Załącznik nr 5 Przedmiot Zamówienia (PZ) Dokończenie nadzoru inwestorskiego Inżyniera Projektu nad realizacją Przedsięwzięć: 1. Przedsięwzięcie I: Przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km 65+100) do rejonu Kubic (km 55+500) wraz z istniejącymi budowlami 2. Przedsięwzięcie II: Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika, realizowanych w ramach Projektu Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - etap I CPV: 71. 24. 70. 00 1 nadzór nad robotami budowlanymi 71. 32. 40. 00 5 usługi mierzenia ilości 71. 35. 61. 00-9 usługi kontroli technicznej 71. 54. 00. 00-5 usługi zarządzania budową 71. 31. 00. 00-4 doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 71. 52. 00. 00-9 usługi nadzoru budowlanego I. WPROWADZENIE Przedmiotem zamówienia jest dokończenie usług Nadzoru Inwestorskiego Inżyniera Projektu nad realizacją zadań: 1. Przedsięwzięcie I: Przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km 65+100) do rejonu Kubic (km 55+500) wraz z istniejącymi budowlami 2. Przedsięwzięcie II: Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika realizowanych w ramach Projektu Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - etap I. Projekt realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 2013, Priorytet III, Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zabezpieczenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Projekt Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - etap I w ramach którego realizowane są Przedsięwzięcie I i II pn. dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności na warunkach: 1. Umowy o dofinansowanie nr Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-007/11 podpisana została w dniu 18 lipca 2012 r. z aneksami od 1 do 3. 2. Decyzji Komisji Europejskiej nr CCI2014PL161PR043 z dnia 11.06.2015 r. Ponieważ przedmiotem zamówienia jest dokończenie usług nadzoru inwestorskiego, a pełnienie usług przewidziane jest w okresie od 01.11.2015 r., Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z wszystkimi dokumentami dla obu Przedsięwzięć przed rozpoczęciem realizacji umowy, a koszty z tym związane winny być wkalkulowane w cenę ofertową. Należy tak przygotować się do przejęcia usług Inżyniera aby nie zakłócić realizacji Przedsięwzięć. Szczególnie Inżynier musi zapewnić terminowe rozliczenie robót budowlanych i w tym celu zobowiązany jest współpracować z obecnymi Inżynierami Projektu, którzy działają na podstawie Umów: 5/IR/NZO/2012 z dnia 23.02.2012 r. 6/IR/NZO/2012 z dnia 24.02.2012 r. I.1 Przedsięwzięcie I: Przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km 65+100) do rejonu Kubic (km 55+500) wraz z istniejącymi budowlami Dla Przedsięwzięcia I uzyskano następujące decyzje administracyjne: 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ROŚ.ŚR.7624.DS/22/08 z dnia 28.10.2008 r. 2. Decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WOOŚ.4233.3.2011.IC.15 z dnia 03.06.2011 r. 3. Decyzja na podstawie art. 118 WPN.670.25.2011.AP z dnia 19.10.2011 r. 4. Pozwolenie wodnoprawne DOŚ-III.7322.57.2011 z dnia 13.01.2012 r. 5. Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowych IN.V.7844.3.2012.WL z dnia 06.06.2012 r. Zakres robót podlegających nadzorowi objęty przedmiotem zamówienia w ramach Przedsięwzięcia I opisany jest wszystkimi powyższymi decyzjami administracyjnymi, projektem budowlanym oraz projektami wykonawczymi, rysunkami zamiennymi oraz rysunkami szczegółowymi sporządzanymi przez nadzór autorski. Na roboty budowlano-montażowe w ramach Przedsięwzięcia I zawarte zostały następujące umowy: nr 11/IR/NZO/2012 z dnia 27.06.2012 r. na wartość 96 673 459,52 zł netto/118 908 355,21 zł brutto z Wykonawcą: Bilfinger Infrastructure S.A.,Ul.Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa w trakcie realizacji Do umowy zawartych zostało do dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu 24 aneksy, w tym aneks zmieniający termin realizacji na dzień 30.06.2016 r. w zakresie jazu nr 2, z tym zastrzeżeniem, że pozostałe obiekty muszą być zakończone do dnia 31.12.2015 r.
Termin realizacji: 30.06.2016 r. w zakresie jazu nr 2, z tym zastrzeżeniem, że pozostałe obiekty muszą być zakończone do dnia 31.12.2015 r. Zakres robót pozostałych do wykonania a tym samym koniecznych do objęcia nadzorem inwestorskim, przedstawia Ogólny Harmonogram Budowy, stanowiący załącznik do SIWZ. Harmonogram zostaje załączony w celach poglądowych. Zmiany lub przesunięcia robót w harmonogramu nie mogą stanowić podstaw do wnioskowania przez Inżyniera o dodatkową zapłatę, gdyż musi on zapewnić niezbędna ilość personelu przez cały okres realizacji Umowy. W przypadku Przedsięwzięcia I, należy uwzględnić, że Wykonawca założył możliwość prowadzenia pracy dwuzmianowej lub na wydłużonym czasie pracy a także nieprzerwanie, na niektórych elementach robót, tj. prowadzenie pracy dwuzmianowej i zwiększenie potencjału wykonawczego, uwzględniając możliwości technologiczne, z zachowaniem ciągłości prac zgodnie z realizowanym harmonogramem na: robotach kafarowych, robotach zbrojarskich, robotach ziemnych, pompowaniu, pracach spawalniczych przy rozporach i stężeniach, pozostałe prace wydłużona zmiana (min. 10 godzin). Zakłada się, że Wykonawca NI, w cenie ofertowej wkalkulował wszystkie obowiązki nadzoru inwestorskiego, wynikające z przyjętej organizacji pracy przez Wykonawców. Roboty realizowane są przez 21 Podwykonawców, przy czym liczba Podwykonawców może ulegać zwiększeniu lub zmniejszeniu w zalezności od potrzeb. Na usługi: Zamówienie dodatkowe: Naprawa grodzy dołu budowlanego pierwszego etapu budowy jazu w km 62+314 nr IRO/511/NZO/11/2014 z dnia 18.04.2013 na wartość 3 621 626,02 zł netto/ 4 454 600 zł brutto - zakończona, Wykonanie odtworzenia nawierzchni chodnika nr IRO/511/NZO/11/2013 z dnia 18.04.2013 r. z Wykonawcą: Bilfinger Berger Budownictwo S.A.,Ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa zakończona. Umowa na rozbiórkę, przeniesienie i odtworzenie elementów zabytkowych murów oraz przyczółków dawnej śluzy fortecznej nr IRO/511/NZO/12/2015 z dnia 02.07.2015 r. z Wykonawcą: Bilfinger Berger Budownictwo S.A.,Ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa w trakcie realizacji. Termin realizacji 30.10.2015 r. W cenie ofertowej należy uwzględnić możliwość zmiany terminu zakończenia zadania, lecz nie później niż do końca grudnia 2015 r. Umowa na obsługę geodezyjną Przedsięwzięcia I nr 9/IR/NZO/2012 z dnia 29.02.2012 r. (nie podlega pod NI) W ramach Przedsięwzięcia I, na dzień ogłoszenia o zamówieniu, planowane są do zawarcia Umowy: Na przebudowę części wlotowej kanału elektrowni wodnej przy jazie nr 2 w km 62+314 - roboty rozbiórkowe o wartości szacunkowej 165 000 zł netto.
Jeżeli opisany decyzjami administracyjnymi, projektem budowlanym oraz projektami wykonawczymi, rysunkami zamiennymi oraz szczegółowymi sporządzanymi przez nadzór autorski zakres, wymagał będzie zawarcia odrębnych umów innych niż wyżej wymienione z Wykonawcami robót, a nie wymagał będzie uzyskania odrębnych decyzji administracyjnych to uważa się, że zostało to wkalkulowane w cenę ofertową, gdyż zakres usług inżyniera obejmuje nadzór nad wszelkimi robotami niezbędnymi do prawidłowego ukończenia Przedsięwzięcia I i przekazania do eksploatacji obiektów i obejmuje nadzór nad wszystkimi umowami z Wykonawcami, które są niezbędne do zawarcia w celu prawidłowego ukończenia Przedsięwzięcia I. Uważa się także, że nadzór nad naprawą robót nieprawidłowo wykonanych lub nad robotami powstałymi na skutek konieczności usunięcia nieprawidłowości w ich wykonaniu jest wkalkulowany w cenę. I.2 Przedsięwzięcie II: Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika Dla Przedsięwzięcia II uzyskano następujące decyzje administracyjne: 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-008/08/md z dnia 25.11.2008 r. 2. Postanowienie WOOŚ.074.75.2011.MD z dnia 16.11.2011r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej do decyzji RDOŚ-16.WOOŚ-6613-008/08/md z dnia 25.11.2008r. 3. Decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WOOŚ.4233.2.2011.MD.17 z dnia 03.06.2011 r. 4. Decyzja na podstawie art. 118 nr WPN.670.21.2011.AP z dnia 18.10.2011 r. 5. Pozwolenie wodnoprawne nr DOŚ-III.7322.62.2011.AK z dnia 13.01.2012 r. 6. Pozwolenie wodnoprawne most z dojazdami nr DOŚ-III.7322.33.2012.AK z dnia 30.05.2012 r. 7. Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowych nr IN.V.7844.11.2012.WL z dnia 15.01.2013 r. 8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr WOOŚ.4233.6.2013.MD.27 z dnia 29.08.2014 r. 9. Postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie pozwolenia na realizację nr IN.V.7844.10.2013.DB z dnia 06.12.2013 r. 10. Decyzja o wygaśnięciu decyzji DOŚ-III.7322.33.2012.AK z dnia 30.05.2012 r. nr DOŚ-III.7322.113.2014.AK z dnia 24.11.2014 r. 11. Pozwolenie wodnoprawne przepławka nr DOŚ-III.7322.101.2014.AK z dnia 24.11.2014 r. 12. Pozwolenie wodnoprawne nr DOŚ-III.7322.109.2014.AK 13. Uchylenie w części decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowych IN.V.7844.11.2012.WL z dnia 15.01.2013 r. nr IN.V.7844.10.2013.DB z dnia 19.02.2015 r. 14. Postanowienie IN.V.7844.10.2013.DB z dnia 28.05.2015 r. sprostowanie urzędu oczywistej omyłki w decyzji IN.V.7844.10.2013.DB z dnia 19.02.2015 r.
15. Decyzja DOŚ-III.7322.34.2015.AK z dnia 12.06.2015r. o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego (wniosek o wznowienie Pani Wandy Pacek) 16. Decyzja DOŚ-III.7322.34.2015.AK z dnia 12.06.2015r. o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego (wniosek o wznowienie Pana Stanisława Pacek) 17. Postanowienie IN.V.7844.11.2012.DB z dnia 25.06.2015r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej do decyzji IN.V.7844.11.2012.WL z dnia 15.01.2013r. Zakres robót podlegających nadzorowi objęty przedmiotem zamówienia w ramach Przedsięwzięcia II opisany jest wszystkimi powyższymi decyzjami administracyjnymi, projektem budowlanym oraz projektem budowlanym zamiennym, projektami wykonawczymi, rysunkami zamiennymi oraz szczegółowymi sporządzanymi przez nadzór autorski. Poza zakresem zamówienia jest nadzór nad zadaniem Wykonanie przepławki dla ryb na wylocie ze zbiornika Nysa do rzeki, ponieważ nadzór nad tym zadaniem sprawowany jest na podstawie odrębnej umowy. Zadanie Wykonanie przepławki dla ryb na wylocie zbiornika wodnego Nysa do rzeki stanowi element Przedsięwzięcia objętego ww. pozwoleniem na realizację. Funkcja Kierownika Budowy na Przedsięwzięciu II i na zadaniu Wykonanie przepławki dla ryb na wylocie ze zbiornika Nysa do rzeki pełniona jest przez inne osoby. Na roboty budowlano-montażowe w ramach Przedsięwzięcia II zawarte zostały umowy: Nr IRO/511/NZO/2/2013 z dnia 31.01.2013 r. na wartość 176 183 700,05 zł netto/216 705 951,06 zł brutto z Wykonawcą robót Konsorcjum: 1. Hydrobudowa Gdańsk S.A., ul. Grunwaldzka 135, 80-264 Gdańsk - lider, 2. Metrostav A.S., ul. Kozeluzska 2246, 180-00 Praha 8, 3. Bilfinger Infrastructure S.A.,Ul.Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa. Po ogłoszeniu upadłości lidera konsorcjum Hydrobudowa Gdańsk S.A. Syndyk Masy Upadłości odstąpił od umowy a Wykonawcą zadania został: Konsorcjum: 1. Metrostav A.S., ul. Kozeluzska 2246, 180-00 Praha 8, 2. Bilfinger Infrastructure S.A.,Ul.Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa lider. Termin realizacji: 15.12.2015 r. Zakres robót pozostałych do wykonania a tym samym koniecznych do objęcia nadzorem inwestorskim, przedstawia Ogólny Harmonogram Budowy, stanowiący załącznik do SIWZ. Harmonogram zostaje załączony w celach poglądowych. Zmiany i przesunięcia robót w harmonogramie nie mogą stanowić podstaw do wnioskowania przez Inżyniera o dodatkową zapłatę, gdyż musi on zapewnić niezbędna ilość personelu przez cały okres realizacji Umowy. Ponieważ termin realizacji Przedsięwzięcia II upływa 15.12.2015 r. należy założyć zwiększoną intensywność czynności nadzoru inwestorskiego, ze względu na kumulację robót koniecznych do wykonania w krótkim terminie. Zakłada się, że Wykonawca NI, w cenie ofertowej wkalkulował wszystkie obowiązki nadzoru inwestorskiego, wynikające z przyjętej organizacji pracy przez Wykonawców (wydłużony czas pracy). Do umowy na roboty budowlano montażowe zawartych zostało 15 aneksów. Na Placu budowy roboty realizowane są przez 25 Podwykonawców, przy czym liczba Podwykonawców może ulegać zwiększeniu lub zmniejszeniu w zalezności od potrzeb.
Na dostawę i montaż łącznika termicznego nr IRO/511/NZO/8/2014 z dnia 14.03.2014 zakończona, Na wykonanie prac saperskich nr IRO/511/NZO/23/2013 z dnia 20.09.2013 zakończona, Na remont drenażu na zaporze nr IRO/511/NZO/5/2015 z dnia 17.03.2015, Na usługi: Umowa na obsługę geodezyjną Przedsięwzięcia I nr 8/IR/NZO/2012 z dnia 05.03.2012r. (nie podlega pod NI) W ramach Przedsięwzięcia II, na dzień ogłoszenia o zamówieniu planowane są do zawarcia Umowy: na wykonanie modernizacji stacji SN pompowni Zwierzyniec Jeżeli opisany decyzjami administracyjnymi, projektem budowlanym oraz projektami wykonawczymi, rysunkami zamiennymi oraz szczegółowymi sporządzanymi przez nadzór autorski zakres, wymagał będzie zawarcia odrębnych umów innych niż wyżej wymienione z Wykonawcami robót, a nie wymagał będzie uzyskania odrębnych decyzji administracyjnych to uważa się, że zostało to wkalkulowane w cenę ofertową, gdyż zakres usług inżyniera obejmuje nadzór nad wszelkimi robotami niezbędnymi do prawidłowego ukończenia Przedsięwzięcia II i przekazania do eksploatacji obiektów i obejmuje nadzór nad wszystkimi umowami z Wykonawcami, które są niezbędne do zawarcia w celu prawidłowego ukończenia Przedsięwzięcia II. Uważa się także, że nadzór nad naprawą robót nieprawidłowo wykonanych lub nad robotami powstałymi na skutek konieczności usunięcia nieprawidłowości w ich wykonaniu jest wkalkulowany w cenę. II. LOKALIZACJA I ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ: II.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE I: Przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km 65+100) do rejonu Kubic (km 55+500) wraz z istniejącymi budowlami. Ogólna lokalizacja inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia I przedstawiona jest poniżej:
Rys. 1 Lokalizacja inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia I W ramach Przedsięwzięcia I Przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km 65+100) do rejonu Kubic (km 55+500) wraz z istniejącymi budowlami realizowane są następujące zadania: I.1. Przebudowa i udrożnienie koryta rzecznego od zapory Nysa do rejonu Kubic, dla Q=400m3/s. I.2. Przebudowa i udrożnienie koryta WW z międzywalem oraz modernizacja istniejących obwałowań wraz z budową nowych wałów z obiektami towarzyszącymi, dla Q=1400m3/s. I.3. Pozostałe prace związane z przebudową i udrożnieniem rzeki. I.4. Rozbiórka istniejącego jazu dachowego (km 63+749) i budowa nowego jazu klapowego (km 63+696) wraz z przepławką dla ryb. I.5 Rozbiórka istniejącego jazu zastawkowego (km 62+282) i budowa nowego jazu klapowego (km 62+314) wraz z przepławką dla ryb. I.6 Remont wraz z przebudową jazu stałego (km 61+256) wraz z budową przepławki dla ryb. Opis techniczny poszczególnych zadań: I.1. Przebudowa i udrożnienie koryta rzecznego od zapory Nysa do rejonu Kubic, dla Q=400m3/s. Zasadniczym celem wykonywanych robót jest uzyskanie maksymalnej możliwej do osiągnięcia przepustowości koryta rzeki, w występujących warunkach, z obecnej wielkości ok. 150 m3/s do wielkości Qniesz.=ok.400m3/s. Stwarza to niezwykle korzystne warunki dla modernizacji zasad gospodarki wodą na zbiornikach Nysa i Otmuchów, wskutek możliwości stosowania w czasie powodzi znacznie większych niż dotychczas zrzutów wyprzedzających ze zbiornika Nysa, pozwalających na stworzenie dodatkowej rezerwy powodziowej w zbiorniku z odpowiednim wyprzedzeniem i skuteczniejszą redukcję fal powodziowych. Zakres udrożnienia obejmuje również polepszenie warunków przepływu w obrębie koryta WW poprzez usunięcie (lub znaczne ograniczenie) porostu roślinnego w pasie bezpośrednio przylegającym do koryta głównego. Program działań służący osiągnięciu tych celów obejmuje:
- udrożnienie koryta głównego z pozostawieniem obecnej szerokości, jedynie z lokalnymi korektami związanymi z wyrównaniem linii brzegowej pod nowe ubezpieczenie. - wycinkę roślinności porastającej istniejące ubezpieczenie brzegowe (zakończono), - remont istniejących ubezpieczeń brzegowych, - udrożnienie przylegających do koryta głównego terenów zalewowych po obu stronach rzeki obejmujące wycinkę drzew i krzewów utrudniających przepływ (zakończono). Przyjęte parametry koryta głównego: Odcinek od km 59+500 do km 59+300 (rejon oczyszczalni) wykonanie odcinka przejściowego z szerokości koryta 50m do naturalnej szerokości, z remontem istniejących i wykonaniem nowych ubezpieczeń brzegowych z narzutu kamiennego. W ramach tych robót wykonuje się profilowanie brzegów pod ubezpieczenie z narzutu kamiennego z usunięciem drzew i krzewów (zakończono) oraz istniejących pozostałości ubezpieczeń kamiennych. Odcinek km 59+300 ok. 55+500 tj. od rejonu oczyszczalni do rejonu Kubic zachowanie naturalnej szerokości w dnie wynoszącej 31-61m. Na odcinku tym wykonuje się remont istniejących i nowe ubezpieczenia brzegów koryta głównego narzutem kamiennym na łukach wklęsłych z profilowaniem brzegów i tylko lokalnym wyrównaniem linii brzegowej pod ubezpieczenie, z usunięciem porostu roślinnego i istniejących pozostałości ubezpieczeń kamiennych oraz z wykorzystaniem kamienia z odzysku z rozebranych ubezpieczeń. Koszt przebudowy koryta rzeki dla odcinka wiejskiego wraz z drogami technologicznymi wynosi 3,8 mln PLN. Z punktu widzenia ochrony ptaków zakres prac może być realizowany w okresie całego roku, chyba że ekspertyza ornitologiczna potwierdzi występowanie gniazdowania chronionych gatunków ptaków w okresach od marca do września. W przypadku stwierdzenia gniazdowania ornitolog określa obszar i okres ochrony, w którym roboty nie mogą być wykonywane. Umacnianie brzegów może zostać przeprowadzone po wcześniejszych oględzinach zoologa w okresie 14 dni przed rozpoczęciem prac na danym odcinku robót. Opinie zoologiczne sporządzane są na bieżąco przez Wykonawcę robót i przekazywane do RDOŚ w Opolu. Nie stwierdzono do tej pory przypadków obecności nor wskazanych w decyzji środowiskowej zwierząt. I.2. Przebudowa i udrożnienie koryta WW z międzywalem oraz modernizacja istniejących obwałowań wraz z budową nowych wałów z obiektami towarzyszącymi, dla Q=1400m3/s. Zasadniczym celem wykonywanych robót jest maksymalne możliwe zwiększenie przepustowości koryta rzeki Nysy Kłodzkiej, bezpośrednio poniżej zbiornika Nysa a w szczególności na odcinku miejskim w obrębie miasta Nysa. Podejmowane kompleksowe działania mają służyć osiągnięciu dwu zasadniczych celów: - zapewnienie maksymalnego poziomu ochrony przeciwpowodziowej miasta Nysa, - możliwość zoptymalizowania gospodarowania wodą w zakresie przepływów powodziowych w zespole zbiorników Nysa i Otmuchów. Cele te osiągnięte zostaną poprzez: - poprawę przepustowości koryta głównego rzeki pozwalającą na zwiększenie mieszczącego się w nim przepływu nieszkodliwego, z obecnego Q=ok.150 m3/s do wielkości Qniesz.=ok.400m3/s. - zwiększenie przepustowości koryta dla przepływu WW w zakresie umożliwiającym przepuszczenie nie tylko przepływu kontrolnego dla obwałowań I klasy Qk =Q0,1%+σ = 1242 m3/s ale również max. przepływu powodziowego (awaryjnego) Qpow.= 1400 m3/s, bez potrzeby przebudowy istniejących mostów. Ubezpieczenia i zabudowa brzegów: Wykonywane jest nowe ubezpieczenie brzegów narzutem kamiennym grubości 0,5m na geowłókninie igłowanej o gramaturze 400g/m2. Ubezpieczenie sięga 0,3m powyżej linii NPP i zakończone jest półką o szerokości 2m. Narzut kamienny powyżej linii NPP jest humusowany
wraz z obsiewem mieszanką traw. Do wykonania ubezpieczeń wykorzystany jest kamień z rozbiórki oraz kamień dowieziony. Remont istniejącego ubezpieczenia brzegowego z narzutu kamiennego odbywa się poprzez zdjęcie istniejącego narzutu kamiennego powyżej poziomu zw. wody SSQ, a następnie rozścielenie geowłókniny igłowanej o gramaturze 400g/m2 i ponowne ułożenie narzutu z wykorzystaniem kamienia z rozbiórki uzupełnionego kamieniem dowiezionym. Narzut kamienny powyżej poziomu zw. wody SSQ pokrywany jest humusem i obsiewany mieszanką traw. Dla zapewnienia przepustowości koryta równą Qp = 1400 m3/s. wykonuje się: - nowe obwałowania na odcinkach ich pozbawionych, - podwyższenie i przebudowę istniejących obwałowań, - budowę murów przeciwpowodziowych. Na podstawie analizy dokumentacji geologiczno inżynierskiej i wykonania sprawdzających obliczeń, wytypowano odcinki istniejących i projektowanych obwałowań, na których uznano za celowe wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej. Wskazaniami dla wykonania przesłony są odcinki starorzeczy, na których występuje zagrożenie przekroczenia dopuszczalnych gradientów ciśnień filtracyjnych w korpusie wału lub podłożu i możliwość wystąpienia przebicia hydraulicznego. Budowa/przebudowa obwałowań i bulwarów ochronnych z obiektami towarzyszącymi Brzeg lewy: km65+032 63+985 wał, L=995m, wysokość 0,8-2,5m km63+985 63+855 bulwar wysoki Typ IIIB, L=119m, wysokość 1,2-2,8m km63+855 63+823 bulwar wysoki Typ IIIA, L=35m, wysokość 2,9m km63+823-63+753 bulwar wysoki Typ IIIB, L= 66m, wysokość 0,8-2,9m km63+753-63+473 wał, L= 305 m, wysokość 0,3-1,5m km61+820-61+730 podwyższenie korony wału o 0,2-0,4m km61+730-60+458 mur przeciwpowodziowy L=1326m, wysokość 0,5 2,3m Brzeg prawy: km65+028 63+537 podwyższenie, poszerzenie korony oraz uszczelnienie wału, L=1535m, wysokość 1,5-2,5m km61+399-61+048 - mur przeciwpowodziowy, L=341m, wysokość 0,4 0,8m km60+475 59+500 - mur przeciwpowodziowy, L=2047m wysokość 0,2 2,2m Koszt przebudowy koryta rzeki dla odcinka miejskiego w km 65+100 do 59+500 wraz z drogami technologicznymi i ścieżkami wynosi 20,0 mln zł. Zgodnie z decyzjami administracyjnymi zakres prac może być realizowany w okresie całego roku, chyba że ekspertyza ornitologiczna potwierdzi występowanie gniazdowania chronionych gatunków ptaków w okresach od marca do września. W przypadku stwierdzenia gniazdowania ornitolog określa obszar i okres ochrony, w którym roboty nie mogą być wykonywane. Umacnianie brzegów może zostać przeprowadzone po wcześniejszym oględzinach zoologa w okresie 14 dni przed rozpoczęciem prac na danym odcinku robót. Opinie zoologiczne sporządzane są na bieżąco i przekazywane do RDOŚ w Opolu. Nie stwierdzono do tej pory przypadków obecności nor wskazanych w decyzji zwierząt. I.3. Pozostałe prace związane z przebudową i udrożnieniem rzeki. I.3.1. Przebudowa i udrożnienie przekrojów mostowych, wykonanie zejść do wody, przepustów drogowych i wałowych - zabezpieczenie filarów mostów: drogowego (ul. Kościuszki) i kolejowego oraz kładki dla pieszych wraz z udrożnieniem przekrojów - usunięcie pozostałości po starych konstrukcjach mostowych oraz zabudowa przegłębień - wykonanie przepustów drogowych i wałowych
- wykonanie zejść do wody - wycinki drzew (zakończono). I.3.2. Przebudowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, energetycznej w miejscach kolizji z planowanym przedsięwzięciem Istniejące odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej kolidujące z projektowanym udrożnieniem koryta rzecznego rzeki Nysy podlegają przebudowie w następującym zakresie: - przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 792 m - przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej o długości około 16 m oraz 11 wylotów; - przebudowa odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości około 1054 m. Kolidujące sieci energetyczne napowietrzne i kablowe przebudowywane są lub przekładane w oparciu o normy branżowe i w uzgodnieniu z eksploatatorami urządzeń. Zawarte zostały odpowiednie porozumienia z właścicielem sieci Tauron Dystrybucja, w których określono prawa i obowiązki stron oraz zobowiązania finansowe. Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Energetyczne zostały podpisane umowy przyłączeniowe dla obiektów objętych Projektem. I.3.3. Wykonanie linii światłowodowej wzdłuż rz. Nysy Kłodzkiej od jazu (km 62+314) do budynku ze sterownią na zaporze zbiornika Nysa Kabel optyczny, stanowiący element systemu łączności, sterowania oraz monitoringu układu zbiornik Nysa budowle wodne na rzece, zostanie ułożony w relacji: pomieszczenie sterowni w budynku obsługi zbiornika, zlokalizowanym przy budowli zrzutowej zbiornika jaz klapowy wkm 63+696 jaz klapowy w km 62+314. Trasa światłowodu będzie przebiegała wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej. Światłowód dla potrzeb monitoringu wielkości hydrologicznych oraz monitoringu wizyjnego ułożony zostanie w koronie zbiornika w relacji: pomieszczenie sterowni w budynku obsługi zbiornika zlokalizowanym przy budowli zrzutowej zbiornika punkty pomiaru poziomu wód na rzece Nysie Kłodzkiej w Otmuchowie oraz na moście kolejowym na rzece Nysie Kłodzkiej i Potoku Janowickim. Teletechniczna infrastruktura światłowodowa wykonana zostanie dla potrzeb systemu SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition system nadzorujący przebieg procesu technologicznego), monitoringu i sterowania budowlami wodnymi zbiornika i rzeki. System ten zostanie zainstalowany na serwerach zlokalizowanych w sterowni budynku obsługi zbiornika, przy wykorzystaniu technologii wirtualizacji systemów, umożliwiając jego skalowalność oraz elastyczny rozwój w przyszłości. System umożliwi zbieranie i udostępnianie danych z systemów AKPiA na obiektach hydrotechnicznych, zdalne zarządzanie i sterowanie budowlą zrzutową, jazami oraz pompowniami w Siestrzechowicach i Zwierzyńcu. Możliwy będzie monitoring wizyjny obiektów z wykorzystaniem systemów CCTV oraz monitoring ich bezpieczeństwa przy wykorzystaniu lokalnych systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu udostepniających dane systemowi SCADA. Do systemu przekazywane są dane z punktów pomiarów poziomów wód oraz wielkość przepływu wody z punktu pomiaru pod mostem kolejowym na rzece Nysie Kłodzkiej w Otmuchowie. System umożliwia monitoring online stanu urządzeń na obiektach, sterowanie urządzeniami, monitoring wielkości hydrologicznych, stanu wskazań piezometrów zainstalowanych w koronie zbiornika oraz monitoring przepławki dla ryb. Dane z systemu zostaną udostępnione do systemu SCADA Centrum Operacyjnego RZGW we Wrocławiu, umożliwiając z poziomu centrum decyzyjnego zarządzanie kaskadą zbiorników zlewni Nysy Kłodzkiej w zakresie gospodarki wodnej jak i przewidywanie zagrożenia powodziowego. Dostęp do internetu a dalej do systemu nadrzędnego Centrum Operacyjnego uzyskany zostanie za pośrednictwem łącza światłowodowego o wysokiej przepustowości z wykorzystaniem połączenia szyfrowanego VPN, zapewniającego bezpieczeństwo przesyłanych danych oraz dostępu do zasobów systemu. Architektura systemu SCADA zapewnia bezpieczeństwo danych oraz bezpieczną jego pracę przez zastosowanie wirtualizacji systemów danych oraz pracy z zasobami
dyskowymi pracującymi z macierzami RAID. Zapewniona zostanie również autentykacja dostępu z wykorzystaniem mechanizmów Active Directory i zdalnego dostępu do systemu. W systemach automatyki zastosowane zostaną najnowocześniejsze rozwiązania, oparte na najnowszych protokołach komunikacyjnych, zapewniające bezawaryjna pracę urządzeń oraz jego zdalne zarządzanie oraz zdalną diagnostykę z poziomu sterowni w budynku obsługi zbiornika jak i z poziomu Centrum Operacyjnego we Wrocławiu. Jednocześnie obiekty hydrotechniczne zachowują pełną funkcjonalność działania autonomicznego przy wykorzystaniu lokalnych systemów AKPiA, SSWiN i CCTV. Koszt wykonania pozostałych robót związanych z przebudową i udrożnieniem koryta rzeki wynosi 8,7 mln PLN. Brak jest ograniczeń dotyczących prowadzonych robót w decyzjach administracyjnych. I.4. Rozbiórka istniejącego jazu dachowego (km 63+749) i budowa nowego jazu klapowego (km 63+696) wraz z przepławką dla ryb. Nowy jaz klapowy zastępujący istniejący jaz dachowy został usytuowany w naturalnym korycie rzeki Nysy w km 63+696, tj. 53 m poniżej istniejącego jazu dachowego w km 63+749. Wykonywany jest trzyprzęsłowy, żelbetowy jaz z zamknięciami klapowymi, o świetle 69m (3x23 m) i wysokości piętrzenia 1,75 m. Budowa nowego jazu klapowego w km 63+696 w miejsce dotychczasowego jazu dachowego podyktowana została potrzebą gruntownej przebudowy układu wysokościowego koryta rzeki Nysy Kłodzkiej, celem zasadniczego zwiększenia przepustowości koryta na odcinku miejskim i zdecydowanej poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Nysa. Podstawowym zadaniem jazu klapowego w km 63+696 jest utrzymywanie normalnego poziomu piętrzenia (NPP) na rzędnej 186,75 m. Kr. w zakresie przepływów niskich i średnich oraz wyższych nie powodujących przekroczenia NPP. Nowy jaz poza podstawową funkcją regulacji przepływów ze stabilizacją zwierciadła wody na rzędnej NPP, umożliwi dostosowanie do wymagań ochrony środowiska poprzez budowę przepławki. Utrzymywanie zadanego poziomu wody (NPP) odbywać się będzie przez zmianę grubości warstwy wody przelewającej się nad zamknięciami, zależnej bezpośrednio od pochylenia klap w dostosowaniu do aktualnego przepływu wody w rzece. Przy wyższych przepływach, przy których nie jest możliwe utrzymywanie NPP klapy będą równomiernie opuszczane aż do całkowitego położenia płasko w obrębie progu stałego nie stwarzając oporów a przepływ odbywał się będzie pełnym przekrojem światła jazu. Sterowanie ruchem klap odbywać się będzie w systemie automatycznym powiązanym z automatycznym systemem pomiarów poziomów wody na górnym i dolnym stanowisku jazu. Na lewym przyczółku jazu klapowego w km 63+696 zlokalizowano przepławkę dla ryb. Przepławkę dostosowano do gatunków ryb łososiowatych i reofilnych występujących w rzece Nysie Kłodzkiej, przyjęto przepławkę komorową typu szczelinowego. Zaprojektowana przepławka składa się z 10 komór, z zamknięciami z napędem ręcznym na wlocie i wylocie z przepławki dla potrzeb czyszczenia lub remontu. Komory przepławki wyłożone będą kamieniem rzecznym o różnej granulacji. Koszt budowy jazu z przepławką, wraz z instalacjami, sterowaniem, zabudową brzegów na dolnym i górnym stanowisku jazu oraz rozbiórką starego jazu wynosi 25,7 mln zł. W decyzji środowiskowej zawarto zalecenie dotyczące prowadzenia robót kafarowych i wyburzeniowych, mogących powodować niepokojenie, płoszenie, kaleczenie lub zabijanie zwierząt poza okresem lęgowym. Ponieważ roboty kafarowe prowadzone są za pomocą sprzętu nowej generacji, nie emitującego nadmiernego hałasu (wibromłoty), zagrożenie będące podstawą zalecenia nie występuje. Ponadto Wykonawca robót zapewnia nadzór ornitologa, który na bieżąco monitoruje teren budowy. Roboty wyburzeniowe (rozbiórkowe) realizowane będą w okresie poza lęgowym (zimowym).
I.5 Rozbiórka istniejącego jazu zastawkowego (km 62+282) i budowa nowego jazu klapowego (km 62+314) wraz z przepławką dla ryb. Nowy jaz klapowy zastępujący jaz przelewowo zastawkowy usytuowany jest w naturalnym korycie rzeki Nysy w km 62+314, tj. 32 m powyżej istniejącego jazu przy Małej Elektrowni Wodnej w km 62+282. Jaz wykonywany jest jako trzyprzęsłowy, żelbetowy z zamknięciami klapowymi, o świetle jazu 69m (3x23 m) i wysokości piętrzenia 4,38 m. Budowa nowego jazu klapowego w km 62+314 z niskim progiem, zastępującego dotychczasowy jaz przelewowozastawkowy, wynika z potrzeby gruntownej przebudowy układu wysokościowego koryta rzeki Nysy Kłodzkiej w celu zasadniczego zwiększenia przepustowości koryta na odcinku miejskim i zdecydowanej poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Nysa. Archaiczna drewniana konstrukcja kaszycowa istniejącego jazu (później obetonowana), posadowiona na drewnianych palach, nie spełnia niezbędnych wymagań technicznych, a zbyt wysoko położony przelew i typ zamknięć nie pozwalają na niezbędne obniżenie piętrzenia w czasie powodzi w związku z czym jaz nie nadaje się do przebudowy i wymaga rozbiórki. Podstawowym zadaniem jazu klapowego w km 62+314 jest utrzymywanie ustalonego normalnego poziomu piętrzenia w zakresie przepływów niskich i średnich, oraz wyższych nie powodujących przekroczenia NPP. Nowy jaz poza podstawową funkcją regulacji przepływów ze stabilizacją zwierciadła wody na rzędnej NPP, umożliwi dostosowanie do wymagań ochrony środowiska poprzez budowę przepławki. Utrzymywanie zadanego poziomu wody odbywa się przez zmianę grubości warstwy wody przelewającej się nad zamknięciami, zależnej bezpośrednio od pochylenia klap w dostosowaniu do aktualnego przepływu wody w rzece. Przy wyższych przepływach, przy których nie jest możliwe utrzymywanie NPP klapy będą równomiernie opuszczane aż do całkowitego położenia płasko w obrębie progu stałego nie stwarzając oporów i przepływ odbywał się będzie pełnym przekrojem światła jazu. Sterowanie ruchem klap odbywa się w systemie automatycznym, powiązanym z automatycznym systemem pomiarów poziomów wody na górnym stanowisku jazu. Przepławkę zlokalizowano na prawym przyczółku jazu klapowego, przy istniejącej Małej Elektrowni Wodnej. Przepławkę dostosowano do gatunków ryb łososiowatych i reofilnych występujących w rzece Nysie Kłodzkiej. Zaprojektowana przepławka składać się będzie z 22 komór, z zamknięciami z napędem ręcznym na wlocie i wylocie z przepławki dla potrzeb przeprowadzania czyszczenia lub remontu. W zamknięcie zostanie również wyposażony wlot do rury z wodą wabiącą. Komory przepławki wyłożone będą kamieniem rzecznym o różnej granulacji. Koszt budowy jazu z przepławką, wraz z instalacjami, sterowaniem, zabudową brzegów na dolnym i górnym stanowisku jazu, przebudową kanału zasilającego MEW niezbędna w związku z budową nowego jazu oraz rozbiórką starego jazu wynosi 29,2 mln PLN. W decyzji środowiskowej zawarto zalecenie dotyczące prowadzenia robót kafarowych i wyburzeniowych, mogących powodować niepokojenie, płoszenie, kaleczenie lub zabijanie zwierząt poza okresem lęgowym. Ponieważ roboty kafarowe prowadzone są za pomocą sprzętu nowej generacji, nie emitującego nadmiernego hałasu (wibromłoty), zagrożenie będące podstawą zalecenia nie występuje. Ponadto Wykonawca robót zapewnia nadzór ornitologiczny, który na bieżąco monitoruje teren budowy. I.6 Remont wraz z przebudową jazu stałego (km 61+256) wraz z budową przepławki dla ryb Istniejący jaz stały, przewidziany do rozbudowy i remontu w ramach inwestycji, zlokalizowany jest w km 61+256 rzeki Nysy. Podstawowym zadaniem jazu stałego jest stabilizacja dna koryta rzeki Nysy powyżej stopnia, zabezpieczenie kładki dla pieszych, mostu kolejowego oraz przekroczeń kanalizacyjnych, wodociągowych i teletechnicznych koryta rzeki powyżej jazu.
Dodatkowo w wyniku uwzględnienia w rozbudowie jazu stałego wykonania przepławki, jaz będzie umożliwiał migrację ryb. Rozbudowę jazu stałego zaprojektowano jako zwiększenie światła jazu łącznie o 26m. Realizowana jest rozbiórka obu istniejących przyczółków, obustronne wydłużenie korpusu jazu i niecki wypadowej oraz wykonanie nowych przyczółków. Nowe części korpusu jazu będą oddylatowane od istniejącej części przelewowej. Zaprojektowano konstrukcję żelbetową jazu o całkowitym świetle 66,0m i wysokości piętrzenia 1,96 m z pozostawieniem istniejącego kształtu przelewu. Przy prawym przyczółku jazu stałego, w korycie rzeki, zlokalizowano przepławkę dla ryb, która została już wykonana. Przepławkę dostosowano do gatunków ryb łososiowatych i reofilnych występujących w rzece Nysie Kłodzkiej. Wybudowana przepławka komorowa typu szczelinowego, składa się z 11 komór, z zamknięciami z napędem ręcznym na wlocie i wylocie z przepławki dla potrzeb czyszczenia lub prowadzenia remontu. Komory przepławki wyłożone są kamieniem rzecznym o różnej granulacji. Koszt przebudowy jazu z budową przepławki, wraz z oświetleniem, stacją pomiaru wód, zabudową brzegów na dolnym i górnym stanowisku jazu wynosi 6,9 mln PLN. W decyzji środowiskowej zawarto zalecenie dotyczące prowadzenia robót kafarowych i wyburzeniowych, mogących powodować niepokojenie, płoszenie, kaleczenie lub zabijanie zwierząt poza okresem lęgowym. Ponieważ roboty kafarowe prowadzone są za pomocą sprzętu nowej generacji, nie emitującego nadmiernego hałasu (wibromłoty), zagrożenie będące podstawą zalecenia nie występuje. Ponadto Wykonawca robót zapewnia nadzór ornitologiczny, który na bieżąco monitoruje teren budowy. Zaawansowanie rzeczowe i finansowe poszczególnych elementów Przedsięwzięcia I: Zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót objętych nadzorem inwestorskim w ramach przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych zadań i kosztorysów objętych Umową na roboty budowlane, na dzień ogłoszenia o zamówieniu, jest następujące: Przedsięwięcie I: Przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km 65+100) do rejonu Kubic (km 55+500) wraz z istniejącymi budowlami Zadanie: Zaawansowanie finansowe: Zaawansowanie rzeczowe: Zadanie Nr 1 - Przygotowanie terenu do 53% 60% realizacji przedsięwzięcia: Zadanie Nr 2 - Przebudowa i udrożnienie 59% 73% przeciwpowodziowe koryta rzeki Nysy Kłodzkiej na odcinku od zbiornika wodnego a(km 65+100) do rejonu Kubic (km 55+500) wraz z istniejącymi budowlami. Odcinek miejski II ( km 61+818 59+500) Zadanie Nr 3 - Rozbiórka istniejącego jazu 57 % 66% dachowego (km 63+749) i budowa nowego jazu klapowego w km 63+696 wraz z przepławką dla ryb. Zadanie Nr 4 - Rozbiórka istniejącego jazu 34 % 39% zastawkowego (km 62+282) i budowa nowego jazu. Zadanie Nr 5 - Remont wraz z przebudową jazu stałego (km 61+256) wraz z budową przepławki dla ryb. 83 % 92%
Zadanie Nr 6 - Razem Kosztorys Nr 6 - Obiekty towarzyszące przedsięwzięciu. 47 % 52% II.2 PRZEDSIĘWZIĘCIE II Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika. Ogólna lokalizacja inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia II przedstawiona jest poniżej: Rys. 2 Lokalizacja inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia II W ramach Przedsięwzięcia II Modernizacji budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika realizowane są następujące główne zadania: II.1. Przebudowa budowli zrzutowej zapory czołowej zbiornika wodnego Nysa. II.2. Budowa przelewu bocznego kontrolowanego. II.3. Modernizacja zapory czołowej zbiornika Nysa. II.4. Budowa budynków w obrębie zapory czołowej zbiornika Nysa. II.5. Modernizacja zapory bocznej i pompowni Siestrzechowice. II.6. Modernizacja pompowni Zwierzyniec wraz z wałami polderu Buków i Wierzbno-Śliwice oraz siecią rowów. II.7. Modernizacja i udrożnienie części wlotowej do zbiornika Nysa. II.8. Remonty modernizacyjne i budowa elementów układu komunikacyjnego wokół zbiornika Nysa. II.9. Uzupełnienie i modernizacja sieci oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych dla zbiornika Nysa. II.10. Wykonanie przepławki dla ryb na wylocie zbiornika wodnego Nysa do rzeki (objęte nadzorem inwestorskim w ramach odrębnej umowy). II.11. Separacja prawego i lewego rowu opaskowego od dopływów wód obcych, zapory czołowej wykonanie rurociągu zasilającego Białkę z Białej Głuchołaskiej wzdłuż prawej strony zapory czołowej oraz wykonanie koryta żelbetowego wraz z przepustem i zmiany niwelety rowu przydrożnego wzdłuż lewej i prawej strony zapory czołowej. Na końcowym odcinku rowu separującego prawego wody obce powstanie kolektor 1000mm o długości około 275m. II.12. Odbudowa stopnia stałego przy cukrowni.
Opis techniczny poszczególnych zadań: II.1. Przebudowa budowli zrzutowej zapory czołowej zbiornika wodnego Nysa. Modernizacja budowli zrzutowej ma na celu: - Poprawę bezpieczeństwa zapory przez dostosowanie do obowiązujących przepisów i wykonanie spustów dennych, - Zwiększenie ogólnej przepustowości obiektu i wykorzystanie dodatkowych możliwości, jakie stwarza wykonywane w Przedsięwzięciu I zwiększenie przepustowości koryta rz. Nysy Kłodzkiej poniżej zapory Nysa, - Usprawnienie gospodarowania wodą w normalnych i powodziowych warunkach eksploatacji, - Przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu i poprawę warunków jego eksploatacji, - Usprawnienie zarządzania obiektem poprzez automatyzację systemu umożliwiającą zdalne monitorowanie i sterowanie jego pracą. Budowla zrzutowa usytuowana została w odległości około 100 m od dawnego koryta rzeki w km 65+171 rzeki Nysy Kłodzkiej. Przebudowa budowli zrzutowej wiąże się z potrzebą demontażu urządzeń elektrowni wodnej, której turbozespoły umieszczone były w środkowych filarach obecnej budowli zrzutowej. Zgodnie z zapisami zawartymi w harmonogramie robót demontaż turbin i urządzeń elektrycznych, został wykonany przez właściciela urządzeń pod nadzorem służb inwestora. Ewentualne prace montażowe, konstrukcyjne związane z ponownym montażem turbozespołów po zakończeniu modernizacji budowli zrzutowej znajdą się po stronie przyszłego ich użytkownika. Rozwiązaniem zaproponowanym w trakcie realizacji inwestycji jest wykonanie stalowych gródz budowlanych wraz z przesłoną przeciwfiltracyjną, odcinających przestrzeń dołu budowlanego od wód zbiornika Nysa i wód filtrujących od strony podłoża od strony wody górnej, jak również grodzy budowlanej od strony wody dolnej budowli zrzutowej na Zbiorniku Nysa. Przyjęty do realizacji projekt grodzy sporządzony został dla dwóch faz modernizacji. Grodze stanowią osłonę prowadzonych prac budowlanych od strony wody górnej i dolnej wygradzając niezbędny obszar roboczy dla każdego z dwóch etapów. Celem przyjętego projektu jest przyspieszenie prac na budowli zrzutowej a mianowicie przejście z trzech faz na dwie fazy. Powyższe rozwiązanie nie koliduje z Decyzją Środowiskową i piętrzeniami wody na Zbiorniku Nysa. Ponieważ realizacja robót na budowli zrzutowej w trzech fazach była przewidziana w Instrukcji gospodarowania wodą na zbiornikach Otmuchów i Nysa w trakcie realizacji I etapu modernizacji zb. Nysa, stanowiącej załącznik do pozwolenia wodnoprawnego nr DOŚ-III.7322.62.2011.AK z dnia 13.01.2012 r., w następstwie podjętych decyzji o realizacji robót w dwóch fazach dokonano zmiany pozwolenia wodnoprawnego w części dotyczącej zatwierdzenia nowej instrukcji gospodarowania wodami. Zmiana ta dokonana została decyzją nr DOŚ-III.7322.71.2013.AK z dnia 11.09.2013 r. Powyższa zmiana pozostaje bez wpływu na zmianę innych warunków ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Realizacja robót w dwóch fazach została zachowana również w Instrukcji gospodarowania wodą na zbiornikach Otmuchów i Nysa w trakcie realizacji I etapu modernizacji zb. Nysa, stanowiącej załącznik do nowego pozwolenia wodnoprawnego nr DOŚ-III.7322.109.2014.AK z dnia 24.11.2014 r. Instrukcja ta jest zgodna z zapisami zarządzenia RDOŚ w Opolu i RDOŚ we Wrocławiu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Otmuchowski i Zbiornik Nyski. Pierwotny zakres przebudowy budowli zrzutowej przewidywał wykonanie czterech spustów dennych o wydajności 600 m3/s łącznie oraz przebudowę skrajnych przęseł polegającą na obniżeniu progów o 1m i zwężeniu światła o 1 m. Od czasu opracowania pierwotnych założeń technologia napraw konstrukcji żelbetowych uległa znacznym zmianom. Nie zachodzi konieczność naprawy konstrukcji żelbetowych (ścian zewnętrznych przyczółków i filarów) poprzez dobetonowanie płaszcza o grubości 0,5 m, lecz można uzyskać analogiczny efekt poprzez
naprawę zniszczonych ścian nowoczesnymi chemicznymi cienkowarstwowymi środkami naprawczymi. W związku z tym światła przęseł nie będą zwężane, co zostało uwzględnione w nowej decyzji środowiskowej. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wydajności dwóch środkowych przęseł na poziomie 600 m3/s, budując spusty denne tylko w jednym środkowym przęśle. Potwierdzono to poprzez badania modelowe, które wykazały, że wystarczą 2 spusty denne w jednym przęśle o wydajności około 350 m3/s przy piętrzeniu na poziomie 196,00 m n.p.m. Drugie środkowe przęsło (bez spustów dennych) ma wydajność na poziomie ok. 280 m3/s. Łącznie dwa środkowe przęsła mają wydajność nawet nieco większą niż planowana była w wyniku budowy 4 spustów dennych w dwóch środkowych przęsłach. Wskutek mało precyzyjnego zapisu w decyzji środowiskowej z 2008r. można odnieść wrażenie, że podwyższone zostają przelewy skrajne o 1 m. W rzeczywistości przebudowa polega na tym, że obniżany jest poziom progów stałych budowli zrzutowej o 1 m, a dla zachowania dotychczasowego poziomu górnej krawędzi zamknięć segmentowych konieczne jest ich przedłużenie o 1 m w dół. Stąd zapis o podwyższeniu konstrukcji segmentów. Przez takie działanie górna krawędź zamknięć segmentowych pozostaje niezmieniona tj. 198,00 m n.p.m. (197,84 m n. Kr.). Zakres przebudowy budowli zrzutowej obejmuje: II.1.1. Przebudowa sekcji spustów dennych - rozbiórkę jednej z wewnętrznych sekcji przelewowych i wybudowanie w jej miejsce sekcji 2 spustów dennych (zakończono), - wyposażenie spustów w komplet zamknięć w tym zamknięcia główne ruchowe, awaryjne i remontowe (zakończono). - wykonanie komory zamknięć powyżej przewodów spustowych, w świetle filarów głównych. II.1.2. Przebudowa części przelewowej - obniżenie o 1,0 m korony przelewów (progów) w pozostałych 3 sekcjach przelewowych i wymiana ich zamknięć segmentowych wraz z napędami (1 sekcja zakończona). II.1.3. Przebudowa nadbudówek na filarach i przyczółkach oraz umieszczenie w nich zasilaczy hydraulicznych, rozdzielni i szaf sterowniczych II.1.4. Budowa mostu technologicznego Rozbiórka istniejącego mostu drogowego na budowli zrzutowej wraz z istniejącymi pod nim pomieszczeniami i budowa nowego mostu 2-przęsłowego o długości 66,1m, szerokości 8,7m i nośności 40T, o znaczeniu technologicznym z dopuszczeniem do ruchu pieszo rowerowego, II.1.5. Budowa kładki eksploatacyjnej Budowa kładki eksploatacyjnej, 4-przęsłowej, o długości 51,6m i szerokości 4,0m nad sekcją spustową i 1,7m nad pozostałymi sekcjami. II.1.6. Przeprowadzenie remontu konstrukcji betonowych budowli zrzutowej Koszt przebudowy budowli zrzutowej wynosi 50 mln PLN. II.2. Budowa przelewu bocznego kontrolowanego. Wykonywany jest pięcioprzęsłowy, żelbetowy jaz z zamknięciami klapowymi, o świetle jazu 160 m (5x32 m), wysokości piętrzenia jazu 2,45 m oraz rzędnej progu stałego 197,00 m Kr i rzędnej maksymalnego wzniesienia klap 199,90 m Kr (wykonano poza najazdami na most pozostającymi w kolizji z przepławką oraz drobnymi robotami wykończeniowymi). Zakres budowy przelewu bocznego kontrolowanego: II.2.1. Wykonanie przelewu bocznego Przelew o świetle 5x32m z zamknięciami klapowymi na wlocie do kanału obiegowego (realizowany w II etapie), próg przelewu na rzędnej 197,0m Kr II.2.2. Budowa nad przelewem mostu technologicznego Most 5-przęsłowy o długości 183,35m, szerokości 7,7m i nośności 40T
II.2.3. Wykonanie niecki wypadowej Niecka poniżej przelewu (po wykonaniu II etapu niecka będzie wlotem do kanału obiegowego) - długość niecki ok. 17,0m., rzędna dna 195,20m Kr II.2.4. Montaż urządzeń kontrolno-pomiarowych II.2.5. Wybudowanie podjazdów do mostu technologicznego Koszt budowy przelewu bocznego wynosi 43,5 mln PLN. II.3. Modernizacja zapory czołowej zbiornika Nysa. Zapora czołowa stanowi ziemno-betonowe zamknięcie zbiornika wodnego Nysa, z którego woda odprowadzana jest do rzeki Nysy Kłodzkiej przez centralnie usytuowaną budowlę zrzutową. Zasadnicze cele zadania obejmują: - poprawę stanu technicznego zapory czołowej w zakresie niezbędnym do spełnienia wymagań właściwych dla I klasy budowli hydrotechnicznych i usunięcia zagrożenia awarią, - przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych niemożliwych do wykonania w okresie normalnej eksploatacji a stanowiących istotny element, realizowanego w ramach niniejszego przedsięwzięcia, I etapu kompleksowego programu modernizacji budowli i urządzeń zbiornika Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Zakres modernizacji obejmuje: II.3.1. Modernizacja korony zapory Wymiana nawierzchni istniejącej drogi eksploatacyjnej, wykonanie ścieku betonowego o szerokości 0,5m od strony odwodnej oraz kanalizacji kablowej w poboczu drogi od strony odpowietrznej. II.3.2. Naprawa ekranu żelbetowego Naprawa lub wymiana uszkodzonych płyt ekranu i doszczelnienie dylatacji. Prace na betonowym ekranie zapory są wykonywane od rzędnej 193,00 m. n.kr. natomiast poziom piętrzenia wody zgodnie z decyzją środowiskową, pozwoleniem wodnoprawnym i decyzją realizacyjną w zależności od okresów waha się od 193,00 do 195,00 m n. kr. Stan płyt i dylatacji poniżej rzędnej 193,00 m n. Kr. nie wymaga napraw, a tym samym nie jest konieczne obniżenie wody w zbiorniku poniżej rzędnych w pozwoleniu wodnoprawnym i zaleceń dla obszarów Natura 2000.W związku z powyższym prace na ekranie mogą być wykonywane przez cały rok z wyjątkiem fragmentów ekranu w obrębie normalnego piętrzenia (między rzędnymi 195,00m nkr a 194,00 m nkr przez 5 miesięcy a poniżej 194,00 m nkr przez 7 miesięcy) i stanów powodziowych. Całość prac wykonywana jest w każdym przypadku ponad powierzchnią lustra wody z wyjątkiem prowadnic i schodów pomostu pływającego gdzie elementy podwodne zostaną wykonane z prefabrykatów lub pod osłoną gródz. Prace zostały podzielone na: - prace przygotowawcze: wykonanie zejść do ekranów oraz wykonanie oczyszczenia ekranów i odkrywek w celu ustalenia ostatecznego zakresu prac, - prace właściwe obejmujące zaplanowaną naprawę lub wymianę uszkodzonych płyt ekranu i doszczelnienie dylatacji. Prace na ekranie prowadzone są wg następującej technologii: I. Naprawa dylatacji naprawa wykonywana przez jedną brygadę obejmuje zawsze tylko jedną sekcję. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, gdy wystąpi konieczność wyższego piętrzenia i ekran będzie rozszczelniony na dużej powierzchni. Informację o konieczności podwyższenia piętrzenia Wykonawca otrzymuje na kilkadziesiąt godzin wcześniej. Ten czas jest wystarczający do uszczelnienia naprawianych dylatacji, które polega na: 1. Usunięciu asfaltu zalegającego w szczelinach i na powierzchni płyt. 2. Nacięciu i rozkuciu betonu przy szczelinach do istniejącej taśmy.
3. Usunięciu starej taśmy do rzędnej 193,00 i wklejeniu nowej taśmy w miejsce usuniętej oraz połączeniu na tym poziomie nowej taśmy ze starą. 4. Wypełnieniu przestrzeni nad nową taśmą zaprawami naprawczymi. II. Naprawa płyt Podczas naprawy płyt ekran nie jest rozszczelniony. Powierzchnia naprawianej płyty jest rozkuwana jedynie do głębokości 2-5 cm i uzupełniana zaprawami naprawczymi. III. Wymiana płyt Przy wymianie płyt zasadniczych obowiązuje podobna zasada jak przy naprawie dylatacji tzn. czas potrzebny do wymiany płyt nie może być dłużny niż okres od powzięcia wiadomości o potrzebie zwiększenia piętrzenia do zabetonowania płyty. Nie dotyczy to płyt uzupełniających znajdujących się przy falochronie. Wszystkie prace na ekranie w pierwszej kolejności wykonywane są od poziomu 193,00 m nkr, tak aby w okresie jesienno-zimowym, przy obniżonym poziomie piętrzenia w zbiorniku zakończyć naprawę dylatacji do rzędnej 195,00 m nkr. Następnie Wykonawca dokonuje będzie napraw pasami o wysokości ok. 1,5-2 m, umożliwiającymi sukcesywne przesuwanie się w górę z zachowaniem warunków piętrzenia. Zgodnie z Kosztorysem ofertowym stanowiącym element Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnie z SST-452-07-05 Przygotowanie i naprawa betonów, naprawa dylatacji ekranu żelbetowego zapory czołowej i zapory bocznej zbiornika Nysa, Wykonawca miał obowiązek oczyszczenia płyt ekranu zapory i dokonania kwalifikacji występujących uszkodzeń na ekranach zapory w tym badanie "pull-off" wraz z wykonaniem opracowania dokumentacji z tych badań. Komisja inwentaryzacyjna na podstawie przeprowadzonych przez Wykonawcę badań oraz na podstawie wcześniej przeprowadzonych przez Zamawiającego badań przy pomocy nurków (w zakresie dylatacji znajdujących się pod wodą) stwierdziła, iż uszkodzenia ekranów występują jedynie ponad taflą wody. Przyczyną uszkodzeń jest ekspozycja ekranów na działania czynników atmosferycznych, tj. słońca i niskich temperatur. Materiał z którego wykonane zostały dylatacje nie był odporny na działanie tych czynników. Ekrany poniżej rzędnej najniższego piętrzenia, będące stale pod wodą, nie wymagają napraw. II.3.3. Modernizacja rowów opaskowych - Separacja rowów opaskowych od dopływu wód obcych oraz modernizacja istniejących rowów. - modernizacja wybranych studzienek i przepustów Koszt modernizacji zapory czołowej wynosi 24,3 mln PLN. II.4. Budowa budynków w obrębie zapory czołowej zbiornika Nysa. Celem budowy budynku obsługi zbiornika jest stworzenie centrum zarządzania wszystkimi obiektami zbiornika oraz jazami na rzece Nysie Kłodzkiej poniżej zapory i usprawnienie eksploatacji. Budynek socjalno - gospodarczy ma pełnić funkcję gospodarczo magazynową oraz socjalną dla pracowników związanych z utrzymaniem urządzeń zbiornikowych oraz terenów wokół zbiornika. Budynek socjalno-gospodarczy przeznaczony jest do lokalizacji w nim wszelkich pomieszczeń pomocniczych, niezbędnych dla sprawnej obsługi obiektów zbiornika Nysa, których ze względu na odmienną funkcję nie można umieścić w budynku obsługi zbiornika, posiadającego charakter budynku administracyjnego. II.4.1. Budowa budynku obsługi zbiornika w km ok. 2+680 zapory tj. ok. 180 m od budowli zrzutowej o powierzchni 1153 m2 Funkcja budynku obsługi zbiornika w rejonie budowli zrzutowej zakłada zlokalizowanie zakładanych funkcji na 4 kondygnacjach. - W przyziemiu, na poziomie 192,63 m n. Kr. znajduje się strefa wejściowa do głównej klatki schodowej poprzez wiatrołap. Tutaj zlokalizowano pomieszczenie ochrony wraz z zapleczem
sanitarnym i przyłączami, pomieszczenie śmietnika, oraz wydzielone pomieszczenia dla agregatu prądotwórczego i rozdzielni elektrycznej. - Druga kondygnacja to pomieszczenia biurowe kierownictwa z salą konferencyjna i pomieszczeniami archiwum. Na kondygnacji tej znajdują się również dwa pomieszczenia wentylatorni dostępne wyłącznie z zewnątrz. - Trzecią kondygnację stanowią dwa hangary na łodzie wraz z podręcznym warsztatem oraz pomieszczenia serwisantów z aneksami i holem. Poziom ten, 201,65 m n. Kr., znajduje się na wysokości korony wałów w celu bezpośredniego wyjazdu łodzi z hangarów i możliwości wodowania. - Ostatnia kondygnacja to pomieszczenie sterowni z rozległym widokiem na jezioro i budowlę zrzutową, oraz salka zebrań dla 30 osób wraz z pokojem sztabu kryzysowego z zapleczem socjalnym. Komunikację pionową stanowi 3 biegowa klatka schodowa z szybem windowym. II.4.2. Budowa budynku socjalno-gospodarczego ok. 150 m poniżej zapory w pobliżu ulicy Jeziornej o powierzchni użytkowej 623 m2 Budynek socjalno-gospodarczy jest parterowy i obejmuje następujące funkcje: - garaże dla łodzi i samochodów dostawczych, - magazyny: główny, powodziowy i magazyny podręczne, - zaplecze socjalne z szatniami, - warsztaty. Budynek posiada układ trzytraktowy z korytarzem. Część budynku przykryto płaskim dachem. Natomiast pozostała część została przykryta dachem dwuspadowym ze stalową, kratownicową i więźbą. Przestrzeń pod dachem dwuspadowym przewidziano dla potrzeb technicznoinstalacyjnych. Pomieszczenia budynku, po wyprowadzeniu sprzętu będą umożliwiać ulokowanie jednostki zmilitaryzowanej. Koszt budowy budynków wraz z przyłączami, slipem dla łodzi, drogami i placami oraz wyposażeniem wynosi 13,9 mln PLN. II.5. Modernizacja zapory bocznej i pompowni Siestrzechowice. Celem wykonania modernizacji zapory bocznej i pompowni jest: Zapora boczna - przywrócenie uszkodzonym płytom wartości technicznej umożliwiającej ich dalszą długotrwałą eksploatację, oraz wykonanie na koronie zapory ścieżki pieszo rowerowej o szerokość 2m i nawierzchni z grysu skropionego emulsją. Wylot z pompowni umożliwia bezpieczne odprowadzenie wody z pompowni Siestrzechowice i rozpraszanie energii wypływającej wody. Modernizacja pompowni - przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych niemożliwych do wykonania w okresie normalnej eksploatacji a stanowiących istotny element, realizowanego przedsięwzięcia. Zakres modernizacji zapory bocznej i pompowni: II.5.1. Remont ekranu żelbetowego Naprawa lub wymiana uszkodzonych płyt ekranu i doszczelnienie dylatacji. Prace na betonowym ekranie zapory są wykonywane analogicznie do prac prowadzonych na zaporze czołowej, co zostało szczegółowo opisane w pkt. II.3. II.5.2. Przebudowa wylotu z pompowni Siestrzechowice Wykonanie wylotu w postaci jednokomorowej skrzyni o szerokości 6,0m, długości 1,5m, połączony z bystrzem odcinkiem przejściowym o długości 4,5 m II.5.3. Modernizacja pompowni Siestrzechowice wraz z obiektami towarzyszącymi
- remont części budowlanej pompowni - wymiana wyposażenia technologicznego: wymiana pompy o wydajności 850 m3/h na pompę o wydajności 1203 m3/h, wymiana rurociągów tłocznych na rurociągi DN500 i 2xDN400, wymiana armatury na nową o takich samych parametrach - modernizacja zasilania energetycznego i instalacji elektroenergetycznych z uwzględnieniem automatycznego i zdalnego sterowania oraz monitorowania obiektu - modernizacja zbiornika wyrównawczego przy pompowni - wymiary zbiornika w dnie 90x50m, pojemność 18000m3 - wykonanie 2 osadników na wlocie do zbiornika wyrównawczego- wykonanie zasilania awaryjnego - instalacja agregatu prądotwórczego Koszt modernizacji zapory bocznej Siestrzechowice wraz z pompownią i obiektami towarzyszącymi wynosi 5,1 mln PLN. II.6. Modernizacja pompowni Zwierzyniec wraz z wałami polderu Buków i Wierzbno- Śliwice oraz siecią rowów. Zasadnicze cele zadania obejmują: - poprawę stanu technicznego wałów polderów Buków i Wierzbno-Śliwice w zakresie niezbędnym do spełnienia wymagań właściwych dla II klasy budowli hydrotechnicznych i usunięcie zagrożenia awarią, - przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych niemożliwych do wykonania w okresie normalnej eksploatacji a stanowiących istotny element, realizowanego przedsięwzięcia. Zakres modernizacji obejmuje: remont i wykonanie odcinkowych przesłon wałów cofkowych, modernizację korony wałów i dobudowę wałów, przebudowę wylotu z pompowni, modernizację pompowni Zwierzyniec wraz z obiektami towarzyszącymi. II.6.1. Modernizacja pompowni Zwierzyniec wraz z obiektami towarzyszącymi - wyburzenie budynku pompowni na poziomie parteru i 1/3 kondygnacji piwnicznej, oraz przykrycie całości wiatą - wymiana wyposażenia technologicznego: wymiana i ograniczenie liczby pomp z 7szt. do 4szt. ale o większej wydajności i sprawności (wydajność pomp 7200 m3/h, wysokość podnoszenia 6,7m) - wymiana rurociągów tłocznych na 4 rurociągi PE DN800 i likwidacja 3 istniejących rurociągów - modernizacja instalacji elektrycznej, ogrzewania oraz automatyki - modernizacja zbiornika wyrównawczego przy pompowni - wymiary zbiornika w dnie 90x50m, pojemność 18000m3 - wykonanie 6 osadników na wlotach do zbiornika wyrównawczego: 4 osadniki o wymiarach 23,6x5,6x1,9m oraz 2 osadniki o wymiarach 17,6x5,6x1,5m, - wykonanie zasilania awaryjnego - instalacja agregatu prądotwórczego - przebudowa wlotu przewodów tłocznych do zbiornika Nysa: wylot w postaci czterokomorowej - wymiary w rzucie 540x1150cm, wysokość 260cm II.6.2. Modernizacja obwałowania polderów Buków i Wierzbno Śliwice - podwyższenie wałów max. o 0,6m - wykonanie przesłon przeciwfiltracyjnych na odcinkach wałów polderu Buków: wał B L=785m; wał C - L=150m Koszt modernizacji pompowni wraz z wałami i siecią rowów wynosi 14,5 mln PLN.