1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych urządzeń (Urządzenia):

Transkrypt

1 UMOWA SPRZEDAŻY I DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie dnia 2015 r., pomiędzy: spółką Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą z Radomiu, Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , którą reprezentują: zwaną dalej Zamawiającym, bądź Stroną, a., ul.,.., zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd rejonowy.,, pod nr KRS, o kapitale zakładowym.. zł, będącą podatnikiem VAT, NIP , reprezentowaną przez: - zwaną dalej Wykonawcą, bądź Stroną, 1 (Przedmiot Umowy) 1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych urządzeń (Urządzenia): a) 2 sztuki urządzeń FortiGate 300D, pracujących w klastrze (HA) z rocznym wsparciem 8x5, b) 6 sztuki urządzeń FortiAP 220B lub nowszych z rocznym wsparciem 8x5, POE, c) 2 sztuki przełączników HP G, d) 4 sztuki przełączników HP G z modułami stack, e) 3 sztuki przełączników HP G- PoE+ f) 1 sztuki przełączników HP G, g) 1 sztuki przełączników HP G- PoE+, h) 10 wkładek do gniazd GbE SFP do przełączników HP, i) 3 sztuki HP Stacking Cable 0,5m, j) 1 sztuka HP Stacking Cable 1m. 2. Przedmiotem Umowy jest także świadczenie przez Wykonawcę usług wsparcia technicznego i instalacyjnego w związku z dostarczeniem i sprzedażą Urządzeń (Usługi), których szczegółowe zasady są opisane w treści załącznika nr 1 do Umowy 3. Umowa została zawarta w związku z przyjęciem przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, która stanowi integralną część Umowy - Załącznik nr 2. 2 (Wynagrodzenie) 1. Z tytułu należytego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości. zł (słownie:.) netto + należny podatek VAT (Wynagrodzenie) zgodnie z poniższymi ustaleniami: a. FortiGate 300D pracujący w klastrze (HA0) z uwzględnieniem w cenie rocznego wsparcia na

2 zasadzie 8 x 5 -. zł netto, za 2 sztuki, b. FortiAP 221B z uwzględnieniem w cenie rocznego wsparcia na zasadzie 8x zł netto za 6 sztuk, c. przełącznik HP G - zł netto za 2 sztuki, d. przełącznik HP G - zł netto za 4 sztuki, e. przełącznik HP G- PoE+ zł netto za 2 sztuki, f. przełącznik HP G w cenie zł netto, za 1 sztuki, g. przełącznik HP G- PoE+ w cenie zł netto, za 1 sztuki h. HP Stacking Cable 0,5m.. zł netto, za 3 sztuki, i. HP Stacking Calbe 0,5m.. zł netto, za 1 sztukę, j. Wkładka GbE SFP.. zł netto, za 10 szt. k. Wykonywanie Usług, poza wsparciem, o którym mowa w pkt. a i b powyżej, ze względu na ich uwzględnienie w cenie Urządzeń, zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 1 do Umowy. 2. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. 3. Wykonawca nie ma prawa żądać od Zamawiającego jakichkolwiek innych świadczeń dodatkowych, pieniężnych lub niepieniężnych w związku z zawartą Umową. 4. Wynagrodzenie zostanie zapłacone po należytym oraz terminowym wykonaniu Umowy. 5. Płatności Zamawiający dokona w terminie 30 dni od daty prawidłowego wykonania Umowy, potwierdzonego zgodnie z ust. 11 poniżej i po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez Strony Protokoły Odbioru Urządzeń i wykonania instalacji (w tym sprawdzenia działania wszystkich Urządzeń) w każdej z lokalizacji wskazanej w 3 Umowy, bez zastrzeżeń. 7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, Wynagrodzeniem, z zastrzeżeniem części wynagrodzenia za Usługi, płatnego zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do Umowy. 8. Umowę przyjmuje się za wykonaną, w zakresie dostawy i sprzedaży Urządzeń, w dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Urządzeń, bez zastrzeżeń. 3 (Dostawy Zestawów) 1. Strony ustalają następujące zasady realizacji dostaw Komputerów z Oprogramowaniem: Miejsce dostawy Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul.... Termin dostawy do 15 dni od podpisania Umowy Ilość dostarczanych Urządzeń. szt. 2. Dostarczenie przez Wykonawcę Urządzeń będzie potwierdzone przez Zamawiającego protokołem odbioru, sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do Umowy. 3. Dostawa będzie uznana za kompletną to znaczy za zakończoną, gdy dostarczone, zainstalowane i sprawdzone zostaną wszystkie Urządzenia, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 i innymi postanowieniami Umowy. 4. Zamawiający winien zakończyć procedurę odbioru dostawy i podpisać protokół odbioru dostawy i instalacji Urządzeń nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu dostaw

3 przez Wykonawcę lub zgłosić Wykonawcy na piśmie zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem, albo uzgodnić z Wykonawcą dłuższy niż określony wyżej termin zakończenia procedury odbioru. 5. Protokoły Odbioru podpisane przez Strony stanowią potwierdzenie realizacji dostaw i instalacji. 6. Osobą upoważnioną do podpisania Protokołów Odbioru ze strony Zamawiającego jest Pan Rafał Lantner- Rypień. 7. Wraz z Urządzeniami, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej i użytkowej, sporządzonej w języku polskim lub angielskim a także gwarancji producenta dla każdego dostarczonego Urządzenia. 4 (Odpowiedzialność) 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia terminu dostawy, w stosunku do terminu ustalonego w 3 Umowy. 2. Naliczoną karę umowną, Zamawiający może potrącić na podstawie noty obciążeniowej z kwoty Wynagrodzenia. 3. Zapłata kary umownej nie pozbawia prawa do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary. 4. Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy Wykonawca nie zakończy dostawy mimo upływu 14 dni kalendarzowych od terminu ustalonego w 3 Umowy. 5 (Poufność informacji) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy warunków Umowy i wszelkich innych informacji i danych, z którymi zapoznał się w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, o ile obowiązujące przepisy nie nakazują ich ujawnienia. 6 (Gwarancja) 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowych Urządzeń, objętych gwarancją producenta przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, liczonych od dnia dostarczenia do Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, że warunki gwarancji będą co najmniej takie jak wskazano w treści Oferty. Czas reakcji serwisu 24 godziny od zgłoszenia awarii/nieprawidłowości. 2. Zapewnienie gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z rękojmi, na zasadach kodeksu cywilnego. 7 (Siła wyższa) 1. Dla celów Umowy siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, na które Strony nie mają wpływu, a które uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, którego nie można było przewidzieć i którego nie dało się uniknąć, nawet w wypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, a w szczególności takie jak wojna, rozruchy, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, strajk, lokaut, generalny brak środków transportu, materiałów lub siły roboczej lub ograniczenia w dostawie energii. 2. Strona chcąca zgłosić roszczenia wynikające z siły wyższej ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę o jej wystąpieniu i zakończeniu. 3. Strona zgłaszająca roszczenia musi udowodnić drugiej Stronie, wystąpienie siły wyższej, przy pomocy dokumentów wydanych przez odpowiednie, uprawnione do tego władze.

4 4. Daty i terminy wypełnienia zobowiązań zostaną przedłużone o okres, w którym zaistniała siła wyższa. 5. Siła wyższa nie obejmuje zdarzeń będących wynikiem zaniedbań i niedopatrzeń, które Strona przy dołożeniu należytej staranności mogła przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub mogła im zapobiec. 8 (Postanowienia końcowe) 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Ewentualne spory, mogące wynikać w związku z wykonaniem Umowy, których nie będzie można rozstrzygnąć ugodowo, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla biura Zamawiającego w Warszawie (ul. Książęca 4). 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Załączniki - nr 1. Warunki i zasady wynagrodzenia Usług. - nr 2. Oferta, - nr 3. Wzór Protokołu Odbioru Ze strony Zamawiającego Ze strony Wykonawcy

5 Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia. Zestawienie sprzętu Warunki I zasady wynagrodzenia usługi Urządzenie FortiGate 300D pracujący w klastrze (HA0) z rocznym wsparciem 8x5 2 FortiAP 221B z rocznym wsparciem 8x5 6 przełącznik HP G 2 przełącznik HP G z modułami stack 4 Przełącznik HP G- PoE+ 3 Przełącznik HP G 1 Przełącznik HP G- PoE+, 1 HP Stacking Cable 0,5m 3 HP Stacking Cable 1m 1 Wkładki światłowodowe GbE SFP 10 Sztuk Prace instalacyjne i konfiguracyjne Prace przedwdrożeniowe Ustalenie z zamawiającym harmonogramu prac, przygotowanie koncepcji wdrożenia. Główne prace instalacyjne i konfiguracyjne Prace muszą być prowadzone w siedzibie Zamawiającego w biurze w Radomiu - instalacja urządzenia w miejscy wskazanym przez zamawiającego - konfiguracja HA dla urządzenia FortiGate 300D - konfiguracja obsługi łącza internetowego dla urządzenia FortiGate 300 D (łącze podstawowe i zapasowe) - skonfigurowanie połączenia VPN pomiędzy biurami Spółki w oparciu o urządzenia FortiGate - konfiguracja polityk bezpieczeństwa zgodnie z ustaleniami na etapie prac przedwdrożeniowych - konfiguracja sieci WiFi dla pracowników w oparciu o autoryzację RADIUS - konfiguracja sieci WiFi dla gości w oparciu o autoryzację WWW (sieć wydzielona)

6 - skonfigurowanie strony logowania sieci WiFi dla gości z logiem spółki, regulaminem i instrukcją Prace powdrożeniowe Wsparcie techniczne w zakresie wdrożenia, przez 30 dni od zakończenia wdrożenia, przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

7 Załącznik nr 3 do umowy PROTOKÓŁ ODBIORU Nazwa odbiorcy: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Adres dostawy:.. Nr faktury: Nr zamówienia: umowa nr z dnia r. Lp. PN Nazwa produktu Szt. Czas gwarancji KG Nr fabryczny PN Part Number KG- Karta Gwarancyjna Tak wydano kartę gwarancyjną klientowi Nie- nie wydano klientowi karty gwarancyjnej. Dokument gwarancyjny stanowi faktura zakupu. *Potwierdzam odbiór sprzętu /usługi zgodnie z zamówieniem/umową Wystawił: Odebrał: