Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA nr zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem 02/06, posługującym się numerami REGON: 140603313, NIP: 701-002-51-69, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną a... Reprezentowanym przez: zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną. W wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego nr PO/ZP/11/2013/CNK/MSk w trybie przetargu nieograniczonego (Formularz Oferty stanowi załącznik nr 2 do Umowy), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), została zawarta Umowa o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu 504 000 sztuk opasek jednorazowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do Umowy Specyfikacja Techniczna wraz z nadrukiem (loga oraz nazwy instytucji, kolor nadruku: czarny) naniesionym wg wzoru projektu stanowiącego własność Zamawiającego, zwanych dalej łącznie Przedmiotem Umowy lub Opaskami jednorazowymi. 2. Zamawiający dostarczy w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy wzór 1
projektu, o którym mowa w ust 1. 3. Ponadto, Opaski jednorazowe muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia własnym transportem i rozładowania Opasek jednorazowych na własny koszt i ryzyko do Siedziby Zamawiającego bez odrębnego wynagrodzenia. 5. Wykonawca odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie Opasek jednorazowych w trakcie transportu i rozładunku. Szkody powstałe w wyniku niewłaściwego transportu lub rozładunku obciążają Wykonawcę. 2 Terminy dostaw 1. Wykonawca dostarczy do Siedziby Zamawiającego Przedmiot Umowy w dwóch transzach: a) Wykonawca dostarczy do Siedziby Zamawiającego w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia podpisania Umowy, pierwszą transzę Opasek jednorazowych w ilości 200 000 sztuk. b) Wykonawca dostarczy do Siedziby Zamawiającego w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania Umowy, drugą transzę Opasek jednorazowych w ilości 304 000 sztuk. 2. Kompletność i zgodność dostarczonych Opasek jednorazowych z wymaganiami określonymi w 1 Umowy, potwierdzi upoważniony pracownik Zamawiającego pisemnym Protokołem Odbioru (Załącznik nr 1 do Umowy) w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia przyjęcia każdej partii Opasek jednorazowych. 3. W przypadku, gdy Opaski jednorazowe nie będą odpowiadać wymaganiom określonym w 1, Zamawiający będzie uprawniony do wskazania na piśmie uwag przed podpisaniem Protokołu Odbioru. W takim przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na uwzględnienie uwag. Wykonawca jest związany zarówno wskazanym terminem jak i treścią uwag, i ma obowiązek dostarczyć nowe Opaski jednorazowe wolne od wskazanych przez Zamawiającego wad we wskazanym terminie. 4. Jeśli nowe Opaski jednorazowe, o których mowa w ust. 3, nie będą odpowiadać wymaganiom określonym w 1 Umowy, wówczas Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy lub części Umowy objętej daną dostawą bez wyznaczania w tym zakresie dodatkowego terminu. 3 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Za dostarczony w terminie Przedmiot Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 2
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości.złotych netto, (słownie: ), plus..% podatku VAT, tj...złotych brutto (słownie:.). 2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany w niej rachunek bankowy. W przypadku dostaw częściowych płatna będzie odpowiednia część wynagrodzenia, ustalonego w następujący sposób: ilość dostarczonych Opasek jednorazowych w ramach dostawy częściowej pomnożona przez cenę jednostkową Opaski jednorazowe.. zł netto za sztukę (słownie złotych netto:.. ) plus należny podatek. 3. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie Protokół Odbioru, (Załącznik nr 1 do Umowy), podpisany przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń. 4. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia mu należnego na inny podmiot. 5. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych. 4 Kary umowne 1. W przypadku opóźnienia się Wykonawcy z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub jego części Zamawiającemu należą się kary umowne w wysokości 1 % wartości Umowy brutto określonej w 3 ust.1 Umowy, za każdy dzień, licząc od dnia wyznaczonego na dostawę określonej transzy Opasek jednorazowych, do dnia faktycznego ich odbioru na podstawie Protokołu Odbioru zgodnie z 2 ust. 2 Umowy. 2. W przypadku wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, Zamawiającemu należą się kary umowne za okres, przez który nie mógł korzystać z Przedmiotu Umowy bądź jego części z powodu wad, w wysokości 1 % wartości Umowy brutto określonej w 3 ust.1 Umowy za każdy dzień począwszy od dnia wskazanego w 6 ust. 3. 3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych. 4. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 5 Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym 3
w całości lub części, jeżeli Wykonawca opóźnia się dłużej niż 7 dni z dostawą Przedmiotu Umowy. 2. W sytuacji określonej w ust. 1 Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi w związku z odstąpieniem od Umowy, których nie poniósłby, gdyby od Umowy nie odstąpił. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4. W przypadku wymienionym w ust. 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu już wykonanej części Umowy i poniesionych kosztów. 6 Gwarancja 1. Wykonawca zapewnia, iż Opaski jednorazowej są nowe, w pełni sprawne oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu. miesięcznej gwarancji na dostarczone Opaski jednorazowe od daty podpisania Protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego. 3. Wykonawca wymieni wadliwe Opaski jednorazowe na nowe, i dostarczy Zamawiającemu Opaski wolne od wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 4. Wykonawca nie odpowiada za wady i uszkodzenia Opasek jednorazowych spowodowane ich niewłaściwym użytkowaniem lub zużyciem eksploatacyjnym, chyba że jest to związane z niespełnieniem przez Przedmiot Umowy parametrów określonych w Specyfikacji Technicznej. 5. Zobowiązania wynikające z gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. 7 Zmiany Umowy Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem warunków dopuszczalności zmiany Umowy określonych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 8 Prawa i obowiązki Stron. Korespondencja 1. Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację Umowy: 4
1) ze strony Zamawiającego:. 2) ze strony Wykonawcy:. 2. Osoby wymienione w ust. 1 powyżej, zobowiązane są do bieżącej współpracy przy realizacji Umowy. 3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, korespondencja Stron związana z wykonywaniem Umowy będzie kierowana na adresy: 1) dla Zamawiającego: ul. 2) dla Wykonawcy:.. chyba, że Strony wskażą inne adresy. 4. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelka korespondencja Stron związana z wykonywaniem Umowy będzie wysyłana: 1) osobiście, za potwierdzeniem odbioru, albo 2) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, albo 3) przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru, 4) w sprawach bieżących, nie wymagających składania oświadczeń woli - w drodze elektronicznej. 5. Każda ze Stron ma prawo zmienić dane, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezwłocznie powiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, bez potrzeby sporządzania aneksu do Umowy; zmiana staje się skuteczna z chwilą powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. 9 Postanowienia Końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 4. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez uprawnionych przedstawicieli Stron. 5
5. Następujące Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: a) Protokół Odbioru załącznik nr 1 do Umowy b) Formularz Oferty - załącznik nr 2 do Umowy c) Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 3 do Umowy. Zamawiający Wykonawca 6
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Umowy PROTOKÓŁ ODBIORU POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA PRZEDMIOTU UMOWY 1. Niniejszym CNK potwierdza dostarczenie przez Przedmiotu Umowy nr.... 2. Przedmiot Umowy został przekazany zgodnie/niezgodnie* z terminem przekazania wynikającym z Umowy, tj. dnia.. 3. Przekazany Przedmiot Umowy został przyjęty przez osobę odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony CNK, Panią/Pana... Data i podpis Wykonawcy Data i podpis CNK UWAGI 1. CNK potwierdza, iż Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie/niezgodnie* z zawartą Umową. 2. CNK zgłasza następujące wady/usterki/niezgodności z przedmiotem umowy/braki: a. b... c.. 3. CNK wyznacza następujący termin na ich usuniecie i dostarczenie Przedmiotu zgodnego z umową.... Data i podpis Wykonawcy Data i podpis CNK DECYZJA CNK 1. CNK potwierdza, iż Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie/niezgodnie* z zawartą Umową. 2. Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron... * niepotrzebne skreślić Data i podpis Wykonawcy Data i podpis CNK 7