U M O W A nr.../ri/ugb/2010

Transkrypt

1 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, Wieliczka, NIP reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym, z jednej strony, a... zwanym dalej Wykonawcą [wyłonionym w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Nr 223, poz z późn.zm.], z drugiej strony, o następującej treści: 1 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy utwardzeniu terenu i budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy budynku OSP w Bodzanowie na działkach o numerach ewidencyjnych 123 i 125, w zakresie szczegółowo opisanym w projekcie, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki do umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do r. 2 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i odpowiednimi normami, z zachowaniem zasad BHP Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela 3 letniego okresu gwarancji jakości licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek i wad określonych w protokole odbioru końcowego, o którym mowa w 6. Karta gwarancyjna stanowi integralną część umowy. 2. Okres rękojmi za wady występujące w przedmiocie zamówienia wynosi 3 lata licząc od daty jak w ust Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od dnia jego przejęcia do czasu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Strona 1

2 2. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu, który zostanie spisany w terminie do 5 dni od podpisania umowy. 3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony, zabezpieczenia, zagospodarowania placu budowy należy, między innymi, ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowe, utrzymanie ogólnego ładu i porządku, spełnienie warunków BHP i p.poż. oraz zorganizowanie zaplecza socjalno-magazynowego dla potrzeb własnych. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich w czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie..., posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności... uprawniające, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. 2. Osoba pełniąca obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zostanie wskazana przez Zamawiającego odrębnie Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości...zł brutto (razem z VAT) (...). 2. Wysokość wynagrodzenia jak w ust. 1 wynika ze złożonej przez Wykonawcę i przyjętej przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym oferty, stanowiącej załącznik do umowy. 3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę, która będzie płatna w terminie 30-dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 4. Nie przewiduje się fakturowania częściowego wykonania przedmiotu zamówienia. 5. Podstawą wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3 będzie protokół odbioru bezusterkowego wykonania przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia stwierdzonych wad, usterek i niedoróbek. 7. Komisyjny odbiór końcowy przedmiotu zamówienia zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru wykonanych robót. 8. Komisję, o której mowa w ust. 7 powoła Wójt Gminy Biskupice, a w jej skład wejdą, między innymi, przedstawiciel Zamawiającego w tym inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy w tym kierownik budowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych: Strona 2

3 a) za nie wykonanie przedmiotu zamówienia objętego umową w terminie określonym w 1 ust. 3, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa 6 ust. 1, 2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa 6 ust Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt a) i b) z wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej co stanowi kwotę... zł (...). 2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostawiona zostanie kwota w wysokości 30 % wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 tj.... zł (...). 4. Zwrot 70 % zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 5. Zwrot 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, o którym mowa w 3 ust Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla pozwanego. 10 W sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą mają zastosowanie: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane i Kodeks Cywilny. 11 Załączniki wymienione w umowie stanowią jej integralną część. 12 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. 13 Niniejszą umowę sporządzono czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym trzy dla Zamawiającego i jeden Wykonawcy. Strona 3

4 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Strona 4

5 załącznik do umowy Nr.../RI/UGB/2010 r. z dnia r. KARTA GWARANCYJNA określająca zobowiązania Wykonawcy jako Gwaranta i uprawnienia Zamawiającego jako Uprawnionego z tytułu gwarancji jakości robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy Nr.../RI/UGB/2010 z dnia r. 1. Wykonawca robót jako Gwarant. 2. Zamawiający jako Uprawniony. Gmina Biskupice Tomaszkowice 455, Wieliczka 3. Przedmiot gwarancji. Gwarancja obejmuje roboty budowlane przy utwardzeniu terenu i budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy budynku OSP w Bodzanowie, na działkach o numerach ewidencyjnych 123 i 125, w zakresie szczegółowo opisanym w projekcie, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które to dokumenty stanowią załącznik do umowy Nr.../RI/UGB/2010 z dnia r. 4. Początek biegu gwarancji. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek i wad określonych w protokole odbioru końcowego. 5. Oświadczenie Gwaranta. Gwarant oświadcza, że roboty budowlane objęte niniejszą gwarancją zostały wykonane zgodnie z umową i dokumentami przywołanymi w punkcie 3, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 6. Obowiązki Gwaranta. Gwarant zobowiązuje się do: a) nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Uprawnionego w okresie trwania gwarancji, b) usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Uprawnionego, które nie mogą być krótsze niż 7 dni, z zastrzeżeniem pkt c), c) usunięcia wad zagrażających awarią oraz uciążliwych w trybie natychmiastowym po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii lub wady z obiektywnych względów technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody, d) zapewnienia ciągłego i kompetentnego nadzoru w całym okresie prowadzenia prac, e) ścisłego współdziałania z upoważnionym przedstawicielem Uprawnionego w przypadku usuwania w czynnym obiekcie lub jego części w celu zminimalizowania ograniczeń i uciążliwości związanych z wykonywanymi pracami, f) niezwłocznego pisemnego powiadomienia Uprawnionego o usunięciu zgłoszonych wad.

6 7. Odpowiedzialność Gwaranta. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował usuwaniem wad lub wykonywaniem zobowiązań zawartych w umowie. 8. Obowiązki Uprawnionego. Uprawniony zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokołu odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych w celu kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich usunięcia. 9. Inne warunki gwarancji. a) nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek: siły wyższej, szkód wynikłych z winy Uprawnionego, b) okres gwarancji zostaje przedłużony o okres wyłączenia elementu z eksploatacji, w tym okres jego naprawy, przy czym okres gwarancji po usunięciu wady elementu nie może być krótszy na ten element niż 1 rok od daty usunięcia wady. c) okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu, d) gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które Uprawniony poddał remontowi lub wymianie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Gwarant w ramach niniejszej gwarancji, e) czas trwania gwarancji za wady jakościowe, licząc od daty odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wady, nie określa natomiast trwałości obiektu i jego elementów, f) w przypadku gdy Gwarant nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego, Uprawniony może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Gwaranta. W powyższym przypadku Uprawniony nie traci uprawnień z udzielonej gwarancji. 10. Okres gwarancji. Okres gwarancji wynosi 3 lata (słownie: trzy lata) poczynając od daty określonej w punkcie 4 niniejszej gwarancji. Podpis Gwaranta... Miejscowość i data... 2