr Smar x tra heavy duty grease (op.411 g) szt. 60 Razem Wartość 2. Wartość ogółem netto: zł / słownie:.., wartość ogółem brutto. zł, słownie:. 2. Okres obowiązywania. 1. Umowa obowiązuje od r. do r. 3. Cena. 1. Cena o której mowa w 1. nie ulega zmianie przez okres trwania Umowy. 4. Ilość. 1. Ilości materiałów wyszczególnione w 1. są ilościami szacunkowymi, które w okresie obowiązywania Umowy mogą ulec zmianie, wyliczonymi na podstawie średniego zużycia materiałów w 2018 roku i przewidywanego w 2019 roku. 2. Zamawiający będzie zamawiał przedmiot umowy według swoich rzeczywistych potrzeb, zastrzegając sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianych asortymentów towarów w stosunku do ilości określonych w 1. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu zmniejszenia ilości zamawianych towarów. 5. Warunki dostawy. 1. Sukcesywnie, na wcześniejsze telefoniczne, lub faksowe zgłoszenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na koszt własny. 2. Miejsce dostawy i wydania towaru: Stargard, ul. Okrzei Termin dostaw do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania ze strony Zamawiającego 4. Odbiór ilościowy i jakościowy każdej dostarczonej części towaru nastąpi na podstawie druku wydania WZ lub protokole zdawczo - odbiorczym, podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad w dostarczonym przedmiocie umowy za termin dostarczenia uznaje się dzień ponownej dostawy zamówionego przedmiotu umowy, bez stwierdzonych wad. 6. Koszty i niebezpieczeństwo dostawy, ubezpieczenia towaru w czasie transportu, rozładunku ponosi Wykonawca. 7. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4 6. Zapłata ceny. 1. Zapłata ceny za dostarczony przedmiot zamówienia przez Wykonawcę nastąpi po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazanym przez niego na fakturze lub rachunku. 2. Wszelkie płatności należne Wykonawcy zostaną dokonane na podstawie prawidłowo wystawionych faktur lub rachunków opisujących przedmiot zamówienia. 3. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego po dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury lub rachunku 4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP: Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Przeniesienie praw i wierzytelności Wynikających z niniejszej Umowy, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Rękojmia za wady. 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady dostarczanych towarów. 2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach Umowy są wolne od wad. 3. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nie budzący zastrzeżeń, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady. 4. Wykonawca udziela Zamawiającego gwarancji jakości na okres 12 miesięcy licząc od dnia dostawy. 8. Zwłoka Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od Umowy. 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub części Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, liczony od wartości wynagrodzenia netto za tą partę towaru, z którą Wykonawca jest w zwłoce. 2. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub części wynosi co najmniej 1 dzień kalendarzowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania zwłoki do dnia odstąpienia od Umowy. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości, z winy Wykonawcy, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 20 % całkowitej wartości wynagrodzenia netto ( 1 ust 2) 4. W przypadku odstąpienia od Umowy co do niewykonanej części z winy Wykonawcy, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za niezrealizowaną część Umowy. 5. W przypadku wystąpienia zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, Zamawiający może od Wykonawcy żądać kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za towar z którym Wykonawca jest w zwłoce), za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy towarów do dnia odstąpienia od Umowy. 7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna. 8. Kary umowne naliczane się niezależnie od siebie i kumulują się. 9. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia 10. Kary umowne stają się wymagalne w dniu zaistnienia podstaw do ich naliczenia. 7.

5 9. Rozstrzyganie sporów. 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych Umową, obowiązywać będą właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Podobne dokumenty

Umowa Nr EZ-ZR.. zawarta w dniu... r.

Umowa Nr EZ-ZR.. zawarta w dniu... r. pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 73-110 Stargard, ul. Okrzei 6 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum,