Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:"

Marek Wawrzyniak
8 lat temu
Przeglądów:

1 Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł będącą podatnikiem VAT, NIP , którą reprezentują: zwaną dalej Zamawiającym, bądź Stroną, a., ul.,.., zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd rejonowy.,, pod nr KRS, o kapitale zakładowym.. zł, będącą podatnikiem VAT, NIP , reprezentowaną przez: - zwaną dalej Wykonawcą, bądź Stroną, o treści następującej: 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych wraz oprogramowaniem (łącznie: Komputery), zgodnie ze specyfikacją, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy. 2. Umowa jest zawarta w związku z ofertą Wykonawcy złożoną w odpowiedzi na Zaproszenie Zamawiającego. Zaproszenie stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 2 Wartość Umowy 1. Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości. zł (słownie:.) netto + należny podatek VAT (Wynagrodzenie). 2. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. Wykonawca nie ma prawa żądać od Zamawiającego jakichkolwiek innych świadczeń dodatkowych, pieniężnych lub niepieniężnych w związku z zawartą Umową.

2 3. Powyższe kwoty Wynagrodzenia obejmują udzielenie licencji na Oprogramowanie. Wykonawca gwarantuje, że Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek innych opłat, aby móc prawidłowo korzystać z Komputerów i Oprogramowania. Wszelkie kwestie rozliczeń z Producentem oraz rozliczeń podatkowych, z tytułu udzielenia licencji, pozostają po stronie Wykonawcy. 3 Termin i zasady wykonania dostawy Strony ustalają następujące zasady realizacji dostaw Komputerów z Oprogramowaniem: Miejsce dostawy Biuro ul. Książęca Warszawa Biuro ul. Grobickiego Radom Termin dostawy do 14 dni od podpisania Umowy do 14 dni od podpisania Umowy Ilość dostarczanych Komputerów. szt.. szt. 4 Warunki płatności 1. Płatność będzie dokonana po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy. 2. Płatności Zamawiający dokona w terminie 30 dni od daty prawidłowego wykonania Umowy, potwierdzonego zgodnie z ust. 5 i po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze. 3. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez Strony Protokoły Odbioru Komputerów z Oprogramowaniem i wykonania Instalacji (w tym sprawdzenia działania wszystkich Komputerów) w każdej z lokalizacji wskazanej w 2 Umowy, bez zastrzeżeń. 4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, wynagrodzeniem, o którym mowa w 2 Umowy. 5. Umowę przyjmuje się za wykonaną w dacie podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń, obejmującego całość Przedmiotu Umowy. 5 Realizacja dostaw 1. Dostarczenie przez Wykonawcę Komputerów z Oprogramowaniem będzie potwierdzone przez Zamawiającego Protokołem Odbioru, sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Umowy.

3 2. Dostawa będzie uznana za kompletną to znaczy za zakończoną, gdy dostarczone, zainstalowane i sprawdzone zostaną wszystkie Komputery, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 i innymi zapisami Umowy. 3. Zamawiający winien zakończyć procedurę odbioru dostawy i podpisać Protokół Odbioru dostawy i Instalacji Komputerów z Oprogramowaniem nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu dostaw przez Wykonawcę lub zgłosić Wykonawcy na piśmie zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem, albo uzgodnić z Wykonawcą dłuższy niż określony wyżej termin zakończenia procedury odbioru. 4. Protokoły Odbioru podpisane przez Strony stanowią potwierdzenie realizacji dostaw i instalacji. 5. Osobą upoważnioną do podpisania Protokołów Odbioru ze strony Zamawiającego jest Pan Rafał Lantner- Rypień. 6. Wraz z Komputerami, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej i użytkowej oraz licencyjnej, sporządzonej w języku polskim lub angielskim a także gwarancji producenta dla każdego dostarczonego Komputera z Oprogramowaniem. 6 Odpowiedzialność odszkodowawcza 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości Umowy, o której mowa w 2 Umowy bez podatku VAT, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia terminu dostawy, w stosunku do terminu ustalonego w 3 Umowy. 2. Naliczone kary umowne Zamawiający może potrącić na podstawie noty obciążeniowej z należności płatnej Wykonawcy. 3. Zapłata kary umownej nie pozbawia prawa do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary. 7 Odstąpienie od Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie zakończy dostawy mimo upływu 14 dni kalendarzowych od terminu ustalonego w 3 Umowy. 8 Poufność informacji Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy warunków Umowy i wszelkich innych informacji i danych, z którymi zapoznał się w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, o ile obowiązujące przepisy nie nakazują ich ujawnienia. 9 Gwarancja 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowych Komputerów, objętych gwarancją producenta przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy, liczonych od dnia dostarczenia do Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, że warunki gwarancji będą co najmniej takie jak wskazano w Specyfikacji (zał. 1). Czas reakcji serwisu 1 dzień roboczy.

4 2. Zapewnienie gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z rękojmi, na zasadach kodeksu cywilnego. 10 Siła wyższa 1. Dla celów Umowy siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, na które Strony nie mają wpływu, a które uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, którego nie można było przewidzieć i którego nie dało się uniknąć, nawet w wypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, a w szczególności takie jak wojna, rozruchy, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, strajk, lokaut, generalny brak środków transportu, materiałów lub siły roboczej lub ograniczenia w dostawie energii. 2. Strona chcąca zgłosić roszczenia wynikające z siły wyższej ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę o jej wystąpieniu i zakończeniu. 3. Strona zgłaszająca roszczenia musi udowodnić drugiej Stronie, wystąpienie siły wyższej, przy pomocy dokumentów wydanych przez odpowiednie, uprawnione do tego władze. 4. Daty i terminy wypełnienia zobowiązań zostaną przedłużone o okres, w którym zaistniała siła wyższa. 5. Siła wyższa nie obejmuje zdarzeń będących wynikiem zaniedbań i niedopatrzeń, które Strona przy dołożeniu należytej staranności mogła przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub mogła im zapobiec. 11 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Ewentualne spory, mogące wynikać w związku z wykonaniem Umowy, których nie będzie można rozstrzygnąć ugodowo, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Załączniki - nr 1. Specyfikacja Zestawu - nr 2. Wzór Protokołu Odbioru - nr 3. Zaproszenie do składania ofert......

5 Ze strony Zamawiającego Ze strony Wykonawcy Załącznik nr 2 do umowy PROTOKÓŁ ODBIORU Nazwa odbiorcy: Adres dostawy:.. Nr faktury: Nr zamówienia: umowa nr z dnia r. Lp. PN Nazwa produktu Szt. Czas gwarancji KG Nr fabryczny PN Part Number KG- Karta Gwarancyjna Tak wydano kartę gwarancyjną klientowi Nie- nie wydano klientowi karty gwarancyjnej. Dokument gwarancyjny stanowi faktura zakupu. *Potwierdzam odbiór sprzętu /usługi zgodnie z zamówieniem/umową Wystawił: Odebrał:

Podobne dokumenty

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych urządzeń (Urządzenia):

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych urządzeń (Urządzenia): UMOWA SPRZEDAŻY I DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie dnia 2015 r., pomiędzy: spółką Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23,