działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 UMOWA NR./2018 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy Chemwik sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńska 324A, REGON: , NIP: , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , posiadającą kapitał zakładowy w kwocie zł, reprezentowaną przez: Robert Marcińczyk - Prezes Zarządu zwaną dalej Zamawiającym, a zwanym / zwaną w dalszej treści UMOWY Wykonawcą, którą reprezentuje / reprezentują:.. 1 Umowa z Wykonawcą zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty po uprzednim ogłoszeniu na stronie internetowej Zamawiającego. 2 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa 2 szt. pomp do przepompowni ścieków 2. Przedmiot umowy został szczegółowo przedstawiony w: 1) opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej UMOWY, 2) Ofercie Wykonawcy - stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej UMOWY. 3. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji niniejszej UMOWY strony zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów. 4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością 3 Warunki realizacji zamówienia 1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad technicznych i prawnych, nie jest przedmiotem praw osób trzecich.

2 2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy spełnia wymagania jakościowe, wszelkie normy obowiązujące dla tego typu urządzenia oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem. 3. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy przedmiotu umowy do miejsca siedziby Zamawiającego. 4. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego. 5. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty, w tym w szczególności: dokumentację technicznorozruchową, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne oraz atesty i certyfikaty. 6. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących działania dostarczonych urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień. 4 Termin realizacji przedmiotu umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego - Chemwik Sp. z o.o. ul. Toruńska 324a; Bydgoszcz w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godz. od 7:00 do 14:00 w terminie do r. 2. Realizacja przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony umowy. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 3. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do odbioru dostawy oraz podpisania protokołu zdawczo odbiorczego jest Andrzej Kociniewski tel Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości dostawy przedmiotu umowy na 2 dni robocze przed planowaną datą dostawy. 5. Odbiór przedmiotu umowy obejmuje sprawdzenie: 1) zgodności przedmiotu umowy z opisem przedmiotu, 2) kompletności dostawy, w tym kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi itp 6. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu zamówienia, jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia: - jest niekompletny, - jest niezgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i złożoną ofertą, - jest uszkodzony, Zamawiający wskaże ujawnione niezgodności w protokole zdawczo - odbiorczym oraz wyznaczy nowy termin dostawy przedmiotu zamówienia.

3 5 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za realizację całości niniejszego zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto:... zł słownie:..... powiększone o należny podatek VAT w wysokości obowiązującej dla danej usługi / dostawy na dzień wystawienia faktury VAT. 2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty jakie mogą wystąpić w związku z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu. 3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związaną z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mogących mieć wpływ na koszty. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 4. Rozliczenie finansowe za wykonanie całości przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni po dostarczeniu przez Wykonawcę faktury wystawionej na Zamawiającego Chemwik Sp. z o.o. ul. Toruńska 324a; Bydgoszcz. 5. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. 6. Płatność będzie realizowana w złotych. 7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8.Wykonawca pod rygorem nieważności nie może przenieść wierzytelności stanowiącej wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego. 6 Gwarancja i serwis 1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się przeprowadzić w okresie gwarancyjnym na własny koszt i odpowiedzialność naprawy ujawnionych wad i wszelkich szkód powstałych w związku z ujawnioną wadą lub jej usunięciem w wyznaczonym, odpowiednim technicznie terminie. 3. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w protokole odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy. 4. Zamawiający lub prawomocny użytkownik przedmiotu umowy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w okresie rękojmi,

4 obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady, z zastrzeżeniem ust Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację: 1) niezwłocznie jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia, 2) w innych przypadkach w ciągu 7 dni, 6. Po bezskutecznym upływie terminów jak wyżej reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady także po okresie na który zostały one ustalone, jeśli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 8. Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Wykonawca zostanie obciążony kosztami usuwania tych wad. 9. Strony zgodnie ustalają, że UMOWA między nimi stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 kc. 10. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej obsługi serwisowej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia, raz w roku. 11. Bezpłatna obsługa serwisowa obejmuje wszystkie prace wymagane gwarancją producenta. 12. Obsługę serwisową wykonywać będzie wykwalifikowany personel Wykonawcy posiadający zaświadczenie lub certyfikat wydany przez przedstawiciela producenta w zakresie serwisowania jego urządzeń. 13. Wykonawca zobowiązuje si e do reakcji na zgłoszenia o awarii urządzeń (8 godzin na udzielenie informacji przez serwis Wykonawcy, co do sposobu oraz terminu wykonania naprawy). 14. Usunięcie awarii powinno by c wykonane przez serwis Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia o awarii urządzenia. 15. Awarie zgłaszane będą na nr. tel. W przypadku niemożliwości telefonicznego zgłoszenia awarii, zgłoszenia dokonywane będą faksem na nr. tel lub .. Data i godzina nadania faksu (maila) stanowić będzie moment przyjęcia zgłoszenia. 16. Naprawy będą dokonywane w miejscu instalacji urządzenia. 17. W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę, koszty dostarczenia uszkodzonego urządzenia do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca instalacji pokryje Wykonawca. 18. Okres gwarancji będzie automatycznie wydłużany o czas trwania naprawy.

5 7 Umowne prawo odstąpienia od umowy i rozwiązanie umowy 1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY w następujących sytuacjach: 1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od UMOWY w szczególności: a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie UMOWY nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, b) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu UMOWY bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu UMOWY pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, c) w razie stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień umownych przez Wykonawcę 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY, w szczególności, jeżeli: a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania dokumentów rozliczeniowych, b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 2. Odstąpienie od UMOWY powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 3. Strony mogą odstąpić od UMOWY w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 4. W przypadku odstąpienia od UMOWY, Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od UMOWY, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół z wykonania przedmiotu UMOWY na dzień odstąpienia. 8 Kary umowne 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych: a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zgodnie z umową miała nastąpić dostawa do dnia dostawy (podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego) b) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 5 ust. 1 umowy. 2. W przypadku naliczenia kary umownej określonej w ust. 1 pkt 1) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie jej z kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy określonej w 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na drodze sądowej. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od UMOWY z przyczyn

6 niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłacznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 5 ust. 1 umowy. 5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 5 ust. 1 umowy. 9 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 2. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 5. Integralną część umowy stanowi Opis przedmiotu zamówienia i oferta Wykonawcy. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY