zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta Umowa następującej treści: Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego w dniu r. wyboru oferty w przetargu nieograniczonym. 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa kaset HD CAM, HDCAM SR, DIGITAL BETACAM oraz płyt na potrzeby Filmoteki Narodowej. 2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kasety oraz płyty zgodne z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 4. Miejscem dostawy jest:.

2 2 Termin realizacji przedmiotu umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę obejmującą przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem najwyższej staranności. 3 Cena i warunki płatności 1. Wartość umowy wynosi: Wartość netto:. zł (słownie:. ) powiększona o należny podatek VAT. 2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 3. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionej faktury VAT; Zamawiający nie wyraża zgody na wystawienie faktury w formie elektronicznej. Jedyną akceptowaną formą jest forma pisemna. 4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez obie strony, protokołu odbioru przedmiotu umowy przyjętego jako sprawny technicznie i bez wad. 5. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 6. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać numer umowy, z której wynika płatność. 4 Dostawa i odbiór przedmiotu umowy 1. Przedmiot umowy będzie dostarczony w miejsce wskazane przez Zamawiającego staraniem i na koszt przez Wykonawcę. 2. Asortyment objęty niniejszą umową dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana w godz.: po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z przedstawicielem Zamawiającego.

3 4. Przedstawicielem Zamawiającego wyznacza się:... lub inną wskazaną pisemnie osobę. 5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie sprawny, kompletny i pozbawiony wad. 6. Odbiór przedmiotu umowy następuje w formie protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony. 5 Warunki gwarancji i serwisu 1. Przedmiot dostawy, objęty niniejszą umową objęty jest gwarancją. 2. Termin gwarancji wynosi:... od daty odbioru. 3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad przedmiotu dostawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, albo do wymiany na towar wolny od wad. Serwis gwarancyjny prowadzić będzie: Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z tym, że o wadach Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę w ciągu 21 dni od daty jej wykrycia. 6 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które nie odpowiada Zamawiający - w wysokości 10 % ceny określonej w 3 ust. 1; b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% ceny określonej w 3 ust. 1; c) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w 2 ust. 1 w wysokości 0,5 % ceny określonej w 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy, d) za niedotrzymanie terminu w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% ceny określonej w 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady.

4 2. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w 3 ust Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary umowne. 7 Warunki odstąpienia od umowy 1. Zamawiający odstąpi od umowy: a) gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, b) w sytuacjach określonych w 6 ust. 1 c) i d) Wykonawca nie dotrzyma terminów wyznaczonych przez Zamawiającego, c) gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków i innych zapisów wynikających z umowy. 8 Zmiany w umowie 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące: a) zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej, b) Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia wykonawcy określonego w umowie w sprawie zamówienia publicznego z powodu zmiany ustawowej stawki podatku VAT bez konieczności zmiany umowy. 3. W przypadku zaistnienia którejś z wymienionych okoliczności, strony mogą ustalić nowy termin realizacji przedmiotu umowy. 4. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy).

5 9 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 2. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA