AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

Transkrypt

1 Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: Pan Edward Rokosz, legitymujący się dowodem osobistym serii AMT numer , PESEL: , zamieszkały w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej numer 41 m. 80, działający w imieniu i na rzecz Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce ( Ustka, ulica Kardynała Wyszyńskiego numer 5, NIP , REGON ), jako Prezes jednoosobowego Zarządu spółki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (pięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści siedem), na dowód czego okazał informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia. i zapewnił, że stan wpisów w tym rejestrze do chwili obecnej nie uległ zmianie Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała w.. (.) przy ulicy.. numer Pan Y Z., syn., PESEL:.., legitymujący się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkały w.. (.) przy ulicy.. numer Tożsamość Stawających ustaliłem na podstawie okazanych dowodów osobistych, których serie i numery wpisałem przy nazwiskach, Stawający zapewnili, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, skutkująca unieważnieniem powołanych dowodów osobistych

2 UMOWA DEWELOPERSKA WSTĘP 1. Edward Rokosz działając w imieniu i na rzecz spółki Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce oraz X i Y. małżonkowie Z oświadczyli, że zawierają umowę, której przedmiotem jest zobowiązanie spółki Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce, w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, zwanej dalej Deweloperem, do wybudowania, ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu, zwanego dalej Lokalem oraz zobowiązanie X. i Y małżonków Z.., zwanych dalej Nabywcą, do złożenia oświadczenia o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego kupna za cenę i na warunkach określonych w tej umowie Przez oświadczenia składane w dalszej części umowy przez Dewelopera należy rozumieć oświadczenia złożone przez Prezesa Zarządu Edwarda Rokosza w imieniu i na rzecz spółki Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce. Przez oświadczenia składane w dalszej części umowy przez Nabywcę należy rozumieć oświadczenia złożone przez X. i Y małżonków Z.., Zawarcie umowy następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia szesnastego września dwa tysiące jedenastego roku ( ) o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377), zwaną dalej Ustawą INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI 2. Deweloper oświadczył, że: ) spółka Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce jest ujawnionym w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych numer SL1S/ /2 (sto jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć łamane przez dwa) właścicielem nieruchomości położonej w Ustce przy ulicy Krótkiej numer 5, składającej się aktualnie z niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 2777 (dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) o powierzchni 0,1449 ha (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych), w działach III i IV powyższej księgi wieczystej wpisów nie ma,

3 2) działka gruntu numer 2777 o powierzchni ha zlokalizowana w Ustce przy ulicy Krótkiej numer 5 znajduje się na obszarze miasta, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego CENTRUM 4A, na terenie o funkcjach: teren zabudowy usługowej z lokalami mieszkalnymi i parkingami wielostanowiskowymi (U/M/KS), -- 3) nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej, nie jest obciążona długami, ani prawami lub roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem umowy przedwstępnej lub innej umowy zobowiązującej, jak też nie jest przedmiotem umowy dzierżawy ani najmu, nie jest objęta żadnym postępowaniem sądowym, egzekucyjnym, ani administracyjnym. ZOBOWIĄZANIA STRON PRZEDMIOT UMOWY 3. Deweloper zobowiązuje się wybudować na nieruchomości opisanej w 2 budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową oraz budynek usługowy wraz z infrastrukturą o numerze administracyjnym 5 (pięć), 4 kondygnacyjny, niepodpiwniczony z 36 lokalami mieszkalnymi (wraz z pomieszczeniami przynależnymi komórkami lokatorskimi), 20 lokalami usługowymi w parterze i infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie z pozwoleniem na budowę i innymi dokumentami, o których jest mowa w niniejszej umowie, w budynku będzie się znajdować stanowiący przedmiot umowy: lokal mieszkalny numer (..), położony na.. kondygnacji, to jest na.. parterze/piętrze*, składający się z.,.., o powierzchni użytkowej według dokumentacji projektowej wynoszącej,.. m kw. ( ), a także usytuowane na parterze pomieszczenie przynależne (komórka lokatorska) numer o powierzchni użytkowej według dokumentacji projektowej wynoszącej,. m kw. (.), szczegółową lokalizację oraz układ pomieszczeń Lokalu i pomieszczenia przynależnego przedstawiają rzuty kondygnacji - załączniki do umowy, o zakresie i standardzie prac wykończeniowych określonych w załączniku do umowy, następnie Deweloper zobowiązuje się ten lokal wyodrębnić i przenieść jego własność oraz prawa niezbędne do korzystania z lokalu na Nabywcę wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w terminie, za cenę i na pozostałych warunkach określonych w umowie, a Nabywca zobowiązuje się powyższe w terminie, za cenę i na warunkach określonych w umowie kupić (do majątku objętego wspólnością ustawową majątkową małżeńską)* (pozostając w stanie cywilnym wolnym)* (w udziałach wynoszących. części i. części )* 3

4 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA 4. Deweloper oświadczył, że: ) budynek zostanie wybudowany na podstawie ostatecznej decyzji wydanej przez Starostę Słupskiego w dniu dwudziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwunastego roku ( ) numer 622/2012 sygn. sprawy AB-I-C zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, zaopatrzonej w klauzulę ostateczności z dniem jedenastego października dwa tysiące dwunastego roku ( ) (załącznik do umowy), ) roboty budowlane zostały rozpoczęte w dniu szesnastego listopada dwa tysiące dwunastego roku ( ), ) prospekt informacyjny został sporządzony zgodnie z Ustawą, jak też zapewnił, że informacje zawarte w prospekcie i załącznikach nie uległy zmianie w okresie pomiędzy doręczeniem prospektu informacyjnego wraz z załącznikami a podpisaniem niniejszej umowy deweloperskiej, ) w związku z tym, że sprzedaż nieruchomości została rozpoczęta przed dniem 29 kwietnia 2012 roku, zgodnie z art. 37 Ustawy nie ma obowiązku zapewniania Nabywcy któregokolwiek ze środków ochrony wskazanych w art. 4 Ustawy, ) zgoda Banku na bezciężarowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę nie jest wymagana z uwagi na brak obciążeń na nieruchomości OŚWIADCZENIA NABYWCY 6. Nabywca oświadczył, że: ) otrzymał prospekt informacyjny wraz z załącznikami w formie papierowej (art. 18 Ustawy) i zapoznał się z ich treścią, ) został zapoznany z sytuacją prawno finansową Dewelopera oraz przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym oferowanego do sprzedaży Lokalu (art. 20 Ustawy), ) został poinformowany o możliwości zapoznania się w lokalu Dewelopera z: a) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, --- b) kopią aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej Dewelopera, c) kopią pozwolenia na budowę, d) sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie dwa lata, e) projektem architektoniczno budowlanym art. 21 Ustawy UZGODNIENIA STRON 7. Deweloper i Nabywca uzgodnili, że: ) powierzchnia budynku i Lokalu będzie mierzona zgodnie z normą PN-ISO- 9836,

5 2) roboty budowlane, objęte niniejszą umową, zostaną zakończone do dnia jedenastego listopada dwa tysiące trzynastego roku ( ), ) umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży zostanie zawarta w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku ( ), lokal zostanie wydany Nabywcy po zakończeniu robót budowlanych a przed zawarciem powyższej umowy W kwestii odbioru przedmiotu umowy strony uzgodniły, że Nabywca jest zobowiązany stawić się na nieruchomości w celu odbioru przedmiotu umowy, na wezwanie Dewelopera, który jest zobowiązany zawiadomić Nabywcę telefonicznie, mailem lub listownie o terminie odbioru przedmiotu umowy na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem odbioru robót. Z odbioru robót zostanie sporządzony protokół, do którego Nabywca zgodnie z art. 27 ust. 3 może zgłosić wady lokalu mieszkalnego. W takim przypadku Deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach. Deweloper jest zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, usunąć uznane wady lokalu mieszkalnego. Jeżeli Deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. W zakresie wyżej nieuregulowanym do odpowiedzialności Dewelopera stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny o rękojmi (art. 27 ust. 4 7) Notariusz poinformował strony, iż zgodnie z treścią art. 27 ust. 1 ustawy zawarcie umowy jest poprzedzone odbiorem przedmiotu umowy przez nabywcę, odbiór następuje po zawiadomieniu o zakończeniu budowy, przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, albo na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie CENA I PŁATNOŚCI 8. Cena sprzedaży Lokalu stanowiącego przedmiot umowy będzie wynosić kwotę,.. zł (..) brutto. Cena obejmuje również pomieszczenie przynależne i udział w nieruchomości wspólnej. Strony umówiły się, że cena lokalu ma charakter ryczałtowy, nie ulega zmianie w przypadku różnic pomiędzy powierzchnią projektowaną a ustaloną ostatecznie zgodnie z normą PN-ISO Na poczet ceny sprzedaży Nabywca zapłacił przy zawarciu niniejszej umowy kwotę..,.. zł (.), co Deweloper potwierdził Pozostałą część ceny wynoszącą,. zł (...) Nabywca zobowiązuje się zapłacić przelewem na rachunek bankowy Dewelopera numer w następujących wysokościach i terminach:

6 1) kwotę, zł (.) w terminie do dnia. 2) kwotę, zł (.) w terminie do dnia. 3) kwotę, zł (.) w terminie do dnia. 4) kwotę, zł (.) w terminie do dnia. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY, WARUNKI ZWROTU ŚRODKÓW 10. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadkach określonych w art. 29 Ustawy, to jest: ) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy, ) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy; ) jeżeli Deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami; ) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej; ) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy; ) w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1 Ustawy, w terminie określonym w umowie deweloperskiej W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej nabywca wyznacza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia Oświadczenie woli nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w przypadku gdy został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej (art. 31 ust. 1 Ustawy)

7 11. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się nabywcy do odbioru przedmiotu umowy lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez dewelopera na podstawie art. 29 ust. 4 i 5 Ustawy, nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości (art. 31 ust. 2 Ustawy) UZGODNIENIA DODATKOWE 13. Strony uzgodniły dodatkowo, że: ) umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży zostanie zawarta w wyznaczonym przez Dewelopera terminie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Dewelopera, koszty zawarcia umowy będą obciążać Nabywcę, ) warunkiem zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży jest zapłata przez Nabywcę całości umówionej ceny sprzedaży, ) z chwilą wydania lokalu Nabywcy przechodzą na niego wszelkie korzyści, ciężary i ryzyka związane z posiadaniem i korzystaniem z lokalu, Nabywca jest w szczególności zobowiązany do ponoszenia kosztów eksploatacji lokalu, kosztów eksploatacji i zarządzania nieruchomością wspólną, ) Nabywca nie może odmówić odbioru lokalu, gdy do wykonania pozostaną prace dotyczące wykonania infrastruktury i zagospodarowania terenu, ) Nabywca wyraża zgodę na powierzenie zarządu nieruchomością wspólną Deweloperowi do czasu wybrania zarządcy przez Wspólnotę, ) dokonanie przez nabywcę przelewu praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Dewelopera pod rygorem nieważności, przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy może nastąpić pod warunkiem, że obejmie także prawa do wpłaconych przez Nabywcę wszystkich kwot na poczet ceny oraz że cesjonariusz wyrazi zgodę na przystąpienie do niniejszej umowy i przyjęcie jej warunków, po dokonaniu przeniesienia płatności dokonane przez Nabywcę będą uznane na rzecz cesjonariusza, Nabywca nie może wnosić roszczeń przeciwko Deweloperowi o zwrot jakichkolwiek kwot uznanych na rzecz cesjonariusza po dokonaniu cesji niniejszej umowy,

8 7) wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania lub jakiekolwiek inne pisma związane z niniejszą umową mogą być doręczane drugiej stronie jedynie listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio za potwierdzeniem, pod następującymi adresami: Deweloper: Usteckie TBS Spółka z o.o Ustka, ulica Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego numer 5, Nabywca:., zmiana adresu dokona przez stronę wiąże drugą stronę od dnia następnego po dniu doręczenia drugiej stronie w sposób jak wyżej zawiadomienia w tej sprawie, wysłanie przez stronę listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru uważa się za skuteczne powiadomienie drugiej strony, powyższy zapis nie dotyczy powiadomienia o odbiorze przedmiotu umowy, które reguluje odrębnie zapis 7 umowy, ) Nabywca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych należących do Dewelopera oraz do wykorzystywania ich we wszystkich celach niezbędnych do realizacji postanowień Umowy (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U r., nr 101, poz. 926), a nadto do przekazania powyższych danych Zarządcy Nieruchomości Wspólnej i jej administratorowi wyłącznie w celach niezbędnych do zarządzania (administrowania) nieruchomością wspólną INFORMACJA O WYPISACH 14. Wypisy niniejszego aktu notarialnego wydane będą Sprzedającej Spółce, Nabywcy, Sądowi Rejonowemu w Słupsku DOKUMENTY ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 15. Deweloper przedłożył jako załączniki do umowy następujące dokumenty: ) prospekt informacyjny z załącznikami dotyczący przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot umowy, ) decyzję wydaną przez Starostę Słupskiego w dniu dwudziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwunastego roku ( ) numer 622/2012 sygn. sprawy AB-I-C zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, zaopatrzoną w klauzulę ostateczności z dniem jedenastego października dwa tysiące dwunastego roku ( ), ) lokalizację oraz układ pomieszczeń lokalu i pomieszczenia przynależnego (rzuty), ) zakres i standard prac wykończeniowych WNIOSEK DO SĄDU - WPIS ROSZCZENIA 16. Wniosek do Sądu Rejonowego w Słupsku VII Wydziału Ksiąg Wieczystych:

9 wnioskodawca:.., uczestnik postępowania: Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce ( Ustka, ulica Kardynała Wyszyńskiego numer 5, REGON ) Wnioskodawca na podstawie umowy zawartej w niniejszym akcie notarialnym wnosi do Sądu Rejonowego w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis w dziale III księgi wieczystej numer SL1S/ /2 roszczenia na rzecz.. o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu na podstawie niniejszej umowy deweloperskiej KOSZTY 16. Koszty sporządzenia umowy strony ponoszą po połowie, wobec powyższego od Dewelopera pobieram przelewem: ) ½ część opłaty sądowej na podstawie art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych ((tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 90, poz. 594 z późniejszymi zmianami) pozycja w ewidencji odpowiada numerowi oryginału tego aktu notarialnego od wniosku o wpis roszczenia ,00 zł 2) ½ część taksy notarialnej na podstawie 3, 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564) , zł 3) ½ część opłaty za 3 wypisy 9-o stronicowe na podstawie 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564) ,00 zł 4) podatek VAT od taksy notarialnej i wypisów według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 5 i 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz z późn. zmianami) ,. zł Razem zł od Nabywcy pobieram gotówką: ) ½ część opłaty sądowej na podstawie art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych ((tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 90, poz. 594 z późniejszymi zmianami) pozycja w ewidencji odpowiada numerowi oryginału tego aktu notarialnego od wniosku o wpis roszczenia ,00 zł 2) ½ część taksy notarialnej na podstawie 3, 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564) ,. zł 3) ½ część opłaty za 3 wypisy 9-o stronicowe na podstawie 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564) ,00 zł 4) podatek VAT od taksy notarialnej i wypisów według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 5 i 15 ust. 2 ustawy z dnia 9

10 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz z późn. zmianami) ,. zł Razem zł Łącznie od stron pobieram zł Akt został odczytany, przyjęty i podpisany autor projektu umowy: notariusz Paweł Jan Dworczyński 10