Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ZAWARTA W DNIU , W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. Pomiędzy

Transkrypt

1 UMOWA O NADZÓR INWESTORSKI (WZÓR) ZAWARTA W DNIU , W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Pomiędzy 1. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, a ul. Powstańców 13, , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 91936, przez: reprezentowaną Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego mgr inż. Andrzeja Malinowskiego Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. Finansowych mgr Iwonę Kasperczyk zwaną dalej Zamawiającym, 2. z siedzibą w, wpisaną do, reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Inspektorem Nadzoru, łącznie zwanych dalej Stronami Zważywszy, iż: - Zamawiający przystąpił do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Dąbrowie Górniczej zwanego dalej Inwestycją; - Inwestycja będzie realizowana na podstawie zawartego przez Zamawiającego i Wykonawcę Kontraktu na zaprojektowanie i wykonanie Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni Centrum w Dąbrowie Górniczej zwanego dalej Kontraktem na Roboty budowlane; - do prawidłowej realizacji Inwestycji niezbędne jest powołanie nadzoru inwestorskiego; - Inspektor Nadzoru dysponuje możliwościami technicznymi, organizacyjnymi, kadrowymi i wszelkimi innymi koniecznymi do należytego sprawowania nadzoru inwestorskiego nad Inwestycją, jak również posiada odpowiednie doświadczenie praktyczne zapewniające należyty nadzór inwestorski nad Inwestycją; JRP Zadanie IN- 2010/ / INI 1/

2 - oferta Inspektora Nadzoru została wybrana przez Zamawiającego w ramach przetargu nieograniczonego na Inspektora Nadzoru dla zadania Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Centrum w Dąbrowie Górniczej jako najkorzystniejsza; Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści: 1 Podstawowe obowiązki Stron 1. W ramach niniejszej umowy Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego nad Inwestycją w okresie realizacji Robót, brania udziału w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzoru na usuwaniem wad, zgłoszonych Wykonawcy Robót na zasadach określonych w niniejszej umowie, Kontrakcie na Roboty budowlane i obowiązujących przepisach prawa. 2. Zamawiający zobowiązuje do zapłaty na rzecz Inspektora Nadzoru wynagrodzenia określonego w 5 oraz współdziałania z Inspektorem Nadzoru w realizacji niniejszej umowy na zasadach w niej określonych, w Kontrakcie na Roboty budowlane, jak również wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 2 Szczegółowe obowiązki Inspektora Nadzoru 1. W ramach niniejszej umowy do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności: a) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, Pozwoleniem na budowę, przepisami Prawa budowlanego, Specyfikacjami technicznymi, przepisami w sprawie umów o roboty budowlane, innymi przepisami szczególnymi, obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa obiektów w trakcie budowy i użytkowania oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, b) Analiza i wstępna akceptacja Dokumentów Wykonawcy Robót w skład, których wchodzą między innymi: Projekt Wykonawczy, Projekt organizacji ruchu, Projekt organizacji Robót, Wykaz Elementów Rozliczeniowych, pod kątem zgodności z Kontraktem na Roboty oraz Prawem Polskim, egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek w dokumentacji projektowej, c) Uzgadnianie, weryfikacja i wstępne zatwierdzanie zmian, zgodnych z Kontraktem na wykonanie Robót, zainicjowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę Robót, d) Uzgadnianie oraz weryfikacja Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych, Harmonogramów Realizacji Przedsięwzięcia, a także wszystkich innych dokumentów przygotowywanych przez Wykonawcę Robót zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w oparciu o zapisy Kontraktu na Roboty, e) Bieżąca kontrola zgodności wykonywanych Robót z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym Robót, podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy oraz zapewnienie nieprzerwanej i niezakłóconej eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków Centrum, JRP Zadanie IN- 2010/ / INI 2/

3 f) Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących oraz przewidywanych problemach, podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych oraz wskazywanie propozycji działań zapobiegawczych i naprawczych, g) Pełny nadzór nad Robotami, łącznie z nadzorem archeologicznym, hydrogeologicznym i geologicznym, h) Kontrola prawidłowości wytyczenia obiektów przez służby geodezyjne, i) Egzekwowanie wykonywania Robót przy zachowaniu należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z normami BHP, j) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania, lub odrzuceniu, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń przewidzianych do realizacji Robót, w oparciu o obowiązujące przepisy, normy i wymagania Kontraktu na Roboty. Kontrola realizacji przez Wykonawcę Robót dopuszczeń oraz archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tj. wszelkich certyfikatów, polis, zabezpieczeń, gwarancji, właściwości urządzeń, k) Zatwierdzanie technologii budowlanych oraz jakości wykonania Robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów Robót, l) Sprawdzanie jakości i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, m) Potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót, usunięcia wad oraz prowadzenie dokumentacji cyfrowej robót zanikowych i ulegających zakryciu, n) Wydawanie Kierownikowi budowy (kierownikom Robót) poleceń, potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań jakościowych (w instytucjach specjalistycznych), a także wymagań odkrycia Robót lub ich elementów, o) Żądanie od kierownika budowy lub kierowników Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także wstrzymania dalszych Robót w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie życia lub zdrowia pracowników oraz niebezpieczeństwo znacznych strat materialnych, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub Pozwoleniem na budowę, p) Nadzór nad przeprowadzeniem prób i rozruchów oraz weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych, przez Wykonawcę Robót, instrukcji eksploatacyjnych w celu przekazania obiektów do eksploatacji Zamawiającemu, q) Przygotowanie Inwestycji do odbioru końcowego - sprawdzenie kompletności materiałów, weryfikacja i wstępna akceptacja Dokumentacji Powykonawczej w tym Powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, r) Współdziałanie z Wykonawcą Robót przy staraniach o uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie, s) Przeprowadzenie Odbioru Końcowego oraz przygotowanie Świadectwa Przejęcia oraz innych dokumentów wynikających z warunków Kontraktu na Roboty, t) Utrzymywanie, w trakcie Robót, łączności z właściwym organem nadzoru budowlanego, u) Utrzymanie bieżącej komunikacji i raportowanie pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia, JRP Zadanie IN- 2010/ / INI 3/

4 v) Opracowanie wzorów dokumentów obowiązujących podczas realizacji projektu według wytycznych Zamawiającego i wiedzy własnej, w) Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia Dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania Robót, x) Koordynowanie prac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inspektorów Nadzoru branżowego oraz właściwa organizacja pracy inspektorów dla zapewnienia ciągłości nadzoru, y) Uczestnictwo w okresowych naradach na budowie oraz sporządzanie protokołów z narad, z) Składanie sprawozdań miesięcznych z postępu Robót oraz zakresu wykonanych prac nadzoru, aa) Sprawdzanie faktur Wykonawcy i dokumentów załączonych do rozliczenia Robót oraz wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności, bb) Sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego Inwestycji, cc) Kontrola i egzekwowanie umieszczenia tablic informacyjnych na terenie Budowy oraz akceptacja zgodności tych tablic z wymaganiami Prawa budowlanego, wymaganiami instytucji finansującej. dd) Uczestnictwo w komisjach stwierdzających ujawnione wady i określających sposób ich usunięcia, oraz kontrolowania usunięcia wad przez Wykonawcę Robót, ee) Obecność na budowie w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż min. 2 godziny dziennie dostępności dla uczestników inwestycji, zgodnie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem oraz na każde żądanie Zamawiającego. Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy, 2. Inspektor Nadzoru jest również zobowiązany do wykonania wszelkich innych działań i czynności, nie wymienionych w ust. 1 powyżej, a koniecznych dla wykonania przedmiotu umowy i zabezpieczenia interesów Zamawiającego. 3. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się wykonać wszelkie zobowiązania wynikające z umowy oraz obowiązujących przepisów prawa z najwyższą starannością wymaganą przy tego rodzaju czynnościach. 4. Inspektor Nadzoru oświadcza, iż zapoznał się z treścią wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Inwestycji, w szczególności z wzorem Kontraktu na Roboty budowlane oraz Pozwoleniem na Budowę. Poprzez podpisanie niniejszej umowy Inspektor Nadzoru potwierdza, iż uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje (niezależnie od formy ich utrwalenia) niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy i zobowiązuje się do ich stosowania przy wykonaniu swoich zobowiązań. 5. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany wykonywać swoje obowiązki od dnia podpisania niniejszej umowy do czasu wystawienia Świadectwa Wykonania Robót. JRP Zadanie IN- 2010/ / INI 4/

5 3 Obowiązki Zamawiającego Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Inspektorem Nadzoru w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Zamawiający udostępni Inspektorowi Nadzoru wszelkie posiadane dane adekwatnie do potrzeb związanych z poszczególnymi zobowiązaniami Inspektora Nadzoru i w zakresie koniecznym do poprawnego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 4 Inspektorzy Nadzoru 1. Zobowiązania Inspektora Nadzoru określone w 2 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, będą wykonywane przez: a) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego b) Inspektorów branżowych: ds. sanitarnych, ds. drogowych, ds. elektrycznych i AKPiA i innych zatrudnionych przez Inspektora Nadzoru. 2. Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Inspektorów branżowych określa wzór Kontraktu na Roboty budowlane. Wykaz osób pełniących wyżej wymienione określa Załącznik Nr 3 do oferty Inspektora Nadzoru złożonej Zamawiającemu w związku podpisaniem niniejszej umowy. 3. Jeżeli Inspektor Nadzoru ma zamiar zastąpić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub któregokolwiek z Inspektorów branżowych inną osobą, to Inspektor Nadzoru jest zobowiązany, nie później niż 45 dni przed planowaną datą zastąpienia, powiadomić o tym Zamawiającego z jednoczesnym przekazaniem danych personalnych i informacji o posiadanych uprawnieniach i doświadczeniu zawodowym osoby planowanej na zastępstwo. W przypadku konieczności zastępstwa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inspektora branżowego wynikającego z nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych, zastępstwo może nastąpić bez zachowania wyprzedzającego terminu powiadomienia. 4. Osoby wskazane przez Inspektora Nadzoru jako zastępcy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub któregokolwiek z Inspektorów branżowych powinny spełniać wymagania w zakresie posiadania odpowiednich uprawnień oraz doświadczenia zawodowego przewidziane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przygotowanych przez Zamawiającego na potrzeby niniejszej umowy. 5. Zastępstwo Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inspektora branżowego wymaga zgody Zamawiającego. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany uwzględnić uzasadnione zastrzeżenia Zamawiającego, co do osoby wskazanej jako zastępca, wniesione nie później niż 14 dni przed planowaną zmianą. JRP Zadanie IN- 2010/ / INI 5/

6 6. Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub któregokolwiek z Inspektorów branżowych tak jak za własne działania lub zaniechania. 7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, ani żaden z Inspektorów branżowych nie są upoważnieni do zmiany postanowień niniejszej umowy. 5 Wynagrodzenie 1. Za czynności podjęte przez Inspektora Nadzoru na podstawie niniejszej umowy w okresie od podpisania umowy do czasu zatwierdzenia przez Zamawiającego Odbioru końcowego Robót oraz rozliczenia końcowego Robót i wystawieniu Świadectwa Przejęcia, t/j. 27 miesięcy od Daty rozpoczęcia Robót przez Wykonawcę, lecz nie później niż do, Inspektorowi Nadzoru przysługuje wynagrodzenie w kwocie.pln. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie płatne w równych ratach miesięcznych tj. w kwocie PLN każda, przy czym pierwsza część wynagrodzenia obejmuje okres od podpisania niniejszej umowy do czasu zakończenia pierwszego miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło rozpoczęcie Robót przez Wykonawcę. W przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia przed upływem 27 miesięcy od Daty rozpoczęcia Robót przez Wykonawcę, ostatnia rata będzie obejmowała pozostałą do zapłaty część kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej. 3. W przypadku opóźnienia realizacji Inwestycji, od jednego do trzech miesięcy, w stosunku do wskazanego w ust. 1 powyżej terminu zakończenia, Inspektorowi Nadzoru będzie przysługiwało wynagrodzenie w kwocie PLN za każdy pełny miesiąc wykonywania swoich zobowiązań. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim, w razie wystawienia Świadectwa Przejęcia w trakcie danego miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, zostanie proporcjonalnie zmniejszone. 4. W przypadku przedłużenia czasu realizacji Inwestycji powyżej trzech miesięcy od wskazanej w ust. 1 powyżej daty zakończenia, Inspektorowi Nadzoru będzie przysługiwało wynagrodzenie w kwocie ryczałtowej w wysokości PLN, za każdą godzinę realizacji zobowiązań wynikających z umowy. 5. Za czynności podjęte przez Inspektora Nadzoru na podstawie niniejszej umowy w okresie od wystawienia Świadectwa Przejęcia do zakończenia okresu gwarancyjnego i wystawienia Świadectwa Wykonania Robót, Inspektorowi Nadzoru będzie przysługiwało wynagrodzenie w kwocie ryczałtowej w wysokości PLN, za każdą godzinę realizacji zobowiązań wynikających z umowy. JRP Zadanie IN- 2010/ / INI 6/

7 6. Do kwot podanych w ust. 1-5 powyżej należy doliczyć podatek od towarów i usług według stawek wynikających z właściwych przepisów prawa. 7. Wynagrodzenie to będzie płatne w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego raportem z wykonanych w ramach nadzoru inwestorskiego czynności. Opóźnienie w dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych i rzetelnych dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim powoduje przesunięcie terminu płatności o czas trwania tego opóźnienia. 8. Wynagrodzenie przewidziane w niniejszej umowie będzie płatne na rachunek bankowy Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie o zmianie powyższego rachunku bankowego najpóźniej w terminie 3 dni przed terminem następnej płatności. 9. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszej umowie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Inspektor Nadzoru z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy. Inspektor Nadzoru oświadcza, że uwzględnił wszelkie dodatkowe elementy swojej usługi nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania niniejszej umowy oraz iż wynagrodzenie ustalone w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy realizacji zamówienia, w tym w szczególności wzrost cen materiałów i usług w trakcie wykonania przedmiotu umowy, a także wszelkie wydatki dodatkowe bądź inne, czy to odrębnie lub szczegółowo wymienione bądź określone w umowie, czy nie, które albo są nieodzowne w celu wykonywania umowy, albo mogą stać się nieodzowne w celu przezwyciężenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczności przed ukończeniem realizacji umowy. 10. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, uznaje się, iż Inspektor Nadzoru jest świadom stopnia złożoności, rozmiaru oraz wysokich wymogów związanych z realizacją umowy i że wynagrodzenie obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnianiem przez Inspektora Nadzoru zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Inspektor Nadzoru przyjmuje także do wiadomości, że zakres jego zobowiązań może zostać uszczegółowiony i doprecyzowany w trakcie trwania umowy i że jest to w pełni odzwierciedlone w wynagrodzeniu i że nie wpłynie to na zmianę jego wartości. 6 Tajemnica przedsiębiorstwa 1. Inspektor Nadzoru, zobowiązuje się wykorzystać powierzone mu przez Zamawiającego dokumenty i wszelkie informacje (bez względu na formę ich utrwalenia) jedynie do wykonania przedmiotu umowy, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na wykorzystanie tych dokumentów i informacji do innego celu. JRP Zadanie IN- 2010/ / INI 7/

8 Zastrzeżenie to dotyczy także dokumentów i informacji opracowanych lub przekazania w wyniku i w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 2. Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 1 powyżej przez osoby realizacje umowę w imieniu i na rzecz Inspektora Nadzoru. 7 Kary umowne i rozwiązanie umowy 1. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym lub w terminie wskazanym w swoim oświadczeniu, jeżeli: a) Inspektor Nadzoru nie wykonuje lub wykonuje nienależycie którekolwiek ze swoich zobowiązań, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do należytego wykonania umowy wraz z usunięciem skutków zaistniałych uchybień i nie zastosowania się przez Inspektora Nadzoru do tego wezwania w terminie 14 dni od otrzymania tego wezwania; lub b) Inspektor Nadzoru dopuścił się ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego, przez co należy rozumieć również każdy przypadek wykorzystania takiej tajemnicy w innym celu niż realizacja umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; lub c) Inspektor Nadzoru stał się niewypłacalny lub złożono wobec niego wniosek o ogłoszenie upadłości. 2. W razie otrzymania oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy, Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji i dokumentów sporządzonych lub otrzymanych w związku z realizacją umowy, jak również zobowiązany jest udzielić wszelkich informacji, które są konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez kolejnego inspektora nadzoru. 3. Na pisemne polecenie Zamawiającego, Inspektor Nadzoru jest zobowiązany kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań przez czas wskazany w tym poleceniu, nie dłużej jednak niż 30 dni od otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy. 4. Za czynności wykonane do czasu otrzymania przez Inspektora Nadzoru oświadczenia o rozwiązaniu umowy, jak również czynności podjęte na podstawie ust. 3 powyżej, Inspektorowi Nadzoru przysługuje wynagrodzenie określone w umowie, pomniejszone o kwotę należności Zamawiającego wobec Inspektora Nadzoru. 5. W przypadku opóźnienia przez Inspektora Nadzoru w podjęciu jakiejkolwiek czynności przewidzianej w niniejszej umowie lub Kontrakcie na Roboty Budowlane, Zamawiającemu będzie przysługiwała od Inspektora Nadzoru kara umowna w wysokości 1% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, płatna w terminie 14 dni od doręczenia Inspektorowi Nadzoru wezwania do jej zapłaty chyba, że opóźnienie to jest wynikiem JRP Zadanie IN- 2010/ / INI 8/

9 okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności Inspektor Nadzoru. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Inspektora Nadzoru odszkodowania z tytułu wyrządzenia szkody w kwocie przewyższającej wysokość kary opisanej w zdaniu poprzednim na zasadach ogólnych. 6. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Inspektor Nadzoru, Zamawiającemu będzie przysługiwała od Inspektora Nadzoru kara umowna w wysokości 10% wartości umowy brutto, płatna w terminie 7 dni od doręczenia Inspektorowi Nadzoru wezwania do jej zapłaty. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Inspektora Nadzoru odszkodowania z tytułu wyrządzenia szkody w kwocie przewyższającej wysokość kary opisanej w zdaniu poprzednim na zasadach ogólnych. 7. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli: a) Zamawiający nie dokonał płatności na rzecz Inspektora Nadzoru wymagalnej należności wynikającej z niniejszej umowy przez okres dłuższy niż 60 dni, pomimo doręczenia Zamawiającemu po upływie tego okresu wezwania do zapłaty i bezskutecznego upływu dodatkowego terminu do zapłaty wynoszącego 30 dni. b) Zamawiający stał się niewypłacalny lub złożono wobec niego wniosek o ogłoszenie upadłości. 8. W przypadkach określonych w ust. 7 powyżej Inspektor Nadzoru jest zobowiązany kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań przez 30 dni od otrzymania oświadczenia przez Zamawiającego o rozwiązaniu umowy 9. W przypadku rozwiązania umowy przez Inspektora Nadzoru z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, Inspektorowi Nadzoru będzie przysługiwała od Zamawiającego kara umowna w wysokości 10% wartości umowy brutto, płatna w terminie 2 dni od doręczenia Zamawiającemu wezwania do jej zapłaty. 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8,0 % ceny kontraktowej (brutto) określonej w umowie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w następujący sposób: a) 75% wartości Zabezpieczenia Wykonania - w terminie 30 dni od daty wydania przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia dla Robót, b) 25% wartości Zabezpieczenia Wykonania - nie później niż w 15 dniu od daty wydania przez Zamawiającego Świadectwa Wykonania, po zakończeniu okresu rękojmi za wady. JRP Zadanie IN- 2010/ / INI 9/

10 9 Dokumenty uzupełniające. Interpretacja umowy 1. Integralną częścią niniejszej umowy są: a) Wzór Kontraktu na Roboty budowlane stanowiący Załącznik Nr 6 części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego (SIWZ) w ramach przetargu nieograniczonego na Inspektora Nadzoru dla zadania Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Centrum w Dąbrowie Górniczej b) Pozostała część SIWZ opisanego pod lit. a) powyżej c) Oferta Inspektora Nadzoru złożona w ramach przetargu opisanego pod lit. a) powyżej 2. W razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, co do spójności niniejszej umowy z wyżej wymienionymi dokumentami, umowę należy interpretować w sposób zgodny z przedstawioną powyżej kolejnością tych dokumentów. 3. Wszelkie pojęcia użyte w niniejszej umowie w formie pisanej z dużej litery należy interpretować zgodnie z wzorem Kontraktu na Roboty budowlane, o ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej. 4. Tytuły postanowień niniejszej umowy podano dla uproszczenia odniesień do nich i nie mają one wpływu na treść niniejszej umowy, ani jej interpretację. 5. Jeśli jakiekolwiek postanowienie umowy zostanie następnie uznane za niezgodne z prawem lub nieważne, to w granicach dozwolonych przez obowiązujące prawo, okoliczność taka nie wpływa na ważność czy wykonalność całości niniejszej umowy. W takim przypadku niniejsza umowa winna być w miarę możliwości interpretowana tak, aby wprowadzić w życie początkową wolę Stron, w tym ich wolę dotyczącą postanowień uznanych za niezgodne z prawem lub nieważne. 6. Zamierzone lub nie zamierzone przez którąkolwiek ze Stron poniechanie ścisłego przestrzegania przez drugą Stronę dowolnego warunku lub postanowienia niniejszej umowy nie powinno być traktowane jako modyfikacja któregokolwiek z jej warunków czy postanowień, czy też za takie uznawane, ani też poniechanie takie nie powinno być uznane za zrzeczenie się praw tej Strony do egzekwowania kiedykolwiek później od drugiej Strony ścisłego przestrzegania warunków i postanowień niniejszej umowy. 7. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie i dokumentach z nią związanych stosuje się odpowiednie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 10 Rozwiązywanie sporów Jakiekolwiek spory wynikające lub związane z niniejszą umową, zarówno z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jak i z tytułu czynu niedozwolonego, JRP Zadanie IN- 2010/ / INI 10/

11 włączając, lecz nie ograniczając się do jej interpretacji, obowiązywania i wykonania, Strony przedłożą do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu rzeczowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 11 Ilość egzemplarzy umowy 1. Niniejszą umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 2. Wszystkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. ZAMAWIAJĄCY: INSPEKTOR NADZORU: JRP Zadanie IN- 2010/ / INI 11/