PROJEKT. Porozumienie Nr XX/XXX/XXX/XX/XXXXXXXX/15
|
|
|
- Andrzej Stasiak
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 PROJEKT zawarta w dniu XX.XX.2015 r. w Gdyni, pomiędzy: Porozumienie Nr XX/XXX/XXX/XX/XXXXXXXX/15 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Targowa 74, NIP Regon , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł w całości wpłacony, w imieniu której działa Zakład Linii Kolejowych w Gdyni, Gdynia, ul. Morska 24, reprezentowany przez: Juliana Skrochockiego - Dyrektora Zakładu 2. 2.Leszka Lewińskiego - Z-cę Dyrektora Zakładu ds. technicznych zwany dalej Zakładem, a: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, Gdańsk, działającego w imieniu Województwa Pomorskiego Gdańsk, NIP , Regon , reprezentowany przez: Grzegorza Stachowiaka przy kontrasygnacie Marii Awraniec zwana dalej Inwestorem. - Dyrektora - Z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Głównego Księgowego 1 Przedmiot Porozumienia 1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie zasad współpracy w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa przejazdu kolejowego w km 15,742 linii kolejowej nr 243 Skórcz Starogard Gdański. 2. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dokumentację wykonaną przez Inwestora. 2 Podstawa realizacji inwestycji 1. Podstawą realizacji inwestycji jest Ustawa o Transporcie Kolejowym z dnia 28 maja 2003 r. tekst jednolity /Dz. U. Nr 16 z 2007 r. poz.. 94/ oraz wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni uzgodnienie Nr IZIW /2014 z dnia r. 2. Uzgodnienie traci ważność w dniu r. 3. Przedmiot Porozumienia realizowany będzie przez Wykonawcę wyłonionego (dalej Wykonawca) w drodze przetargu zorganizowanego przez Inwestora, na przebudowę przejazdu kolejowego w km 15,742 linii kolejowej nr 243 Skórcz Starogard Gdański, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3 Zobowiązania Zakładu 1. Zakład zobowiązuje się do odpłatnego: 1.1 Opracowania tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów w trakcie realizacji robót, w obrębie infrastruktury kolejowej związanej z realizacją przedmiotu Porozumienia. 1.2 Zorganizowania niezbędnych zamknięć torów i wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej w trakcie realizacji robót na podstawie komisyjnie opracowanych regulaminów jw. 1.3 Wprowadzenia ograniczeń prędkości biegu pociągów w zależności od potrzeb i lokalizacji wynikających z tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów. Strona 1 z 5
2 1.4 Zapewnienia niezbędnego nadzoru techniczno-eksploatacyjnego w trakcie robót w granicach i sąsiedztwie obszaru kolejowego. Jednocześnie Strony ustalają, iż przez obszar kolejowy rozumieją zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U z późn. zmian.) określony działkami ewidencyjnymi obszar, na którym usytuowane są linie kolejowe oraz inne budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych, a także służące do obsługi przewozu osób i rzeczy; 1.5 Zapewnienia o ile zajdzie taka konieczność, przeszkolenia pracowników Wykonawcy (w tym jego podwykonawców), którzy wykonywać będą roboty w rejonie czynnych torów, urządzeń i obiektów kolejowych. Wyznaczony przez Zakład pracownik, w uzgodnionym terminie z Inwestorem/Wykonawcą, udziela pracownikom Wykonawcy informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie Zakładu, a także udzieli informacji zgodnie z art Kodeksu pracy. Pracownik udzielający informacji sporządza Wykaz pracowników, którzy zostali poinformowani o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia w trzech egz. Jeden dla Inwestora/Wykonawcy, drugi dla Zakładu, a trzeci powinien zostać na budowie. Pracownik Zakładu przechowuje podpisaną kopię wykazu pracowników Inwestora/Wykonawcy, którzy będą pracować w rejonie czynnych torów oraz obiektów i urządzeń kolejowych dla kontroli Funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei PKP PLK S.A. którzy nie zostali poinformowani o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia obowiązuje zakaz wstępu na teren kolejowy pod groźbą kary w kwocie ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); Powyższą karą zostanie obciążony Inwestor za nieprzestrzeganie bezpieczeństwa na terenie kolejowym. 1.6 Udziału w komisjach przekazania placu budowy (wzór protokołu przekazania stanowi Załącznik nr 2), odbioru częściowego i odbioru końcowego (wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi Załącznik nr 3). 2. Koszty powyższych czynności pokryje Inwestor/Wykonawca. 3. Zakład na podstawie szczegółowej umowy z Wykonawcą, o której mowa w 6 ust. 1 wystawi w trakcie realizacji robót, najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót objętych niniejszym Porozumieniem, na rzecz Wykonawcy, faktury VAT za ustalone i udokumentowane koszty wynikające z zobowiązań wobec Zakładu określonych w ust Zobowiązania Inwestora Inwestor zobowiązuje się do: 1. Zapewnienia finansowania Przedsięwzięcia inwestycyjnego poprzez zapłatę na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, obejmującego koszty wszelkich działań niezbędnych dla realizacji Przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym koszty realizacji niniejszego Porozumienia oraz koszty zaistniałe w przypadku przerwania realizacji Przedsięwzięcia inwestycyjnego określonego w 1 niniejszej umowy; 2. Zapoznania Wykonawcy z treścią niniejszego Porozumienia i zobowiązania go do jego przestrzegania; 3. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego o wymaganej specjalności. 4. Przekazania Wykonawcy placu budowy dla realizacji przedmiotu Porozumienia w granicach obszaru kolejowego w oparciu o protokół przekazania (Załącznik nr 2) spisany przy udziale Zakładu; 5. Każdorazowego uzgadniania z Zakładem zmian mających wpływ na funkcjonowanie infrastruktury kolejowej, wprowadzanych do projektów budowlanych i wykonawczych z inicjatywy Inwestora lub Wykonawcy; 6. Udziału w spisaniu protokołu zdawczo odbiorczego (Załącznik nr 3) obszaru kolejowego, sporządzonego pomiędzy Zakładem a Wykonawcą, przed odbiorem końcowym przedsięwzięcia inwestycyjnego; 7. Zgłoszenia Zakładowi faktu zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem odbioru; 8. Scedowania na rzecz Zakładu zobowiązań Wykonawcy w zakresie gwarancji i rękojmi za roboty wykonane w infrastrukturze kolejowej. 6 Wymagania Inwestora wobec Wykonawcy 1. Inwestor, przed przystąpieniem do robót określonych w 1 niniejszego Porozumienia zobowiąże Wykonawcę do zawarcia z Zakładem odrębnej umowy określającej: 1.1. warunki i zasady prowadzenia robót; 1.2. warunki i powierzchnię zajęcia działek, wymienionych w 2 ust.3 niniejszego Porozumienia, nad którymi prowadzone będą roboty remontowe; Strona 2 z 5
3 1.3. sposób rozliczeń kosztów techniczno organizacyjnych, związanych z przygotowaniem i wdrożeniem zmienionej organizacji prowadzenia ruchu kolejowego w trakcie robót wynikających z przyjętej i uzgodnionej przez Zakład technologii robót; 1.4. sposób pokrycia kar wyliczonych na podstawie Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE) za opóźnienia pociągów spowodowane: wydłużeniem z winy Wykonawcy czasu udzielonego zamknięcia torów; nie uzgodnionym zajęciem czynnych torów podczas prowadzenia robót; naprawą lub wymianą uszkodzonej w trakcie robót infrastruktury; prowadzeniem innych niż wskazane w regulaminie tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów ograniczeń prędkości pociągów podczas robót. 2. Podstawą do wyliczenia wszystkich kosztów Zakładu wynikających z realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, o których mowa w 1, są ceny jednostkowe określone w Załączniku nr 1 do Porozumienia. 3. Zakład zastrzega sobie prawo do waloryzacji cen jednostkowych określonych w Załączniku Nr 1 wg corocznie aktualizowanej Decyzji Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni w sprawie zasad odpłatności z tytułu robót wykonywanych przez podmioty zewnętrzne na obszarze kolejowym i na gruncie Zakładu, bez konieczności zawierania aneksu i uzyskania zgody Wykonawcy. 4. Zawarta przez Zakład umowa z Wykonawcą zawierać i regulować będzie w szczególności następujące zobowiązania: 4.1 po stronie Zakładu: zapewnienia w trakcie robót na obszarze kolejowym, odpłatnego, niezbędnego przeszkolenia pracowników Wykonawcy oraz niezbędnego nadzoru techniczno eksploatacyjnego w trakcie robót na obszarze kolejowym; opracowania tymczasowych regulaminów prowadzenia ruchu pociągów w trakcie realizacji robót, w obrębie infrastruktury kolejowej; wprowadzenia ograniczeń prędkości biegu pociągów w zależności od potrzeb i lokalizacji wynikających z tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów; 4.2 po stronie Wykonawcy: konieczność przedłożenia do uzgodnienia przez Zakład harmonogramu wszelkich zamknięć torowych i ograniczeń w prowadzeniu ruchu pociągów wynikających z harmonogramu robót z wyprzedzeniem, co najmniej 110 dni przed przystąpieniem do robót; konieczność zapewnienia, w czasie wykonywania robót, przejazdu po torach, w obrębie realizowanych robót, z prędkością nie mniejszą niż 30 km/h; obowiązek zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami oraz ubezpieczenia budowy i pokrycia szkód, które mogą zaistnieć w trakcie robót, a także z tytułu odpowiedzialności cywilnej; obowiązek zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich miejsc wykonywania robót oraz miejsc składowania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją budowlaną; obowiązek udokumentowania przeszkolenia pracowników, którzy wykonywać będą roboty w rejonie czynnych torów, urządzeń i obiektów kolejowych lub zapewnienia ich odpłatnego przeszkolenia przez Zakład; obowiązek uzgodnienia z Zakładem zmian mających wpływ na funkcjonowanie infrastruktury kolejowej planowanych do wprowadzenia w projekcie wykonawczym z inicjatywy Inwestora lub Wykonawcy; obowiązek dostosowania się do wszystkich warunków podanych w opiniach, uzgodnieniach, regulaminach i pozwoleniach do projektu budowlanego i wykonawczego; uregulowania dotyczące wyłącznej odpowiedzialności prawnej i finansowej Wykonawcy za wszelkie uszkodzenia urządzeń i obiektów infrastruktury kolejowej wskazanych w terenie przez odpowiednie służby eksploatacyjne Zakładu wraz z procedurą powiadamiania niezwłocznie Zakładu o fakcie uszkodzenia tych urządzeń oraz uzgodnieniu sposobu ich naprawy. 5. Umowa pomiędzy Zakładem, a Wykonawcą będzie posiadała klauzulę poufności w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz z późn. zm.), zgodnie z którą w przypadku naruszenia zasad poufności Wykonawca ponosi karę finansową. Strona 3 z 5
4 7 Okres obowiązywania Porozumienia Porozumienie zostaje zawarte na czas określony w zakresie realizacji przedmiotu Porozumienia od dnia podpisania protokołu przekazania (Załącznik Nr 2) nieruchomości kolejowej przez przedstawiciela Zakładu, Inwestora i Wykonawcy oraz do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (Załącznik Nr 3) przez Zakład i Wykonawcę przy współudziale z Inwestorem. 8 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej, zawierającej oświadczenia wszystkich Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o transporcie kolejowym. 3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Porozumienia będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie. 4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 5. W przypadku gdyby nie doszło do realizacji remontu niniejsze Porozumienie wygasa z chwilą pisemnego powiadomienia Zakładu przez Inwestora. 6. Wszelkie Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część. Zakład Inwestor Strona 4 z 5
5 Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 51/205/004/00/ /15 Lp Wyszczególnienie elementów kosztów Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa zł (netto) Opracowanie tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów szt ,00 Sporządzenie aneksu do ww regulaminu 1546,00 Praca komisji i w trakcie opracowania regulaminów: Dla komisji 5-osobowej (praca do 3 godzin) 413,00 Dla komisji 5-osobowej (praca powyżej 3 godzin) 1 613,00 Dla komisji 4-osobowej (praca do 3 godzin) 320,00 Dla komisji 4-osobowej (praca powyżej 3 godzin) 374,00 Dostosowanie rozkładu jazdy pociągów do zmniejszonej organizacji ruchu - zgodnie z tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu pociągów dla każdej fazy robót oddzielnie - dla operacja ,00 kilkugodzinnych zamknięć okresowych Dostosowanie rozkładu jazdy pociągów do zmniejszonej organizacji ruchu - zgodnie z tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu pociągów dla każdej fazy robót oddzielnie - dla operacja ,00 zamknięć wymagających zamknięć dobowych 5. Wprowadzenie i odwołanie zamknięć torowych - za jedno zamknięcie i odwołanie zamknięcie 6. Ustawienie i zdjęcie osygnalizowania zamknięcia toru dla 1 toru 1 81, Ustawienie i zdjęcie sygnalizowania miejsc ograniczeń prędkości biegu pociągów Ustawienie i zdjęcie sygnalizowania miejsc ograniczeń prędkości biegu pociągów 1 203,00 dla 1 toru 1 252,00 dla 2 i więcej torów 1 383,00 9. Zamknięcie 1 toru dla jazd pociągów - za każdą rozpoczętą godzinę godzina 1 24,00(*) 45,00(**) 92,00(***) 10. Straty eksploatacyjne z powodu zamknięć torowych Obciążenie na podstawie faktury VAT lub not księgowych przedłożonych przez 11. Straty eksploatacyjne z tytułu ograniczeń prędkości przewoźnika 12. Ograniczenie prędkości biegu pociągów w każdym z torów do v<30 km/h (za każdą rozpoczętą dobę) w rejonie realizowanych robót 13. Wprowadzenie komunikacji zastępczej Ograniczenie prędkości biegu pociągów w każdym z torów do v<50 km/h (za każdą rozpoczętą dobę) w rejonie realizowanych robót Nadzór pracownika Zakładu nad robotami wykonywanymi na terenie PKP PLK S.A. przez Wykonawców spoza PKP Udział w komisjach przekazania placu budowy, odbioru częściowego i odbioru końcowego (protokół) Przeszkolenie pracowników Wykonawcy, którzy będą wykonywać roboty w rejonie czynnych torów oraz innych urządzeń i obiektów kolejowych 18. Za korzystanie z pomieszczeń kolejowych w trakcie szkolenia Jedno zdarzenie szkoleniowe doba 1 275,00(*) 552,00(**) 1103,00(***) wg faktur wystawianych przez przewoźnika (***) doba 1 138,00(*) 275,00(**) 552,00(***) godz. 1 65,10 os./godz. 1 65,10 os./godz. 1 13, , Zajęcie terenu PKP PLK S.A. na czas robót 20. Udostępnienie infrastruktury kolejowej dla ruchu lub postoju pojazdów Inwestora lub Wykonawcy oraz wszelkiego ciężkiego sprzętu. (*) Dotyczy czasów zamknięć zgodnych z tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu pociągów (**) Doryczy zamknięć wynikłych z niedotrzymania terminu (czasu) zaplanowanych zamknięć - przedłużenie zamknięć; (***) Dotyczy zamknięć nieplanowanych, wynikłych z tytułu nieprzewidzianych okoliczności w trakcie robót 49,00 zł za każdy 1m bieżący pasa o dł. do 100m i 10 zł za każdy kolejny metr bieżący pasa godz. 1 59,00 Strona 5 z 5
U M O W A nr.../ri/ugb/2010
U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,
WZÓR. Umowa nr EZ / //2013
Załącznik nr 2 do SIWZ nr EZ11-Ez5-2110/08-3/13 WZÓR Umowa nr EZ / //2013 Dnia.2013 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul.
PROJEKT UMOWA NR /2015
UMOWA NR /2015 W dniu 2015 r. w Kleczewie, pomiędzy: Eko-Surowce Sp. z o.o. z siedzibą w Kleczewie (62-540), ul. 600-lecia 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto
U M O W A nr.../ri-dr/ugb/2010
U M O W A nr.../ri-dr/ugb/2010 zawarta w dniu... 2011 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Gminą Biskupice reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym, z jednej strony, (a zam. prowadzący (a) działalność gospodarczą
UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez:...
UMOWA nr. zawarta w dniu 2017 roku, w Krasnymstawie pomiędzy: Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw NIP 564-125-70-37 REGON 000861305 reprezentowanym przez: 1. Marka
U M O W A nr.../ri/ugb/2010
U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną
WZÓR. Umowa nr EZ / /2013
Załącznik nr 2 do WZÓR Umowa nr EZ / /2013 Dnia.2013 r. w Kielcach, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie
UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1
UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 zawarta w Koszalinie w dniu.. roku pomiędzy: ENERGA-OPERATOR SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru
Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy
Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego
reprezentowanym przez zwany dalej Wykonawcą PRZEDMIOT UMOWY
Istotne dla stron postanowienia umowy Umowa zawarta w dniu. r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11 A, 80-778 Gdańsk, działającym w imieniu Województwa Pomorskiego reprezentowanym
WZÓR. Umowa nr EZ / /2014
Załącznik nr 2 do SIWZ nr EUEZ4-Ez1a-4202/32/2014 WZÓR Umowa nr EZ / /2014 Dnia.2014 r. w Kielcach, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul.
Umowa Nr / NR / 2019 zawarta w dniu r.
projekt umowy nie wypełniać Umowa Nr / NR / 2019 zawarta w dniu...2019 r. pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2, 84 300 Lębork, zarejestrowanym
UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR
UMOWA DOSTAWY NR W dniu r. w Kleczewie, pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy:
UMOWA Nr./../KS/13 wzór W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:. -. a Panią/Panem.
UMOWA Nr o pełnienie nadzoru inwestorskiego
ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarta w Gdyni w dniu... 2017 roku pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska
U M O W A nr.../ri/ugb/2010
U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną
U M O W A N R. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem drukarki. numer fabryczny. rok produkcji
Wzór umowy dla zadania II Załącznik nr 6b do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu..2016 r. w Warszawie, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy
OGŁOSZENIE Gmina Ostrowiec Świętokrzyski Urząd Miasta Wydział Infrastruktury Komunalnej
OGŁOSZENIE Gmina Ostrowiec Świętokrzyski Urząd Miasta Wydział Infrastruktury Komunalnej zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: 1.Zakres zamówienia obejmuje realizację
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta w dniu... 2012r. w Lesznie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE pomiędzy: Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp. z o.o., z siedziba w Lesznie, przy ulicy Saperskiej 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR.../
Zał. nr 4a wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR.../ zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy: PKP S.A....z siedzibą w... przy ul. (nazwa jednostki organizacyjnej PKP S.A.)..., wpisanym do prowadzonego przez Sąd Rejonowy
UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2013 r. pomiędzy:
UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2013 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. kujawsko-pomorskie, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, NIP 897-017-81-03, reprezentowanym
Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.
Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka
WZÓR. Umowa nr EZ / //2014
Załącznik nr 2 do SIWZ nr EZ11-Ez5-2110/01-349/1/14 WZÓR Umowa nr EZ / //2014 Dnia.2014 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa,
UMOWA NA ZAKUP MATERIAŁÓW PRODUKCYJNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH. zawarta dnia... w... pomiędzy:
Załącznik nr 3 UMOWA NA ZAKUP MATERIAŁÓW PRODUKCYJNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH zawarta dnia... w... pomiędzy: Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym KAPICA MARKET" Florian Kapica z siedzibą: 23-400
UMOWA Nr... / zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta dnia... w Rzeszowie, a obowiązująca w dniach od... do...
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr... / 2017 zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta dnia... w Rzeszowie, a obowiązująca w dniach od... do..., pomiędzy: Samodzielnym Publicznym
CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT
CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT Zawarta w dniu 2015 r. w Baranowie, pomiędzy Gminą Baranów mającą siedzibę w Baranowie Rynek 21 reprezentowaną przez: Bogumiłę Lewandowską
Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR...
Wzór umowy UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00
UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych
Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego
na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:
UMOWA nr W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015
PROJEKT-UMOWA nr EU/ /EZ14/2017
PROJEKT-UMOWA nr EU/ /EZ14/2017 zawarta w dniu..2017 r. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy
Umowa nr.. o realizację prac badawczo-rozwojowych
Załącznik Nr 6 do SIWZ Umowa nr.. o realizację prac badawczo-rozwojowych W dniu... w Kaliszu pomiędzy: DSW Polska sp. z o.o. z siedzibą: Pawłówek 37, 62-800 Kalisz, zwanym dalej Zamawiającym, zarejestrowanym
UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:
Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza
a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...
P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice,
UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY
UMOWA SPRZEDAŻY W dniu w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez IX
Umowa nr. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym. Firmą: Organ rejestrowy:. Pozycja w rejestrze: reprezentowaną przez:
Umowa nr zawarta w dniu.. r. w Białych Błotach pomiędzy: Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A. z siedzibą przy ul. I. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Umowa Numer BFZ1a-US-900-./2013. zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie, pomiędzy:
Umowa Numer BFZ1a-US-900-./2013 zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59a, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg
Umowa Nr TT/01/016 zawarta w dniu, pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, 8-300 Elbląg, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze
Umowa Nr B/43/05a/0../00/5555/08 na czasowe udostępnienia nieruchomości PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Umowa Nr B/43/05a/0../00/5555/08 na czasowe udostępnienia nieruchomości PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w dniu...2009r. w Częstochowie pomiędzy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zarejestrowaną przez Sad
WZÓR. Umowa nr EZ-Ez5-U-2110/10-10/2014
Załącznik nr 2 do SIWZ nr EZ11-Ez5-2110/10-10/14 WZÓR Umowa nr EZ-Ez5-U-2110/10-10/2014 Dnia. 2014r. w Sopocie, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa,
Zawarta dnia r. w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45, w Milanówku, (zwana dalej Umową ) pomiędzy:
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Milanówka Nr 19/VII/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. [znak sprawy] UMOWA Nr odpłatnego udostępnienia pasa drogi wewnętrznej na cele budowy i umieszczenia urządzenia
U M O W A Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul. Sejmowej 3-9 Pana Andrzeja Spóra Prezesa Zarządu Zamawiającym a,...
U M O W A Zawarta w dniu...2015 r. w wyniku wyboru ofert z pominięciem przepisów Prawa zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj.
ROZDZIAŁ III PROJEKT UMOWY
ROZDZIAŁ III PROJEKT UMOWY 1 UMOWA NR.. ( PROJEKT ) W dniu... 2014 r. w Piszu pomiędzy : Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6, NIP: 849 14-11-804 zwanym dalej Zamawiającym,
UMOWA - PROJEKT. - płk pil. Stanisław KONDRAT Dowódca
Z a ł ą c z n i k n r 3 UMOWA - PROJEKT W dniu... pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1C; NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje: - płk pil. Stanisław
Umowa nr. /wzór/ Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. Konto bankowe: mbank, PL
Umowa nr. /wzór/ zawarta w dniu.. w Starym Lesie, pomiędzy: Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdański, wpisana pod numerem 0000177882
POROZUMIENIE W SPRAWIE UŻYCZENIA TERMINALI DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W CELU REALIZACJI UMOWY WYKONAWCZEJ NR ZAWARTEJ W DNIU.
POROZUMIENIE W SPRAWIE UŻYCZENIA TERMINALI DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W CELU REALIZACJI UMOWY WYKONAWCZEJ NR ZAWARTEJ W DNIU. zawarte w dniu.. (data) w (miejscowość), pomiędzy: Pocztą Polską S.A. z siedzibą
WZÓR UMOWA ZP/ /WRGI/2011
UMOWA ZP/ /WRGI/2011 W dniu lipca 2011 r. w Strzelinie pomiędzy: Gminą Strzelin zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Dorotę Pawnuk - Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin przy
Załącznik Nr 6. UMOWA Nr..- PROJEKT
UMOWA Nr..- PROJEKT Załącznik Nr 6 zawarta w dniu... r. z Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo
WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa
WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym
UMOWA nr. z siedzibą w, NIP.., REGON, zarejestrowanym w. pod nr., z kapitałem zakładowym zł wpłaconym.., w imieniu, którego działa:
Załącznik nr 3 do SIWZ nr EZ9-Ez6a-55611/05-1/2015 UMOWA nr. zawarta dnia... roku w Katowicach pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-681, ul.
UMOWA NR / Wzór
załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku
UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY NR
UMOWA SPRZEDAŻY NR W dniu r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...
Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,
P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:
Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:
UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR..
UMOWA DOSTAWY NR.. W dniu.. r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243
Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243
Załącznik do SIWZ. WZÓR UMOWY część 1,2
Załącznik do SIWZ WZÓR UMOWY część 1,2 Zawarta w dniu... 2018 roku, w... pomiędzy... reprezentowaną przez: 1)..., zwaną dalej Zamawiającym" a... reprezentowanym przez: 1)......, zwaną/ym dalej w treści
UMOWA nr.. mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora ds. Technicznych zwanym dalej Zamawiającym, a
UMOWA nr.. zawarta w Chorzowie w dniu. pomiędzy Gminą Chorzów - Zakładem Komunalnym PGM z siedzibą w Chorzowie 41-500 przy ul. Bałtyckiej 8, reprezentowanym przez: mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora
UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR..
NR.. W dniu.. r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez IX Wydział
UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:
UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:
Umowa sprzedaży nr..
Załącznik do SIWZ Umowa sprzedaży nr.. zawarta w dniu.2017 r. w Świnoujściu pomiędzy: Uzdrowisko Świnoujście Spółką Akcyjną z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Nowowiejskiego 2, wpisaną do Krajowego Rejestru
UMOWA SPRZEDAŻY NR..
UMOWA SPRZEDAŻY NR.. W dniu.. r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Umowa sprzedaży MK (projekt umowy)
Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.10.2015 Umowa sprzedaży MK.2371.10.2015 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,
Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:
Załącznik nr 5 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Jedności Robotniczej 3-5 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Poznańska 9 NIP:,
(WZÓR) UMOWA nr.. dotycząca określenia warunków świadczenia usług obsługi trakcyjnej
(WZÓR) UMOWA nr.. dotycząca określenia warunków świadczenia usług obsługi trakcyjnej zawarta w Gdańsku w dniu.. w Gdańsku pomiędzy: (1) Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą
Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..
UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.
Umowa. I. Postanowienia ogólne
Umowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Szarotka ul. Skłodowskiej 12; 58-400 Kamienna Góra NIP : 614-010-01-24, REGON : 000492954 reprezentowaną przez : 1. - Prezesa Zarządu SM Szarotka
Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) przekazanie Wykonawcy listy osób biorących udział w szkoleniu; 2) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy.
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia UMOWA NR.. (projekt) zawarta w Miejscu Piastowym, w dniu roku pomiędzy Michalickim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Br. Markiewicza 25b, 38-430
Wykonanie napraw odbywa się wyłącznie na zlecenie Zamawiającego;
PROJEKT UMOWY DZZ DZZ-383-66/19 Zawarta w dniu.. r. w Olsztynie, w wyniku przeprowadzenia postępowania bezprzetargowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK
ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa
Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)
Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia 23.11.2017r) W dniu w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..., REGON, NIP
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy...., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział
Załącznik nr 2... (pieczęć adresowa Wykonawcy) NIP**):... REGON**):... tel.**):... fax**):... adres e mail**):... FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY Zamawiający: GRYFICKI DOM KULTURY ul. Niepodległości 53 72-300
Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012
Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który
Umowa przedwstępna. dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu.../2013 r. w
Umowa przedwstępna dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu.../2013 r. w pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
U M O W A nr INT/ /2015
U M O W A nr INT/ /2015 zawarta w dniu.. 2015 r. w Legnicy pomiędzy: INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24, 59-220 Legnica, której akta rejestrowe przechowywane są przez
działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.
Załącznik Nr 3 UMOWA NR./2018 zawarta w dniu...2018 r. w Bydgoszczy Chemwik sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńska 324A, REGON: 341608654, NIP: 9532645251, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Projekt umowy część 1 Umowa Nr /2018 zawarta w dniu r.
Projekt umowy część 1 Umowa Nr /2018 zawarta w dniu r. Załącznik nr 3 do ZO pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r.
Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r. Projekt umowy Nie wypełniać pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2, 84-300 Lębork, zarejestrowanym
U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka
W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/5 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...
WZÓR UMOWY UMOWA NR..
Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu 2011 r. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim - Starostwem Powiatowym z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul.
UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)
UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości
Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:
Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:
U M O W A NR... - projekt -
Załącznik nr 5 U M O W A NR... z dnia - projekt - zawarta pomiędzy Gminą Śmigiel z siedzibą w Śmiglu, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, REGON 411050557, NIP 698-172-24-62 reprezentowaną przez: Małgorzatę
BFZ4d-073-516/2012 SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA http: www. intercity. pl NIP 526 25 44 258 REGON 017258024 Kapitał zakładowy: 1.370.454.350.- PLN Kapitał wpłacony: 1.370.454.350.- PLN KRS 0000296032 Sd Rejonowy dla m. st. W-wy / XII Wydz.
UMOWA SPRZEDAŻY. 2.. a
UMOWA SPRZEDAŻY NR.. W dniu.. r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Załącznik nr 4 do wymagań ofertowych
Załącznik nr 4 do wymagań ofertowych Istotne Postanowienia Umowy zawarta w dniu..2018 r. w Jastrzębiu Zdroju, pomiędzy: Jastrzębskimi Zakładami Remontowymi Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju 44
UMOWA nr DT/ /19. zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści:
UMOWA nr DT/ /19 zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową PIASKI NOWE w Krakowie, ul. Podedworze 20, 30-686 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy:
Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59a, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział
Numer sprawy: TTE/62-19/2012
Numer sprawy: TTE/62-19/2012 Umowa nr /TTE-62-19/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ w dniu., w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy: 1. Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. pomiędzy:,,pak Górnictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie 62-510, ul. Przemysłowa 158, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
została zawarta umowa zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tyś euro.
U M O W A - WZÓR W dniu.. r. pomiędzy Miejsko-Gminnym Zakładem Wodociągowym reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez Dyrektora Zakładu Pana mgr inż. Leszka Błachnio, zwanym dalej Zamawiającym przy
Wzór Zał. nr 2. UMOWA nr
Wzór Zał. nr 2 UMOWA nr zawarta w dniu roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21, 81 154 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR..
UMOWA DOSTAWY NR.. W dniu r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Umowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych
Umowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych Zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
/Wzór umowy o zachowaniu poufności/
/Wzór umowy o zachowaniu poufności/ UMOWA Nr zawarta w dniu - -20 r. w, pomiędzy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą, adres:, wpisaną do KRS pod numerem prowadzonym przez Sąd, o kapitale zakładowym
UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy
Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy