PZ.2721.27.2015 WZÓR CZĘŚĆ I Załącznik nr 5 U M O W A NR... / 2015 Zawarta w dniu... 2015 roku w Bytowie pomiędzy: Powiatem Bytowskim - NIP 842 164 30 30 Zarządem Dróg Powiatowych w Bytowie ul. Leśna 1, 77-100 Bytów zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym Mariana Miazgę Dyrektora przy kontrasygnacie: Sylwii Brovchenko Głównego Księgowego a zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 1.... 2.... o następującej treści: 1 Podstawę zawarcia umowy stanowi: zamówienie publiczne organizowane w trybie przetargu nieograniczonego częściowego z dnia 14.12.2015 roku zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, b) Oferta. 2 3 1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego zaopatrywania w paliwa pojazdy i sprzęt Zamawiającego Obwodu Drogowego Nr 1 w Bytowie w 2016 roku w przewidywanych ilościach: Benzyna Pb/95 4 000 l Olej napędowy ON 23 000 l 2. Ceny jednostkowe brutto poszczególnych asortymentów paliw : Benzyna Pb/95... zł / l Olej napędowy ON... zł / l 3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania upustu od cen jednostkowych brutto w dniu zakupu paliw w wysokości.. %. 4. Oferowane ceny jednostkowe brutto mogą ulegać zmianie z powodów niezależnych od Wykonawcy (np; zmiana kursu dolara, zmiana akcyzy, zmiana ceny ropy naftowej na rynkach światowych). O każdej zmianie Wykonawca winien zawiadomić Zamawiającego. 5. Umowne ilości poszczególnych asortymentów paliw mogą ulec zmianom z powodu faktycznych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 6. Szacunkowa wartość zamówienia po upuście wynosi:... zł brutto słownie złotych:...... brutto.
- 2-7. W oparciu o art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się prawo opcji polegające na tym, że Zamawiający gwarantuje zakup paliw 60 % wartości umowy tj; zł słownie złotych:, natomiast 40 % tej wartości tj; zł słownie złotych:, będzie realizowane wg potrzeb Zamawiającego. 1. Tankowanie paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo na zasadzie pisemnego potwierdzenia Zamawiającego na stacji paliw w.. przy ulicy... 2. Wykaz pojazdów i sprzętu, które będą zaopatrywane w paliwa przez Wykonawcę: 1) samochód osobowy Fiat Punto nr rej. GBY NA70 2) samochód osobowy Opel Astra nr rej. GKC 408 H 3) samochód osobowy Renault Megane nr rej. GBY 11AC 4) samochód ciężarowo osobowy Lublin II nr rej. GKA 807 B 5) Samochód ciężarowo osobowy Fiat Ducato nr rej. GBY RG60 6) samochód ciężarowo osobowy Fiat Ducato nr rej. GBY NC70 7) samochód ciężarowy Mercedes Atego nr rej. GBY 8A80 + remonter 8) ciągnik Zetor 10540 nr rej. GBY 3T06 9) rębak do gałęzi nr rej. GBY 7U37 10) koparka 1 szt. 11) walec 1 szt. 12) skrapiarka 2 szt. 13) zagęszczarka 2 szt. 14) wykaszarka 2 szt. 15) piła spalinowa 9 szt. 16) podkrzesywacz 2 szt. 17) kosiarka spalinowa 1 szt. 18) dmuchawa 2 szt. 3. Fakturowanie za wydane paliwo odbywać się będzie co 14 dni. 4. Podstawą do rozliczenia i zapłaty będą faktury Wykonawcy. 5. Płatność będzie następowała przelewem na konto Wykonawcy w przeciągu 14-tu dni od daty otrzymania faktury. 5 Termin realizacji zamówienia następować będzie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 6 Zamawiający będzie analizował w trakcie obowiązywania umowy bytowski rynek paliw. W przypadku stwierdzenia stosowania przez Wykonawcę niekorzystnych cen w porównaniu z innymi okolicznymi stacjami paliw, Zamawiający odstąpi od umowy. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5 % zagwarantowanej wartości umownej towaru, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 4 7 8 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 % zagwarantowanej wartości umownej towaru w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.
- 3-9 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 10 11 12 ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA :
PZ.2721.27.2015 W Z Ó R CZĘŚĆ II Załącznik nr 5 U M O W A NR... / 2015 Zawarta w dniu... 2015 roku w Bytowie pomiędzy: Powiatem Bytowskim - NIP 842 164 30 30 Zarządem Dróg Powiatowych w Bytowie ul. Leśna 1, 77-100 Bytów zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym Mariana Miazgę Dyrektora przy kontrasygnacie: Sylwii Brovchenko Głównego Księgowego a zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 1.... 2.... o następującej treści: 1 Podstawę zawarcia umowy stanowi: zamówienie publiczne organizowane w trybie przetargu nieograniczonego częściowego z dnia 14.12.2015 roku zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, b) Oferta. 2 3 1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego zaopatrywania w paliwa pojazdy i sprzęt Zamawiającego Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku w 2016 roku w przewidywanych ilościach: Benzyna Pb/95 2 500 l Olej napędowy ON 14 000 l 2. Ceny jednostkowe brutto poszczególnych asortymentów paliw : Benzyna Pb/95... zł / l Olej napędowy ON... zł / l 3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania upustu od cen jednostkowych brutto w dniu zakupu paliw w wysokości.. %. 4. Oferowane ceny jednostkowe brutto mogą ulegać zmianie z powodów niezależnych od Wykonawcy (np; zmiana kursu dolara, zmiana akcyzy, zmiana ceny ropy naftowej na rynkach światowych). O każdej zmianie Wykonawca winien zawiadomić Zamawiającego. 5. Umowne ilości poszczególnych asortymentów paliw mogą ulec zmianom z powodu faktycznych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 6. Szacunkowa wartość zamówienia po upuście wynosi:... zł brutto słownie złotych:...... brutto.
- 2-7. W oparciu o art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się prawo opcji polegające na tym, że Zamawiający gwarantuje zakup paliw 60 % wartości umowy tj; zł słownie złotych:, natomiast 40 % tej wartości tj; zł słownie złotych:, będzie realizowane wg potrzeb Zamawiającego. 1. Tankowanie paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo na zasadzie pisemnego potwierdzenia Zamawiającego na stacji paliw w.. przy ulicy... 2. Wykaz pojazdów i sprzętu, które będą zaopatrywane w paliwa przez Wykonawcę: 1) samochód osobowy Fiat Grande Punto nr rej. GBY77PE, 2) samochód Mercedes Benz VITO nr rej. GBY 93 EN, 3) Volkswagen Transporter GBY H155, 4) ciągnik Belarus 820 nr rej. GBY MX27, 5) rębak do gałęzi nr rej. GBY Y931 1 szt. 6) skrapiarka 1 szt. 7) piła spalinowa 5 szt. 8) zagęszczarka 2 szt. 9) wykaszarka 2 szt. 10) dmuchawa 2 szt. 11) walec 1 szt. 3. Fakturowanie za wydane paliwo odbywać się będzie co 14 dni. 4. Podstawą do rozliczenia i zapłaty będą faktury Wykonawcy. 5. Płatność będzie następowała przelewem na konto Wykonawcy w przeciągu 14-tu dni od daty otrzymania faktury. 5 Termin realizacji zamówienia następować będzie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 6 Zamawiający będzie analizował w trakcie obowiązywania umowy miastecki rynek paliw. W przypadku stwierdzenia stosowania przez Wykonawcę niekorzystnych cen w porównaniu z innymi okolicznymi stacjami paliw, Zamawiający odstąpi od umowy. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5 % zagwarantowanej wartości umownej towaru, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 4 7 8 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 % zagwarantowanej wartości umownej towaru w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający 9 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
- 3 - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 10 11 12 ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA :
PZ.2721.27.2015 W Z Ó R CZĘŚĆ III Załącznik nr 5 U M O W A NR... / 2015 Zawarta w dniu... 2015 roku w Bytowie pomiędzy: Powiatem Bytowskim - NIP 842 164 30 30 Zarządem Dróg Powiatowych w Bytowie ul. Leśna 1, 77-100 Bytów zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Mariana Miazgę Dyrektora przy kontrasygnacie: Sylwii Brovchenko Głównego Księgowego a zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 1.... 2.... o następującej treści: 1 Podstawę zawarcia umowy stanowi: zamówienie publiczne organizowane w trybie przetargu nieograniczonego częściowego z dnia 14.12.2015 roku zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, b) Oferta. 1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego zaopatrywania w auto gaz LPG Zamawiającego Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku w 2016 roku w przewidywanej ilości 1 600 l do samochodu osobowego marki Grande Punto nr rej. GBY77PE. 2 3 2. Cena jednostkowa brutto Auto Gaz LPG... zł / l 3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania upustu od cen jednostkowych brutto w dniu zakupu produktu w wysokości.. %. 4. Oferowane ceny jednostkowe brutto mogą ulegać zmianie z powodów niezależnych od Wykonawcy (np; zmiana kursu dolara, zmiana akcyzy, zmiana ceny gazu na rynkach światowych). O każdej zmianie Wykonawca winien zawiadomić Zamawiającego. 5. Szacunkowa wartość zamówienia po upuście wynosi:... zł brutto słownie złotych:...... brutto.
- 2-6. W oparciu o art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się prawo opcji polegające na tym, że Zamawiający gwarantuje zakup gazu LPG 60 % wartości umowy tj; zł słownie złotych:, natomiast 40 % tej wartości tj; zł słownie złotych:, będzie realizowane wg potrzeb Zamawiającego. 1. Tankowanie paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo na zasadzie pisemnego potwierdzenia Zamawiającego na stacji paliw w.. przy ulicy... 2. Fakturowanie za wydany gaz LPG odbywać się będzie na koniec miesiąca. 3. Podstawą do rozliczenia i zapłaty będzie faktura Wykonawcy. 4. Płatność będzie następowała przelewem na konto Wykonawcy w przeciągu 14-tu dni od daty otrzymania faktury. 5 Termin realizacji zamówienia następować będzie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 6 Zamawiający będzie analizował w trakcie obowiązywania umowy miastecki rynek paliw. W przypadku stwierdzenia stosowania przez Wykonawcę niekorzystnych cen w porównaniu z innymi okolicznymi stacjami paliw, Zamawiający odstąpi od umowy. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5 % zagwarantowanej wartości umownej towaru, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 8 4 7 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 % zagwarantowanej wartości umownej towaru w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający 9 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 10 11 12 ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA :