Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Transkrypt

1 Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 61, NIP: , Regon: , zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr... z dnia... r. przez:... a... z siedzibą w... przy ul NIP:... REGON..., zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy...,... KRS pod nr..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Przedmiotem Umowy jest: - wykonanie projektów hologramów na podstawie szkiców określonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); - wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego szt. hologramów z indywidualną numeracją, gdzie pole na przedmiotowe numery zostało wyznaczone w załączniku nr 1, natomiast zasady numeracji w załączniku nr 2 z podziałem na następujące rodzaje i nakłady: szt. wzór nr szt. wzór nr Dostarczone przez Wykonawcę hologramy muszą posiadać parametry techniczne i użytkowe oraz spełniać wszelkie wymagania szczegółowo określone w SIWZ, która jest integralną częścią niniejszej Umowy, a także być zgodne z projektami hologramów zaakceptowanymi przez Zamawiającego w dniu 3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez odrębnego wynagrodzenia niż określone w 3 ust. 1, autorskie prawa majątkowe do projektów hologramów oraz matryc hologramów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, z możliwością dowolnej modyfikacji przez Zamawiającego na następujących polach eksploatacji: produkcji hologramów; wykorzystywanie na nośnikach biletów komunikacji miejskiej; w zakresie utrwalania i zwielokrotniania hologramu, a także prawo do wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, oraz techniką cyfrową; prezentacji w środkach masowego przekazu; publicznego udostępniania; upublicznianie w sieci Internet lub innych sieci komputerowych; swobodnego używania i korzystania z pojedynczych elementów hologramów w zakresie promocji i reklamy, tak przez Zamawiającego jak i inne upoważnione przez niego podmioty;

2 trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; wykorzystywania w/na wszelkiego rodzaju materiałach informacyjnopromocyjnych; wykorzystywania bez ograniczeń dla celów związanych z realizacją statutowych zadań miasta st. Warszawy, jego jednostek i spółek zależnych. 4. Dostawa hologramów zostanie potwierdzona przez upoważnionego pracownika Zamawiającego stosownym pisemnym Protokołem Dostawy w dniu dostawy. 5. Kompletność i zgodność dostarczonych hologramów z wymaganiami określonymi w ust. 1, 2 potwierdzi upoważniony pracownik Zamawiającego stosownym Protokołem Odbioru w terminie 3 dni roboczych od przyjęcia dostawy. W przypadku stwierdzenia dostarczenia hologramów niezgodnych z ust. 1, 2 Wykonawca dostarczy prawidłowe hologramy zgodne z ust. 1, 2 w terminie 5 dni od podpisania Protokołu Odbioru. 6. Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy rozumie się dzień podpisania Protokołu Dostawy, w przypadku podpisania protokołu Odbioru bez zastrzeżeń. W przypadku niezgodności hologramów z ust. 1, 2 za dzień wykonania Przedmiotu Umowy rozumie się dostawę hologramów zgodnych z ust. 1, 2. 2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć hologramy w terminie 40 dni od dnia podpisania Umowy tj. do dnia Za dostarczony w terminie przedmiot Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości...zł brutto (słownie:... złotych). 2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na wskazany w niej rachunek. W przypadku dostaw częściowych płatna będzie odpowiednia część wynagrodzenia, ustalonego w następujący sposób: liczba dostarczonych hologramów w ramach dostawy częściowej pomnożona przez cenę jednostkową hologramu.....brutto za sztukę. 3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany bez zastrzeżeń Protokół Odbioru W przypadku opóźnienia się Wykonawcy z wykonaniem przedmiotu Umowy lub wadliwego jej wykonania, Zamawiającemu należą się kary umowne. 2. Kara umowna za okres opóźnienia dostawy przedmiotu Umowy wynosi 0,5% wynagrodzenia brutto Umowy, o którym mowa w 3 ust. 1 za każdy dzień. Kara liczona jest od dnia, o którym mowa w 2 do dnia wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 6.

3 5 1. Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w całości lub części lub rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca: a) opóźnia się więcej niż 15 dni z wykonaniem Przedmiotu Umowy; b) dostarczył więcej niż 10% wadliwych hologramów; c) opóźnia się o więcej niż 10 dni z usunięciem wad hologramów, w przypadku, o którym mowa w 1 ust. 5 zd W sytuacji określonej w ust. 1 Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto Umowy, o którym mowa w 3 ust. 1 Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na bezawaryjną eksploatację przedmiotu Umowy na okres 36 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru. 2. Ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi wady będą usuwane w terminie 5 dni od daty ich zgłoszenia Wykonawcy. W przypadku nie usunięcia wad w powyższym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kar umownych w wysokości 500 zł (słownie: pięćset zł) za każdy dzień opóźnienia do dnia dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu Umowy wolnego od wad. 3. W przypadku braku możliwości naprawy hologramów w terminie określonym w ust. 2 Wykonawca w wyżej wymienionym terminie wymieni wadliwe hologramy na nowe, wolne od wad. 4. Niezależnie od kary umownej określonej w ust. 2, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kar umownych w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek stwierdzenia w okresie gwarancji lub rękojmi wadliwego hologramu niezgodnego z wymaganiami technicznymi określonymi w 2 i 3 pkt., II dział SIWZ. 5. Wykonawca nie odpowiada za wady i uszkodzenia hologramów spowodowane ich fizycznym uszkodzeniem (mechanicznym, chemicznym, termicznym itp.), niewłaściwym użytkowaniem lub zużyciem eksploatacyjnym Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości... zł (słownie:... złotych). 2. Zamawiający zwróci część zabezpieczenia w wysokości 70% w kwocie... zł w terminie 30 dni od dnia popisania Protokołu Odbioru i uznania przez Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną. 3. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia w kwocie... zł pozostawiona będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 4. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania części lub całości kwoty zabezpieczenia, w każdym przypadku gdy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych lub odszkodowań oraz pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady.

4 8 Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli produkcji w każdym momencie trwania Umowy, przez upoważnionych przez siebie przedstawicieli Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie do dnia r. 2. Niezależnie od powyższego uprawnienia, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy i poniesionych kosztów Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy oraz, że po stronie Wykonawcy nie występują żadne ograniczenia lub okoliczności, które uniemożliwiałyby zawarcie lub wykonanie niniejszej Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2001 r. nr 112 poz z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 11 Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych. 12 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prowadzenie wszelkiej korespondencji z Wykonawcą w języku polskim. 14 Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5 15 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający Wykonawca