Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja Przewodę, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, zwanym dalej Zamawiającym, a.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: umowa zostaje zawarta z wybranym Wykonawcą z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą cenową, złożoną w wyniku zapytania ofertowego pod nazwą:., której kopia stanowi załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 2, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu zamówienia i dokonania zapłaty w wysokości określonej w ofercie cenowej. 2 1. Przedmiot zamówienia niniejszej umowy dostarczony zostanie przez Wykonawcę na własny koszt na adres dla Zadania.: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, w terminie wskazanym w załączniku nr 1 oraz zgodnie z harmonogramem w załączniku nr 2 do niniejszej umowy oraz wniesiony do wskazanych pomieszczeń, znajdujących się w piwnicy lub parterze budynku (w godzinach 8:00-15:00 w dniach od poniedziałku do piątku za wyjątkiem określonych ustawowo dni wolnych od pracy). 2. Strony wskazują osoby uprawnione do kontaktu: a) Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego.. b) Osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu zamówienia i podpisywania protokołów odbioru ze strony Zamawiającego jest: c) Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest... adres poczty elektronicznej:... 3. Strony ustalają, że wszelka korespondencja dotycząca akceptacji projektów graficznych oraz innych spraw dotyczących realizacji umowy będzie się odbywała za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru. 4. Strony zgodnie postanawiają, że ustalenia dokonane drogą telefoniczną, które nie zostaną potwierdzone w sposób określony w ust. 3 nie są wiążące.
5. Dwukrotne nieustosunkowanie się do zgłaszanych uwag przez Zamawiającego skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w 5 ust. 1 umowy. 3 1. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy oraz dostawy przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru sporządzony przez Wykonawcę. 2. Podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru stanowi postawę do wystawienia faktury VAT. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym przedmiocie umowy, jak również w przypadku, gdy dostarczony przedmiot umowy nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany bez dodatkowych kosztów do jego wymiany na nowy i wolny od wad (usunięcia wad), niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. 4 1. Ogólna wartość zamówienia dal.. wynosi zł brutto (.. netto zł), zgodnie ze złożoną ofertą cenową. 2. Za wykonanie i dostawę przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca wystawi na podstawie protokołu odbioru, fakturę VAT w kwocie brutto określonej w ust. 1 z zastrzeżeniem 3 ust. 2. 3. Zapłata należności za wykonanie i dostawę przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT, w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury. 4. Za datę zapłaty należności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Zamawiający oświadcza, iż jego Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) jest następujący: 851-26-80-829. 5 1. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki. Przez zwłokę w realizacji przedmiotu umowy strony rozumieją zwłokę w realizacji któregokolwiek z etapów umowy wynikającego z harmonogramu opisanego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy lub załączniku nr 1 stanowiącym ofertę cenową. 2. Jeżeli zwłoka w spełnieniu świadczenia któregokolwiek etapu realizacji przedmiotu umowy wynosi co najmniej 3 dni robocze, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1. 3. W przypadku zwłoki w usunięciu wad (wymiany na nowy) w stosunku do terminu określonego w 3 ust 3 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z tytułu odstąpienia, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20 % należnego wynagrodzenia wynikającego z umowy, z zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę, a w przypadku jego nie wniesienia bądź nie zaspokojenia we wskazanej wysokości z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5. Dwukrotne nieustosunkowanie się do zgłaszanych uwag przez Zamawiającego skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 3 % za każdą kolejną uwagę zgłoszoną wcześniej Wykonawcy. 6. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w całości powstałej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości. 6 1. Zamawiający może odstąpić od umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta, w przypadku: a) nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego, b) naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku realizacji przez Zamawiającego prawa odstąpienia od umowy z przyczyn opisany w 6 ust. 1 lit. c, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, do momentu złożenia oświadczenia odstąpienia. 7 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia wskazanego w 4 ust. 1 to jest w wysokości.. zł. Zabezpieczenie wnoszone jest w formie.. 2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone (zwolnione) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 8 1. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe związane z wykorzystaniem projektów graficznych okładek oraz stron wewnętrznych raportów oraz publikacji na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności na dyskach komputerowych oraz na wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 2) zwielokrotnianie techniką cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 3) publiczne odtwarzanie utrwaleń sporządzonych zgodnie z postanowieniami pkt 1 i 2, 4) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej oraz sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, 5) utrwalanie i zwielokrotnienie drukiem lub podobną techniką (w tym fotokopiowaniem), w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, 6) wprowadzanie do Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe w nieograniczonej ilości nadań, 2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego, nieodpłatnie z chwilą wydrukowania materiałów. 9 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Stosownie do przepisu art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie określonym poniżej. I. Zmiana będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: I.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana: a) przedłużającymi się czynnościami prowadzącymi do wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu, b) spowodowana czynnikami niezależnymi od Zamawiającego, c) Inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu umowy. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Ustawowa zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. W przypadku gdy stawka podatku VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy, Wykonawca obniży wartość brutto stawek o różnicę VAT-u. 10 W sprawach nieuregulowanych mają zastosowania postanowienia Kodeksu cywilnego. 11
Spory wynikłe na tle wykonania umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 12 Załącznik: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający. Wykonawca