UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia 24.03.2017r zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000033438, Kapitał Zakładowy 192 773 600,00 zł., zwaną w umowie ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez Zarząd, w imieniu którego działają: 1. Prezes Zarządu - mgr inż. Leszek Trzeciak 2. Wiceprezes Zarządu - mgr inż. Paweł Olszewski a *... z siedzibą w.. przy ul.... zarejestrowaną w... NIP. REGON reprezentowaną przez 1... *podmiotami działającymi wspólnie: 1.... z siedzibą w... przy ul... zarejestrowaną w... NIP. REGON reprezentowaną przez.. 2.... z siedzibą w... przy ul.... zarejestrowaną w... NIP.. REGON reprezentowaną przez.. zwanym dalej WYKONAWCĄ, została zawarta umowa o następującej treści: * niepotrzebne skreślić 1 PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z dn. 2.11.2016r., SIWZ i ofertą WYKONAWCY. 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Świadczenie usługi dla dostępu do sieci internetowej w Wodociągach Miejskich w Radomiu sp. z o.o. w okresie 36 miesięcy: 2. Szczegółowy zakres rzeczowy określa Opis przedmiotu zamówienia, który jest załącznikiem do niniejszej umowy. 1. Termin realizacji umowy: 3 TERMIN REALIZACJI a) do 120 dni na uruchomienie usługi licząc od daty podpisania umowy. Zakończenie prac instalacyjnych zostanie potwierdzone podpisaniem końcowego protokołu odbioru między stronami.
b) świadczenie usługi przez okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru c) aktywacja usługi internetowej powinna nastąpić jednego dnia we wszystkich lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego 4 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą tj. Netto...... zł. podatek VAT (23%) brutto Słownie brutto: W tym: Cena za przeprowadzenie prac instalacyjnych wynosi: Netto podatek VAT (23%) brutto Słownie brutto: Cena miesięcznego abonamentu wynosi Netto podatek VAT (23%) brutto Słownie brutto: 2. Przedmiot umowy będzie rozliczany fakturami częściowymi w następujący sposób: a) Pierwsza faktura częściowa po zakończeniu prac instalacyjnych co zostanie potwierdzone protokołem odbioru b) Kolejne faktury abonamentowe płatne w okresach comiesięcznych 3. Wynagrodzenie ustalone w punkcie 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia nowej urzędowej stawki podatku VAT podanej w formularzu cenowym. 4. Jeżeli data podpisania końcowego protokołu odbioru nie odbędzie się 1-go dnia roboczego danego miesiąca, to wynagrodzenie za abonament w tym miesiącu będzie liczone proporcjonalnie od ilości dni od podpisania końcowego protokołu odbioru. 5. Wynagrodzenie brutto zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy a w szczególności: a) koszty dostawy urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, b) koszty zakupu i instalacji oprogramowania niezbędnego do realizacji przedmiotu umowy, c) koszty serwisu w okresie obowiązywania umowy, d) koszty, których poniesienie przy realizacji przedmiotu umowy zapewni udzielenie pełnej gwarancji jakości należytego wykonania umowy,
e) koszty skutków inflacji i przewidywanej zmiany cen w okresie realizacji przedmiotu umowy 6. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych raz w miesiącu za usługi wykonane w tym terminie. 7. Wynagrodzenie za wykonanie usługi zostanie uregulowane przelewem na rachunek Wykonawcy nr.. w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury, z tymże Wykonawca jest zobowiązany doręczyć fakturę nie później niż w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 8. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby faktura zawierała numer niniejszej umowy. 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 5 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, przedstawioną ofertą przetargową oraz niniejszą umową i przepisami prawa polskiego; 2. zainstalowania i uruchomienia oprogramowania umożliwiającego stały dostęp do Internetu w miejscach docelowych o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 3. wyposażenia serwerowni oraz pozostałych obiektów w niezbędne urządzenia - zestawy sieciowe do świadczenia usługi dostęp do Internetu wraz z ich montażem. 4. zapewnienia obsługi serwisowej dostępnej 24/7 dni w tygodniu /365 dni w roku 5. przeszkolenie wskazanych osób przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu. 6. zachowania wymaganej staranności i terminowości w trakcie wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy; 7. stałej współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy; 8. wykonania prac stanowiących przedmiot umowy przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością; 9. Poniesienia odpowiedzialności i pokrycia kosztów za ewentualne: a) szkody i zniszczenia spowodowane podczas realizacji przedmiotu umowy w majątku Zamawiającego; b) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji usługi z winy Wykonawcy. 6 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Stała współpraca z Wykonawcą podczas realizacji przedmiotu umowy. 2. Odbiór wykonanego przedmiotu umowy i sporządzenie końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy 3. udostępnia wewnętrzną strukturę sieci LAN do rozprowadzenia Internetu wewnątrz obiektów 4. Zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych w 4. 7 GWARANCJA
1. Wykonawca udziela gwarancji na urządzenia służące do realizacji przedmiotu umowy przez cały okres jej trwania. 2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania końcowego protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę. 8 KARY UMOWNE W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących przypadkach i okolicznościach: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 6 % wartości umownej brutto opisanej w 4 ust.1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. b) w wysokości 0,2 kwoty brutto z 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) w wysokości 6 % wartości umownej brutto opisanej w 4 ust.1, w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w 10 ust. 1 i 3. b) w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. 3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit. b) nie będą naliczane w sytuacji, gdy zwłoka w realizacji umowy nastąpi z powodu następujący powodów: a) działania siły wyższej - przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe przewidzenia, których Strony nie mogły przewidzieć, ani im zapobiec i są przez Strony niemożliwe do pokonania poprzez działanie z należytą starannością, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, akty prawne organów władzy lub administracji publicznej uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, b) planowanej konserwacji sieci, w sytuacji, gdy Wykonawca został powiadomiony o planowanej konserwacji z uprzedzeniem z uprzedzeniem 5 dni roboczych a wykonanie konserwacji nie przekroczy 2 godzin. 4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.. 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy. b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej mimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia w terminie określonym w 4 ust. 7 umowy. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 10 ZMIANA UMOWY 1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 11 NADZÓR NAD REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY 1. Za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest.. 2. Za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest.. 12 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Przed podpisaniem umowy wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej zabezpieczeniem", w kwocie.. słownie, która stanowi 10% ceny ofertowej brutto. Formą zabezpieczenia jest. 2. Zabezpieczenie służy do zaspokojenia roszczeń pieniężnych Zamawiających powstałych w związku ze stwierdzeniem odpowiedzialności kontraktowej WYKONAWCY. Zaspokojenie roszczeń może być dokonane do kwoty określonej w ust. 1, niezależnie od wysokości naliczonych kar umownych. 3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w następujących wysokościach i terminach: a) Zamawiający zwróci 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 13 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust.2 lit. A lub/i b bez ponoszenia konsekwencji finansowych z tego tytułu, w przypadku stwierdzenia, że wykonana usługa jest niezgodna z przyjętą ofertą i zawartą umową. Zapłata zatrzymanej płatności bez odsetek ustawowych może nastąpić po rozstrzygnięciu postępowania reklamacyjnego, obowiązującego u Wykonawcy.
2. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść należnych mu wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie. 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 2. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z dn. 2 listopada 2016r. oraz Kodeksu Cywilnego. 3. Ewentualne spory między Stronami wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z Umowy, na drodze bezpośrednich negocjacji. 5. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 7. Integralną część umowy stanowi: a) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, b) Instrukcja trybu postępowania reklamacyjnego obowiązującego u Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: