PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwana dalej Umową 1. OŚWIADCZENIA DEWELOPERA 1. Pełnomocnik w imieniu Dewelopera oświadcza, że: ------------------------------------------ 1) na podstawie umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości z dnia 4 czerwca 2014 roku, sporządzonej przez notariusza Wojciecha Kamińskiego z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu (Repertorium A numer 46620/2014), jest ujawnionym pod poprzednią firmą spółki, to jest: Global Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa w dziale II księgi wieczystej numer WR1K/00236361/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, współwłaścicielem nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych geodezyjnie numerami: ------------------------------------------------------------------------- 2/15, AM-22, o powierzchni 0,5449 ha, położonej we Wrocławiu, obręb 0005 Plac Grunwaldzki, przy ulicy Romana Dmowskiego numer 17C, D, E, F, G, H, I, -------------------------------------------------------------------------------------------- 2/14, AM-22, o powierzchni 0,0309 ha, położonej we Wrocławiu, obręb 0005 Plac Grunwaldzki, -------------------------------------------------------------------------- zwanej dalej jako: Nieruchomość, ----------------------------------------------------------- 2) na podstawie umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości z dnia 4 czerwca 2014 roku, sporządzonej przez notariusza Wojciecha Kamińskiego z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu (Repertorium A numer 46620/2014), jest ujawnionym pod poprzednią firmą spółki, to jest: Global Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa w dziale II księgi wieczystej numer WR1K/00236360/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, współwłaścicielem nieruchomości składającej się z działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem: 2/12, AM-22, o powierzchni 0,0835 ha, położonej we Wrocławiu, obręb 0005 Plac Grunwaldzki, przy ulicy Romana Dmowskiego zwana dalej jako: Nieruchomość pod Drogę, ---------------------------------------------- 3) w księdze wieczystej numer WR1K/00236361/1, prowadzonej dla Nieruchomości: a) w dziale I-O widnieją wzmianki wynikające z zawartych umów ustanowienia odrębnej własności lokali oraz sprzedaży, które to nie dotyczą przedmiotu niniejszej umowy, --------------------------------------------------------------------------- 3 b) w dziale II widnieją wzmianki dotyczące wyodrębnienia lokali i założenia dla nich nowych ksiąg wieczystych, przy czym nie dotyczą one przedmiotu niniejszej umowy, oraz widnieje wzmianka numer DZ.KW./WR1K/44473/16 z dnia 26.07.2016 r. która dotyczy wniosku Dewelopera o ujawnienie zmiany firmy spółki z dotychczasowej Global Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa na obecną, to jest GC Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa, ------------------ c) w dziale III wpisane są: -------------------------------------------------------------------- roszczenia o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokali mieszkalnych i przeniesienie prawa własności tych lokali oraz o zawarcie przyrzeczonych
S t r o n a 2 umów sprzedaży, oraz wzmianki dotyczące wykreślenia bądź wpisu takich roszczeń, przy czym Pełnomocnik w imieniu Dewelopera zapewnia, że żaden z wpisów i wzmianek nie dotyczy Przedmiotu niniejszej umowy; ---- odpłatna, bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie posadowienia stacji elektroenergetycznej 20/0,4 kv 630 kva, posadowienia linii kablowych SN do zasilania stacji transformatorowej, dla której pas ochronny wynosić będzie 1,5 m, posadowienia linii kablowych NN wraz z zestawem złączowo-pomiarowym NN dla zasilania rezerwowego, dla której pas ochronny wynosić będzie 1,0 m, zainstalowania układów pomiarowo-rozliczeniowych, całodobowego, nieutrudnionego dostępu (przejazdu i przechodu) do wskazanych urządzeń elektroenergetycznych w przypadku konieczności wykonania czynności związanych z eksploatacją, modernizacją, konserwacją i usuwaniem awarii, a także ich rozbudową, na rzecz: Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (REGON 230179216). ------------------------------------------------ nieodpłatna służebność przesyłu na czas istnienia urządzeń przesyłowych, których przedmiotem jest ustanawiana służebność, polegającej na prawie do posadowienia na nieruchomości przyłącza ciepłowniczego oraz korzystania i eksploatacji tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem; prawie korzystania z nieruchomości, na której posadowione jest przyłącze ciepłownicze polegające na swobodnym dostępie do tych urządzeń w celu przeprowadzenia prac związanych z ich eksploatacją, konserwacją, remontem, modernizacją, rozbudową i usuwaniem awarii, z ograniczeniem jej wykonywania do działki gruntu numer 2/15, na rzecz Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (REGON: 017341819) oraz jej każdoczesnego następcy prawnego; oraz ------------------------------------------------------------------------- bezterminowa i nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie korzystania, dostępu i podłączenia się do infrastruktury technicznej w zakresie dostawy mediów, znajdującej się na działce 2/15, w szczególności dostępu do sieci i przyłączy gazu, a także sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych, z ograniczeniem jej wykonywania do działki numer 2/15, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 2/13, o powierzchni 0,0772 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00152351/5, ------------------------------ d) w dziale IV wpisane są: -------------------------------------------------------------------- roszczenia o ustanowienie hipotek jednocześnie z wyodrębnianiem z księgi macierzystej lokali mieszkalnych innych niż będących przedmiotem niniejszej umowy i Bank na którego rzecz mają być wpisane te roszczenia w załączonych do tych wniosków oświadczeniach, wskazał że roszczenia te nie dotyczą lokali/ gruntów innych niż wskazane w tych oświadczeniach wyodrębnianych do nowozakładanych ksiąg wieczystych, to jest roszczenia to nie dotyczą przedmiotów niniejszej umowy oraz widnieją wzmianki o wpis i wykreślenie takich roszczeń, przy czym żadna z nich nie dotyczy przedmiotu niniejszej umowy, -------------------------------------------------------
S t r o n a 3 4) w księdze wieczystej numer WR1K/00236360/4, prowadzonej dla Nieruchomości pod Drogę: ---------------------------------------------------------------------------------------- a) w dziale II widnieją wzmianki dotyczące wpisu innych współwłaścicieli, przy czym nie dotyczą one przedmiotu niniejszej umowy, oraz widnieje wzmianka numer DZ.KW./WR1K/44474/16 z dnia 26.07.2016 r. która dotyczy wniosku Dewelopera o ujawnienie zmiany firmy spółki z dotychczasowej Global Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa na obecną, to jest GC Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa, - b) w dziale III wpisane są:----------------------------------------------------------------------- nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa, polegająca na prawie wyłącznego korzystania z czterech miejsc postojowych, znajdujących się na tej działce, oznaczonych na załączniku do Aktu (w którym została ustanowiona) kolorem zielonym oraz prawie przechodu i przejazdu przez działkę numer 2/12 w celu wykonywania wyżej wymienionej służebności, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości składającej się z działki numer 2/13, o powierzchni 0,0772 ha, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Romana Dmowskiego numer 17B, obręb Plac Grunwaldzki, gmina miasto Wrocław, powiat miasto Wrocław, województwo dolnośląskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer WR1K/00152351/5; --- bezterminowa i nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie korzystania, dostępu i podłączenia się do infrastruktury technicznej w zakresie dostawy mediów, znajdującej się na działce 2/12, w szczególności dostępu do sieci i przyłączy gazu, a także sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 2/13, o powierzchni 0,0772 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00152351/5, -------------------------------- c) dział IV widnieje wzmianka o wpis hipoteki łącznej na udziale innego współwłaściciela, która nie dotyczy przedmiotu niniejszej umowy; ----------------- 5) na podstawie Oświadczenia o ustanowieniu służebności i ustanowieniu odrębnej własności lokali z dnia 16 marca 2016 roku, sporządzonego przez notariusza Monikę Staszowską z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu (Repertorium A numer 25023/2016), jest ujawnionym pod poprzednią firmą spółki, to jest: Global Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa w dziale II księgi wieczystej numer WR1K/00343308/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, współwłaścicielem lokalu niemieszkalnego garażu wielostanowiskowego numer 1P, zwanego dalej Garażem lub Parkingiem 1P, o powierzchni 3.294,89 m 2, położonego na kondygnacji minus jeden (-1) w budynku we Wrocławiu, przy ulicy Romana Dmowskiego numer 17 C-F, a z wyżej opisanym lokalem niemieszkalnym - garażem wielostanowiskowym numer 1P, związany jest udział wynoszący 2.275/10.000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą WR1K/00236361/1, -------------
S t r o n a 4 6) w dziale II księgi wieczystej numer WR1K/00343308/5: widnieją wzmianki, które dotyczą wpisu innych współwłaścicieli, które nie dotyczą przedmiotu tej umowy, oraz widnieje wzmianka numer DZ.KW./WR1K/44475/16 z dnia 26.07.2016 r. która dotyczy wniosku Dewelopera o ujawnienie zmiany firmy spółki z dotychczasowej Global Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa na obecną, to jest GC Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa -------------------------------------------------- 7) dział III księgi wieczystej KW numer WR1K/00343308/5 wolny jest od wszelkich wpisów i wzmianek o wnioskach, ---------------------------------------------- 8) w dziale IV księgi wieczystej KW numer WR1K/00343309/2 widnieją wzmianki o wnioskach o wpisy hipotek na udziałach innych niż Sprzedającego i nie dotyczą przedmiotu niniejszej umowy. --------------------------------------------------------------- Komentarz [AZ1]: Parking 1P 9) na podstawie Oświadczenia o ustanowieniu służebności i ustanowieniu odrębnej własności lokali z dnia 16 marca 2016 roku, sporządzonego przez notariusza Monikę Staszowską z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu (Repertorium A numer 25023/2016), jest ujawnionym pod poprzednią firmą spółki, to jest: Global Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa w dziale II księgi wieczystej numer WR1K/00343309/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, współwłaścicielem lokalu niemieszkalnego garażu wielostanowiskowego numer 2P, zwanego dalej Garażem lub Parkingiem 2P, o powierzchni 904,16 m 2, położonego na kondygnacji pierwszej w budynku we Wrocławiu, przy ulicy Romana Dmowskiego numer 17 C-F, a z wyżej opisanym lokalem niemieszkalnym - garażem wielostanowiskowym numer 2P, związany jest udział wynoszący 624/10.000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą WR1K/00236361/1,, ----------------------------------- 10) w dziale II księgi wieczystej numer WR1K/00343309/2: widnieją wzmianki, które dotyczą wpisu innych współwłaścicieli, które nie dotyczą przedmiotu tej umowy, oraz widnieje wzmianka numer DZ.KW./WR1K/44476/16 z dnia 26.07.2016 r. która dotyczy wniosku Dewelopera o ujawnienie zmiany firmy spółki z dotychczasowej Global Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa na obecną, to jest GC Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa ---------------------------------------------------- 11) w dziale III księgi wieczystej KW numer WR1K/00343309/2 widnieje wzmianka numer DZ.KW./20323/16/1 z dnia 09.05.2016r. która dotyczy wniosku o wpis roszczenia o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży udziału na rzecz osoby trzeciej, a która nie dotyczy przedmiotu niniejszej umowy, oraz wzmianka o wykreślenie tego roszczenia, a także wzmianka numer DZ.KW./32984/16/2 z dnia 02.06.2016r., która została błędnie zarejestrowana, ---------------------------------------- 12) w dziale IV księgi wieczystej KW numer WR1K/00343309/2 widnieją wzmianki o wnioskach o wpisy hipotek na udziałach innych niż Sprzedającego i nie dotyczą przedmiotu niniejszej umowy, ----------------------------------------------------------------- Komentarz [AZ2]: Parking 2P
S t r o n a 5 13) na podstawie Oświadczenia o ustanowieniu służebności i ustanowieniu odrębnej własności lokali z dnia 16 marca 2016 roku, sporządzonego przez notariusza Monikę Staszowską z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu (Repertorium A numer 25023/2016), jest ujawnionym pod poprzednią firmą spółki, to jest: Global Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa w dziale II księgi wieczystej numer WR1K/00343311/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wspówłaścicielem lokalu niemieszkalnego garażu wielostanowiskowego numer 3P, zwanego dalej Garażem lub Parkingiem 3P, o powierzchni 399,24 m 2, położonego na kondygnacji pierwszej w budynku we Wrocławiu, przy ulicy Romana Dmowskiego numer 17 C-F, a z wyżej opisanym lokalem niemieszkalnym - garażem wielostanowiskowym numer 3P, związany jest udział wynoszący 276/10.000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą WR1K/00343311/9, --------------------------------------------- 14) w dziale II księgi wieczystej numer WR1K/00343311/9: widnieją wzmianki, które dotyczą wpisu innych współwłaścicieli, które nie dotyczą przedmiotu tej umowy, oraz widnieje wzmianka numer DZ.KW./WR1K/44476/16 z dnia 26.07.2016 r. która dotyczy wniosku Dewelopera o ujawnienie zmiany firmy spółki z dotychczasowej Global Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa na obecną, to jest GC Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa ---------------------------------------------------- 15) dział III i IV księgi wieczystej KW numer WR1K/00343311/9 wolne są od wszelkich wpisów i wzmianek o wnioskach, ----------------------------------------------- Komentarz [AZ3]: parking 3P 16) opisane wyżej Nieruchomość, udział w Nieruchomości pod drogę, oraz Garaż, z zastrzeżeniem pkt 3) - pkt 7) 8) powyżej, wolne są od jakichkolwiek roszczeń i obciążeń na rzecz osób trzecich, w szczególności takich, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2012, poz. 749 ze zmian.) z wyjątkiem roszczeń osób trzecich, które zawarły z Deweloperem umowy przedwstępne i deweloperskie, które jednak nie dotyczą Lokalu będącego przedmiotem tej umowy. ------------------------------------------------ 2. Deweloper oświadcza, że Nieruchomość oraz Nieruchomość pod drogę objęte są postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno zachodniej części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu (Uchwała Nr XIV/336/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 listopada 2007 roku) i znajdują się na terenie oznaczonym w tym planie symbolem 1MU/3 (przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi, usługi kultury, uczelnie wyższe). ------------------------------------------------------------ 3. Deweloper oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie usług związanych z zagospodarowaniem i sprzedażą nieruchomości, jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Ponadto oświadcza, iż w stosunku do niego nie toczy się postępowanie upadłościowe, nie jest stroną postępowania układowego ani nie został postawiony w stan likwidacji oraz, że nie istnieją przesłanki do wszczęcia takich postępowań. ----------------------------------------------
S t r o n a 6 4. Deweloper oświadcza, że dysponuje ostateczną decyzją Prezydenta Wrocławia numer 1333/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę (zmienioną: ostateczną decyzją Prezydenta Wrocławia numer 3371/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku; ostateczną decyzją Prezydenta Wrocławia numer 2284/2012 z dnia 16 maja 2012 roku, sprostowaną następnie postanowieniem Prezydenta Wrocławia numer 2361/12 z dnia 10 sierpnia 2012 roku, ostateczną decyzją Prezydenta Wrocławia numer 5440/2014 z dnia 03 listopada 2014 roku oraz ostateczną decyzją Prezydenta Wrocławia numer 5962/2015 z dnia 06 listopada 2015 roku) przeniesioną na spółkę Global Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ostateczną decyzją Prezydenta Wrocławia numer 2853/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku, a następnie przeniesioną ostateczną decyzją Prezydenta Wrocławia numer 5440/2014 z dnia 03 listopada 2014 roku na spółkę GLOBAL CENTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (zwanymi dalej Pozwoleniem na budowę). ------------------------------------------------------------ Wyżej opisane decyzje są ostateczne i nie zostały zaskarżone. ------------------------ 5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Pozwolenia na budowę na Nieruchomości i Nieruchomości pod drogę zrealizował Przedsięwzięcie deweloperskie, pod nazwą AMSTERDAM, w ramach, którego Deweloper wybudował: ------------------- a) na Nieruchomości, według projektu budowlanego zgodnego z Pozwoleniem na budowę, budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługową, w którym znajdują się lokale mieszkalne, trzy lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalne garaże wielostanowiskowe oraz trzy lokale usługowe, położony we Wrocławiu, przy ulicy Dmowskiego numer 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h, 17i (dalej: Budynek), wraz zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury, -------------------------- b) na Nieruchomości pod drogę, drogą wewnętrzną, która zapewni Nieruchomości i właścicielom lokali w Budynku, niezakłócony i bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ulicy Dmowskiego. ---------------------------------- 6. Deweloper oświadcza, że rozpoczęcie prac związanych z realizacją Przedsięwzięcia deweloperskiego nastąpiło w dniu 01.03.2014 roku, a zakończenie prac nastąpiło dnia 30.12.2015 roku, natomiast dnia 04 lutego 2016 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia wydał decyzję numer 324/2016, która udziela pozwolenia na użytkowanie Budynku i która to wobec nie wniesienia odwołania jest decyzją ostateczną. ------------------- 7. Deweloper oświadcza, że w związku z kolejnymi zawieranymi umowami deweloperskimi i przedwstępnymi stan prawny Nieruchomości oraz Nieruchomości pod drogę, ujawniony w księgach wieczystych może ulegać zmianom poprzez ujawnienie roszczeń nabywców lokali innych niż lokal będący przedmiotem tej umowy, wynikających z tych umów. Deweloper zastrzega sobie prawo ustanowienia na Nieruchomości lub/i Nieruchomości pod drogę, nieograniczonych w czasie, odpłatnych lub nieodpłatnych, ograniczonych praw rzeczowych, odpłatnych lub nieodpłatnych praw obligacyjnych, na rzecz dostawców mediów, w szczególności wody, odbioru nieczystości płynnych, energii elektrycznej i cieplnej, jakie będą potrzebne dla doprowadzenia, wybudowania i utrzymania mediów na Nieruchomości lub Nieruchomości pod
S t r o n a 7 drogę, w tym polegających na umożliwieniu tym dostawcom dostępu do Nieruchomości lub Nieruchomości pod drogę celem posadowienia sieci lub przyłączy wraz z prawem do ich eksploatacji, konserwacji, modernizacji, remontu, usuwania awarii lub rozbudowy, jak również na rzecz nieruchomości sąsiednich oraz nieruchomości lokalowych garaży wielostanowiskowych usytuowanych w Budynku, w celu zapewnienia ich właścicielom dostępu do drogi publicznej. --- 8. Deweloper oświadcza, że wraz z przeniesieniem na Nabywcę własności Lokalu, na Nabywcę przeniesiony zostanie związany z Lokalem udział w nieruchomości wspólnej, obliczony zgodnie z normą, o której mowa w 6 ust. 9 niniejszej Umowy, zgodnie z dyspozycją art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U.2000.80.903 t.j.) i odpowiadający stosunkowi powierzchni użytkowej Lokalu wraz pomieszczeniem do niego przynależnym (o ile takie będzie do niego przynależały) do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. W taki sam sposób zostanie wyliczony udział w Nieruchomości Wspólnej związany z Garażem. Powyższe powierzchnie zostały ustalone w wyniku obmiarów powykonawczych dokonanych zgodnie z 6 tego aktu. --------------------------------- 9. Deweloper oświadcza, że nieruchomość wspólną, stanowić będzie prawo własności Nieruchomości oraz części Budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, a zapewniają prawidłowe korzystanie z Budynku (dalej: Nieruchomość Wspólna). --------------------------------------------- 2. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA NABYWCY 1. Nabywca oświadcza, że został poinformowany przez Dewelopera o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa Dewelopera z następującymi dokumentami: aktualnym stanem ksiąg wieczystych prowadzonych dla Nieruchomości oraz Nieruchomości pod Drogę, kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Dewelopera, kopią Pozwolenia na budowę, projektem architektoniczno-budowlanym dotyczącym realizowanej przez Dewelopera inwestycji oraz sprawozdaniem finansowym Dewelopera za okres od 24 marca 2014r. do 30 czerwca 2015r. oraz pozwoleniem na użytkowanie Budynku. ----------------------------------------------------------------------------------------- 2. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym Budynku, planami zagospodarowania Budynku, jego otoczenia i wyglądu zewnętrznego, rzutami wszystkich kondygnacji Budynku i na ich podstawie dokonał wyboru przedmiotów Umowy, o których mowa w 3 ust. 1 Umowy. ------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Nabywca wyraża zgodę na obciążenie Nieruchomości i/lub Nieruchomości pod drogę w sposób wskazany w 1 ust. 7 Umowy. ------------------------------------------ 3. PRZEDMIOT UMOWY I CENA 1. Nabywca, oświadcza, że po umożliwieniu mu przez Dewelopera zapoznania się z lokalizacją i sposobem zagospodarowania Nieruchomości, projektem budowlanym
S t r o n a 8 Budynku, rzutami kondygnacji w Budynku i rzutami lokali oraz stanem zaawansowania prac dokonał wyboru: ----------------------------------------------------------- 1) lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Lokalem, oznaczonego numerem roboczym [***], (o numerze administracyjnym: ulica Romana Dmowskiego [***]) o powierzchni użytkowej wynoszącej [***] m², składającego się z: [***], usytuowanego na kondygnacji [***] ([***] piętrze) Budynku, do którego przylegać będzie Balkon/Taras, którego rzut i układ pomieszczeń przedstawia Załącznik numer 2 i do którego przynależeć będzie komórka lokatorska oznaczona numerem roboczym [***], o projektowej powierzchni użytkowej wynoszącej [***] m², położona na kondygnacji [***] ([***] piętrze), zwana dalej Komórką Lokatorską, której usytuowanie na kondygnacji przedstawia Załącznik numer 2a, ------------------------------------------------------------------------ 2) znajdującego się w lokalu niemieszkalnym garażu wielostanowiskowym numer Parking 1P /Parking 2P / Parking 3P, zwanego dalej Garażem, położonym na kondygnacji podziemnej (-1) Budynku/ położonym na kondygnacji pierwszej Budynku miejsca postojowego numer [***], o powierzchni 12,50 m 2 (dalej jako: Miejsce Postojowe), którego usytuowanie przedstawia Załącznik numer 3, / oraz zaplecza numer [***], o powierzchni [***] (dalej jako: Zaplecze Miejsca Postojowego w Garażu), którego usytuowanie przedstawia Załącznik numer 3, / miejsca dla motocykli numer [***], o powierzchni [***] (dalej jako: Miejsce dla motocykli), którego położenie przedstawia Załącznik numer 3 / komórki lokatorska numer [***], o powierzchni [***] (dalej jako: Komórka Lokatorska w Garażu), której położenie przedstawia Załącznik numer 3; --------------------- Komentarz [MP4]: zaplecza przypisane są do miejsc postojowych numer 112,113 i 120 w parkingu P2 Lokal wraz z Komórką Lokatorską, udział w Nieruchomości pod drogę, udział w Garażu, zwane są w tej Umowie łącznie również Przedmiotami Umowy. ----------- 2. Deweloper zobowiązuje się w związku z wybudowaniem Budynku i Lokalu na Nieruchomości: ------------------------------------------------------------------------------------- 1) przystąpić wraz z Nabywcą do odbioru Lokalu wraz z przynależną Komórką Lokatorską, udziału w Nieruchomości pod drogę oraz Miejsca Postojowego / Zaplecza Miejsca Postojowego w Garażu / Komórki Lokatorskiej w Garażu / Miejsca dla motocykli, -------------------------------------------------------------------- 2) ustanowić odrębną własność i sprzedać Nabywcy, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń (poza wymienionymi w niniejszej umowie), własność Lokalu z przynależną Komórką Lokatorską wraz z udziałem w Nieruchomości wspólnej, jako prawem związanym z prawem własności Lokalu oraz prawami niezbędnymi do korzystania z Lokalu; ------------------------------------------------- 3) sprzedać Nabywcy w stanie wolnym od wszelkich obciążeń (poza wymienionymi w niniejszej umowie) udział w Nieruchomości pod drogę, wynoszący /10.000 części; ----------------------------------------------- 4) sprzedać Nabywcy w stanie wolnym od wszelkich obciążeń (poza wymienionymi w niniejszej umowie), udział w Garażu wraz z udziałem w Nieruchomości wspólnej, z którym związane będzie prawo do wyłącznego korzystania z Miejsca Postojowego / Zaplecza Miejsca Postojowego w Garażu / Komórki Lokatorskiej w Garażu / Miejsca dla motocykli, wynoszący
S t r o n a 9 /10.000 części. -------------------------------------------------------------- 3. Nabywca zobowiązuje się: ----------------------------------------------------------------------- 1) do zapłaty Ceny Całkowitej w wysokości i terminach wskazanych niniejszej Umowy przed zawarciem Umowy Przyrzeczonej, o której mowa w 4 poniżej; -- 2) do dokonania odbioru Lokalu z przynależną Komórką Lokatorską, udziału w Nieruchomości pod drogę oraz Miejsca Postojowego / Zaplecza Miejsca Postojowego w Garażu / Komórki Lokatorskiej w Garażu / Miejsca dla motocykli zgodnie z postanowieniami tej Umowy; ---------------------------------------------------- 3) kupić w stanie wolnym od wszelkich obciążeń (poza wymienionymi w niniejszej umowie) Lokal z przynależną Komórką Lokatorską wraz z odpowiadającym mu udziałem w Nieruchomości Wspólnej oraz prawami niezbędnymi do korzystania z Lokalu; ------------------------------------------------------------------------------------------ 4) kupić w stanie wolnym od wszelkich obciążeń (poza wymienionymi w niniejszej umowie) udział w Nieruchomości pod drogę, wynoszący /10.000 części; --------------------------------------------------------------------------------------------- 5) kupić udział w tym Garażu, z którym związane będzie prawo do wyłącznego korzystania z Miejsca Postojowego / Komórki Lokatorskiej w Garażu / Miejsca dla motocykli, wynoszący /10.000 części; ---------------------------------- 6) od dnia następującego po dniu, w którym dokonano odbioru Lokalu z przynależną Komórką Lokatorską, udziału w Nieruchomości pod drogę oraz Miejsca Postojowego / Zaplecza Miejsca Postojowego w Garażu / Komórki Lokatorskiej w Garażu / Miejsca dla motocykli do ponoszenia kosztów zarządu Nieruchomością Wspólną oraz do ponoszenia kosztów związanych z nieruchomością nie będącą nieruchomością wspólną Nieruchomością pod drogę w części przypadającej na nabywany przez niego Lokal i udział w Nieruchomości pod drogę; ----------------------------------------------------------------- 7) korzystać z Przedmiotów Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z dobrymi obyczajami, w tym korzystać z Lokalu, wyłącznie na cele mieszkaniowe i korzystać z udziału w Garażu, z Nieruchomości i Budynku oraz Nieruchomości pod Drogę z uwzględnieniem praw i potrzeb innych użytkowników. ---------------------------------------------------------------------------------- 4. (Skreślono) ----------------------------------------------------------------------------------------- 5. (Skreślono) -------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Nabywca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Dewelopera cenę w łącznej wysokości [***] złotych brutto, w tym podatek od towarów i usług w wysokości 8 % dla Lokalu oraz 23 % dla udziału w Nieruchomości drogowej oraz udziału w Garażu, (dalej jako: Cena Brutto Przedmiotów Umowy. ----------------------------------------------------------- 7. Łączna Cena Brutto obejmuje: -------------------------------------------------------------------- 1) Cenę Lokalu wraz z przynależną Komórką Lokatorską w łącznej kwocie [***] zł brutto (w tym cena za Komórkę Lokatorską w kwocie [***] zł brutto), w tym należny podatek od towarów i usług (dalej jako: Cena Lokalu), to jest [***] zł brutto za jeden metr kwadratowy); --------------------------------------------------------- 2) Cenę udziału w Nieruchomości pod drogę w kwocie [***] zł brutto, w tym należny podatek od towarów i usług (dalej jako: Cena udziału w Nieruchomości pod drogę); --------------------------------------------------------------------------------------
S t r o n a 10 3) Cenę udziału w Garażu, z którym związane będzie prawo do wyłącznego korzystania z Miejsca Postojowego/ Zaplecza Miejsca Postojowego / Komórki Lokatorskiej w Garażu/Miejsca dla motocykli, w kwocie [***] zł brutto, w tym należny podatek od towarów i usług (dalej jako: Cena udziału w Garażu). -------- 8. Nabywca wyraża nieodwołalną zgodę na umowne dokonanie przez Dewelopera w imieniu Nabywcy podziału do korzystania z części Nieruchomości wspólnej, w ten sposób, że Nabywca i właściciele pozostałych lokali, będący współwłaścicielami nieruchomości wspólnej, będą korzystać bezterminowo i na zasadach wyłączności, ze wskazanych przez Dewelopera części tej nieruchomości wspólnej, takich jak: tarasy, balkony i zewnętrzne miejsca postojowe. Deweloper oświadcza, iż w ramach podziału nieruchomości wspólnej ustanowione zostaną ponadto miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, z których korzystać będą wyłącznie osoby niepełnosprawne, na co Nabywca wyraża zgodę. Nabywca wyraża ponadto nieodwołalną zgodę na umowne dokonanie przez Dewelopera podziału do korzystania z Garażu poprzez przydzielanie innym nabywcom udziałów w Garażu praw do wyłącznego korzystania z innych, niż przydzielone Nabywcy, miejsc postojowych, zapleczy miejsc postojowych, komórek lokatorskich i miejsc dla motocykli. ------------ 9. Deweloper oświadcza, że w skład Nieruchomości Wspólnej i Nieruchomości pod drogę nie wchodzą urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w Budynku, a będą wchodzić w skład przedsiębiorstw przesyłowych, w szczególności sieci i przyłącza i/lub urządzenia kanalizacyjne, wodociągowe, energetyczne, ciepłownicze, gazowe, telefoniczne i informatyczne. ------------------------------------------ 10. Nabywca wyraża nieodwołalnie i bezwarunkowo zgodę oraz udziela Deweloperowi (oraz jego następcy prawnemu) pełnomocnictwa (z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw) do zawarcia umowy przeniesienia własności infrastruktury, znajdującej się na Nieruchomości Wspólnej i Nieruchomości pod drogę, na rzecz dostawców mediów, na warunkach według uznania pełnomocnika, w szczególności sieci i przyłączy i/lub urządzenia kanalizacyjne, wodociągowe, energetyczne, ciepłownicze, gazowe, telefoniczne i informatyczne, z zastrzeżeniem, iż ewentualne przychody z tytułu przeniesienia infrastruktury wymienionej powyżej przypadają w całości Sprzedającemu. -------------------------------------------------------------------------- 4. UMOWA PRZYRZECZONA 1. Strony postanawiają, że umowa ustanowienia odrębnej własności Lokalu oraz sprzedaży Lokalu wraz z Komórką Lokatorską oraz prawami związanymi z jego własnością, sprzedaży udziału w Garażu, z którym związane będzie prawo do wyłącznego korzystania z Miejsca postojowego/ Zaplecza Miejsca Postojowego / Komórki Lokatorskiej/ Miejsca dla motocyklu i sprzedaży udziału w Nieruchomości pod Drogę, zawarta w wykonaniu dokumentowanej tym aktem Umowy (dalej: Umowa przyrzeczona) zawarta zostanie w terminie do dnia.2016 r., jednak nie wcześniej niż po uprzednim uregulowaniu przez Nabywcę wszystkich jego zobowiązań w stosunku do Dewelopera wynikających z Umowy oraz po wydaniu Nabywcy Przedmiotów Umowy. ------------------------------------------------------------------ 2. Opłaty i koszty związane z zawarciem Umowy przyrzeczonej, koszty wnioskowanych przez Nabywcę zmian umowy (aneksów), a także koszty związane z założeniem księgi
S t r o n a 11 wieczystej dla Lokalu oraz wpisów do tej księgi wieczystej ponosi Nabywca, z wyjątkiem wypisu aktu przeznaczonego dla Dewelopera, którego koszty ponosi Deweloper. -------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Nabywca zobowiązuje się, że w Umowie przyrzeczonej: ------------------------------------ a) udzieli Deweloperowi pełnomocnictw do ustanowienia praw i obciążeń Nieruchomości oraz Nieruchomości pod drogę niezbędnych do korzystania z Nieruchomości oraz Nieruchomości pod drogę przez dostawców mediów opisanych w 1 ust. 7 Umowy; ------------------------------------------------------------- b) wyrazi nieodwołalną zgodę na dokonanie przez Dewelopera w imieniu Nabywcy w umowach z innymi właścicielami lokali na Nieruchomości, podziału do korzystania z części Nieruchomości Wspólnej w ten sposób, że Nabywca będzie miał bezterminowe prawo do wyłącznego korzystania z balkonu/tarasu przylegającego do Lokalu, a pozostali właściciele lokali na Nieruchomości, będący współwłaścicielami Nieruchomości wspólnej, będą mieli bezterminowe prawo do wyłącznego korzystania ze wskazanych przez Sprzedającego części nieruchomości wspólnej, takich jak: tarasy, balkony, zewnętrzne miejsca postojowe, a także wyrazi nieodwołalną zgodę na umowne dokonanie przez Dewelopera podziału do korzystania z Garażu poprzez przydzielanie nabywcom udziałów w Garażu praw do wyłącznego korzystania z innych, niż przydzielone Nabywcy, miejsc postojowych, zapleczy miejsc postojowych, komórek lokatorskich i miejsc dla motocykli i udzieli Deweloperowi pełnomocnictwa do dokonania tychże czynności oraz wyrazi zgodę na ujawnienie praw do wyłącznego korzystania w księgach wieczystych. -------------------------------------------------------- 4. Nabywca oświadcza, że nabycia Przedmiotów Umowy dokona do majątku wspólnego/ za środki pochodzące z majątku osobistego do majątku osobistego/pozostając w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej/jest stanu wolnego. --------------------------------------------------------------------------------------- 5. Nabywca wyraża zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalach o innym przeznaczeniu niż mieszkalne lokalach usługowych znajdujących się w Budynku, związanej między innymi ze sprzedażą alkoholu, tytoniu oraz artykułów spożywczych, funkcjonowanie tych lokali w godzinach wynikających z przepisów prawa miejscowego, specyfiki prowadzonej w tych lokalach działalności gospodarczej i przy uwzględnieniu zasad współżycia społecznego oraz na bezpłatne umieszczenie na elewacji budynku szyldów i reklam działalności prowadzonej w tych lokalach oraz zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań utrudniających funkcjonowanie tych lokali usługowych. ----------------------------------------------------------------------------- 6. Nabywca wyraża zgodę na nieodpłatne umieszczenie na dachu Budynku przez Dewelopera oświetlonej tablicy zawierającej nazwę inwestycji Amsterdam, w sposób nieutrudniający korzystania z lokali. ------------------------------------------------- 5. SPOSÓB I TERMINY UISZCZENIA CENY 1. Nabywca oświadcza, że zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Dewelopera Ceny w łącznej wysokości [***] zł brutto, określonej w 3 ust. 6 tej Umowy na rachunek Dewelopera o numerze: 08 1020 5226 0000 6602 0502 5210 (Harmonogram wpłat za Lokal, Drogę i Garaż): ------------------------------------------------------------------------------
S t r o n a 12 a) część I kwota [***] zł brutto, stanowiąca 15 % Ceny Brutto, zostanie zapłacona w terminie 7 dni od podpisania tej umowy, -------------------------------- Strony postanawiają części wyżej opisanej kwoty tj. kwocie [***] zł nadać charakter zadatku w rozumieniu i ze skutkami przewidzianymi w art. 394 kodeksu cywilnego, z odstępstwami wynikającymi z przepisów Ustawy, natomiast pozostała część tej kwoty stanowić będzie zaliczkę, --------------------- b) część II kwota [***] zł brutto, stanowiąca 85 % Ceny Brutto, w ciągu 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, przy czym nie później, niż do dnia poprzedzającego zawarcie Przyrzeczonej umowy. ------------------------------------ 2. Nabywca dokonywał będzie wpłat zaliczkowych zgodnie z Harmonogramem wskazanym w ust. 1 powyżej. --------------------------------------------------------------------- 3. W razie opóźnienia Nabywcy we wpłatach Ceny Deweloperowi przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych. ------------------------------------------------------------------ 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym wpłyną środki tytułem Ceny Brutto na podany wyżej rachunek. ---------------------------------------------------------------------------- 5. Nabywca zobowiązuje się dokonać wpłat tytułem wykonania Umowy z adnotacją w tytule przelewu lub wpłaty o nadanym numerze Repertorium A dla Umowy z zaznaczeniem czy jest to Cena Lokalu, Cena udziału w Nieruchomości pod drogę czy Cena udziału w Garażu. ----------------------------------------------------------------------- 6. WYDANIE PRZEDMIOTÓW UMOWY 1. Deweloper oświadcza, że Lokal wraz Komórką Lokatorską, udział w Nieruchomości pod drogę, a także Miejsce Postojowe / Zaplecze dla miejsca postojowego/ Komórkę Lokatorską w Garażu / Miejsce dla motocykli zobowiązuje się przekazać do odbioru zgodnie z postanowieniami poniżej, w stanie deweloperskim wskazanym w Załączniku numer 4 Standard wykończenia, w terminie do dnia.2016 r., zwanym dalej Terminem wydania. Przekazanie przedmiotów tej umowy nastąpi po uprzednim uregulowaniu przez Nabywcę wszystkich jego zobowiązań w stosunku do Dewelopera wynikających z Umowy wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę. ------ 2. O Terminie wydania Deweloper powiadomi nabywcę w listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem względem wyznaczonego Terminu wydania. --------------------------------------------------- 3. W przypadku niestawiennictwa Nabywcy w powyższym terminie Deweloper wyznaczy kolejny termin wydania w odstępie co najmniej 60 dni od pierwszego z wyznaczonych terminów i zawiadomi o nim Nabywcę listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Niestawienie się przez Nabywcę do odbioru na drugi z wyznaczonych terminów stanowi podstawę do odstąpienia przez Dewelopera od umowy zgodnie z 8 Umowy. 4. Z wydania sporządza się protokół, w którym to Nabywca ma prawo zgłosić wady Przedmiotów Umowy. ------------------------------------------------------------------------------ 5. Wydanie Przedmiotów Umowy odbędzie się przy świetle dziennym z tym zastrzeżeniem, że ta część wydania, która odbywać się będzie w pomieszczeniach, do których nie ma dostępu światła dziennego, odbędzie się przy świetle sztucznym. ------
S t r o n a 13 6. Deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach. ------------------------------------------------------------------------ 7. Deweloper jest zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, usunąć uznane wady Przedmiotów umowy. Jeżeli Deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. ------------------------------------- 8. Deweloper dokonał obmiaru powykonawczego Lokalu celem ustalenia jego rzeczywistej powierzchni i powierzchnia wskazana w tej umowie uwzględnia wynik tego obmiaru. ----------------------------------------------------------------------------------------- 9. Obmiar Lokalu został dokonany w oparciu normę PN-ISO-9836:1997. ------------------ 10. Nabywca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace wykończeniowe w obrębie Lokalu, przy zachowaniu dbałości o należyty stan Nieruchomości i Budynku, a ewentualne szkody spowodowane przez Nabywcę przy wykonywaniu tych prac, polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu Nieruchomości, Budynku lub innych lokali obciążają Nabywcę. Nabywca zobowiązuje się nie wprowadzać w Lokalu zmian istotnych w świetle art. 36a Prawa Budowlanego, jak również zmian, o których mowa w 6 ust. 11 pkt. 3 Umowy, a w przeciwnym wypadku Nabywca poniesie związane z tymi zmianami kary administracyjne oraz koszty związane z doprowadzeniem Lokalu oraz Budynku do stanu sprzed wprowadzenia zmian. ------------------------------- 11. Nabywca zobowiązuje się do posługiwania się przy wszelkich pracach wykończeniowych w Lokalu tylko wykonawcami posiadającymi odpowiednie uprawnienia oraz zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie przez nich przepisów BHP. Ponadto Nabywca zobowiązuje się, że: --------------------------------------------------------- 1) nie będzie dokonywać żadnych zmian w elementach konstrukcyjnych Budynku, ani w elementach, których naruszenie może spowodować zmianę właściwości izolacyjnych (przeciwwodnych, akustycznych, termicznych) tych elementów, ----- 2) jakiekolwiek zmiany w Lokalu względem warunków wynikających z powołanych w 1 ust. 4 Umowy decyzji dokonywane będą po uzgodnieniu z Deweloperem i przy jego pisemnej akceptacji, zaś prawidłowość ich wykonania zostanie potwierdzona protokołem podpisanym przez Inspektora nadzoru wskazanego przez Dewelopera, ------------------------------------------------------------------------------ 3) nie będzie dokonywać żadnych zmian poza Lokalem, a w szczególności zmian związanych z elewacją i jej wyposażeniem oraz w częściach wspólnych Budynku, w tym również na tarasach, balkonach oraz w miejscach postojowych. -------------- 12. Od dnia Wydania Nabywca ponosić będzie koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem Przedmiotów Umowy oraz koszty związane z administrowaniem i utrzymaniem Nieruchomości wspólnej w części odpowiadającej udziałowi Lokalu w nieruchomości wspólnej a także Nieruchomości pod drogę w części odpowiadającej nabytemu przez niego udziałowi i od tej chwili ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotów umowy obciąża Nabywcę. ----------------------------------------
S t r o n a 14 7. RĘKOJMIA 1. Z zastrzeżeniem ustępów poniższych odpowiedzialność Dewelopera z tytułu rękojmi uregulowana jest w przepisach Kodeksu cywilnego, z odstępstwami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011r. nr 232 poz. 1377). ---------- 2. Nabywcy, na przedmiot niniejszej umowy będzie przysługiwać na urządzenia i elementy wyposażenia wbudowanego w Lokalu i Budynku, gwarancja zgodna z warunkami gwarancji udzielonymi przez ich producentów. ------------------------------- 3. Odpowiedzialność Dewelopera za wady ograniczona będzie tylko do wad ukrytych tkwiących w zakresie robót przez niego wykonanych tj. w standardzie i zakresie opisanym w niniejszej umowie. Odpowiedzialność Dewelopera za wady nie będzie obejmowała robót wykonanych przez Nabywcę (ulepszeń, zmian itp.), jak i użytych materiałów przez Nabywcę. ----------------------------------------------------------------------- 4. Deweloper przeniesie w Umowie przyrzeczonej na Nabywcę wszelkie uprawnienia wynikające z gwarancji udzielonych mu przez producentów na urządzenia znajdujące się w Lokalu. ----------------------------------------------------------------------------------------- 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE 1. Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy: ------------------------------------------ 1) w przypadku nie przeniesienia na Nabywcę prawa własności Lokalu, w terminie określonym w niniejszej Umowie; --------------------------------------------------------- 2) w innych przypadkach przewidzianych tą Umową, ------------------------------------- 2. W przypadku, o którym mowa w 8 ust. 1 pkt 1) przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy Nabywca wyznacza Deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa własności Lokalu, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy, zachowując prawo do żądania od Dewelopera zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. ------------- 3. Nabywcy przysługuje ponadto prawo odstąpienia od niniejszej umowy z winy Dewelopera w przypadku zwłoki Dewelopera w Wydaniu Lokalu, w stosunku do terminu oznaczonego w 6 ust. 1 Umowy, po uprzednim pisemnym wyznaczeniu Deweloperowi dodatkowego terminu 90 (dziewięćdziesiąt) dni, z zagrożeniem odstąpienia od niniejszej umowy. Nabywca oprócz roszczenia o zwrot wpłaconych przez niego kwot w wysokości nominalnej ma prawo domagania się od Dewelopera zapłaty kary umownej w wysokości wpłaconego zadatku. ----------------------------------- 4. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w niniejszej umowie, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, zachowując prawo do zatrzymania kwoty wpłaconego przez Nabywcę zadatku, chyba, że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej. -------------------- 5. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niestawienia się Nabywcy do Wydania Lokalu lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Nabywcę prawa własności Lokalu, o którym mowa w 3 Umowy, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni,
S t r o n a 15 zachowując prawo do zatrzymania kwoty wpłaconego przez Nabywcę zadatku, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. --------------- 6. W przypadku odstąpienia od tej Umowy przez którąkolwiek ze Stron zwrot wpłat wniesionych przez Nabywcę nastąpi zgodnie z postanowieniami 9 Umowy. ---------- 7. Prawo odstąpienia, które zgodnie z niniejszą umową nie ma zastrzeżonego odrębnego terminu na skorzystanie z niego może być wykonane nie później niż w terminie 4 miesięcy licząc od dnia powstania uprawnienia do odstąpienia od niniejszej umowy. -- 8. Z zastrzeżeniem ustępu poniżej odstąpienie od niniejszej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. ------------------------------------------------------------------------------------ 9. Strony oświadczają, że oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności przedmiotu niniejszej umowy złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w przypadku gdy został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej. W przypadku braku zgody na wykreślenie roszczeń z księgi wieczystej z podpisem notarialnie poświadczonym w sytuacji, o której mowa powyżej, odstąpienie nie będzie skuteczne i Nabywcy nie będzie przysługiwał zwrot wpłaconych kwot. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Dewelopera, Nabywca ma obowiązek dostarczenia Deweloperowi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odstąpienia od umowy, zgody na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności przedmiotu niniejszej umowy złożonej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w przypadku, gdy został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej. ------------------------------------------------------------------ 10. W przypadku opóźnienia Dewelopera w wydaniu Przedmiotów Umowy w stosunku do terminu oznaczonego w 6 ust. 1 Umowy lub w zawarciu Umowy przyrzeczonej, w stosunku do terminu oznaczonego w 4 ust. 1 Umowy Nabywcy przysługuje prawo do naliczania Deweloperowi kary umownej w wysokości 0,1 % Ceny Brutto Przedmiotów Umowy niniejszej umowy za każdy tydzień opóźnienia, o ile Nabywca nie odstąpi od Umowy. ----------------------------------------------------------------------------- 11. Wysokość odsetek zastrzeżonych na rzecz Dewelopera, nie może przewyższać kar umownych zastrzeżonych na rzecz Nabywcy. -------------------------------------------------- 12. Strony ustalają, że jeżeli szkody przewyższą kwoty kar umownych zastrzeżonych w niniejszej Umowie, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. ----------------------------------------------------------------- 9. ZWROT ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW 1. W przypadku, gdy Strony skorzystają z prawa odstąpienia od tej Umowy czy też dojdzie do rozwiązania tej Umowy wówczas Deweloper będzie zobowiązany do zwrotu, w terminie 60 dni, od dnia odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania środków wpłaconych przez Nabywcę w zależności od powodów odstąpienia pomniejszonych o zadatek lub powiększonych o równowartość kwoty zadatku, o ile co innego nie będzie wynikało z zawartego przez Strony porozumienia. ---------------------- 2. Strony ustalają, że w każdym przypadku odstąpienia od Umowy zwrot kwot wpłaconych przez Nabywcę tytułem Ceny nastąpi po złożeniu przez Nabywcę oświadczenia z podpisami notarialnie poświadczonymi, w którym wyrazi on zgodę na