Umowa Nr 6/UT/2015 zawarta w dniu... pomiędzy

Transkrypt

1 Umowa Nr 6/UT/2015 zawarta w dniu... pomiędzy Załącznik nr 5 Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy ul. Gajdy 13, Brodnica, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS z kapitałem zakładowym ,00 zł., posiadający numer identyfikacji podatkowej reprezentowanym przez: 1. Janusz Posłuszny - Prezes Zarządu 2. Eugeniusz Skonieczka - Zastępca Prezesa Zarządu Zwanym dalej Zamawiającym, a... wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem KRS... z kapitałem zakładowym..., posiadający numer identyfikacji podatkowej... reprezentowanym przez: Zwanym dalej Wykonawca, została zawarta umowa następującej treści: Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym w ramach zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu... r.

2 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia znak 6/UT/2015, oraz złożoną ofertą z dnia...r, do dostarczenia 1 sztuki fabrycznie nowej kołowej ładowarki teleskopowej, zwanej dalej przedmiotem umowy; marka..., typ... rok produkcji..., stanowiący przedmiot niniejszej umowy. 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy zgodnie z przedstawioną charakterystyką. 3. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do siedziby Zamawiającego tj Brodnica, ul. Gajdy 13, w terminie do 7 grudnia 2015 roku. 4. Koszty dostawy i ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas transportu ponosi Wykonawca. 2 Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości... zł netto (słownie:... 00/100), brutto... zł. (słownie:... 00/100) w tym podatek VAT 23%... zł. (słownie: /100) 3 1. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawię faktury płatnej przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury i odbioru przedmiotu umowy. 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez strony. 3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki. 4. Wszelkie zobowiązania finansowe związane z przedmiotem zamówienia wobec podwykonawców reguluje Wykonawca. 5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do dostarczenia w terminie 3 dni przed datą dostawy. 4 Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Dostarczenia z przedmiotem umowy dokumentację: a) dokumentacja techniczno ruchowa w języku polskim b) katalog części zamiennych w języku polskim, c) książka gwarancyjna,

3 d) zaświadczenie o emisji spalin, e) deklaracja zgodności z CE na oferowaną ładowarkę 2. Dostarczę trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę, skrzynkę narzędziową, 3. Zapewniam serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanej ładowarki. 4. Przeszkolę w cenie ładowarki dwóch operatorów (pracowników Zamawiającego) w zakresie budowy i obsługi ładowarki teleskopowej. 5. Zapewniam, że czas reakcji w przypadku awarii łądowarki teleskopowej wynosi maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia. 5 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, b) w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem 6, b) w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto nieodebranego niewadliwego przedmiotu umowy przez Zamawiającego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, c) wysokość kar umownych, o których mowa w pkt. 1b i 2b nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w 2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 6 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 1) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 7 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w 2 powyżej 90 dni b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru lub odmawia odbioru niewadliwego przedmiotu umowy. 8

4 1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich dopuszcza możliwość dokonania zmian niniejszej umowy. Konieczności zmiany umownego terminu realizacji zamówienia z powodu: a) działania siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, b) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych problemami z jego zdolnością płatniczą lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, c) z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, d) z powodu zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od wykonawcy po uzyskaniu zgody zamawiającego, e) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego; f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów strony winny informować się pisemnie. 3. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 9 Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będę przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuję się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 11 Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Podpisy stron

5 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY