Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy"

Radosław Milewski
7 lat temu
Przeglądów:

1 Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , Reprezentowaną przez Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czarnieckiego 9, Numer REGON oraz NIP w imieniu której działają na podstawie pełnomocnictw: - Dyrektor Oddziału.. Z-ca Dyrektora d/s techniczno-eksploatacyjnych zwaną dalej "Zamawiającym", a :. będącym płatnikiem podatku VAT NIP Nr, REGON Nr..., działającym na podstawie - Zaświadczenia o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej pod nr: zwanym dalej "Wykonawcą". reprezentowany przez : Wykonawca przyjmuje do wykonania remont dachu w budynku administracyjnym na terenie Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Taboru w Kołobrzegu ul. Kołłątaja 2, Kołobrzeg w zakresie zgodnym z ofertą z dnia Ustala się następujący termin wykonania robót wymienionych w 1 - termin rozpoczęcia:... - termin zakończenia:. 3 Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest stanowiący załącznik nr 1: Kosztorys ofertowy wykonawcy z dnia., sporządzony na bazie przedmiaru robót Zamawiającego. 2 1

2 4 1.Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zł +VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami. (słownie: złotych 00/100 + VAT). 2.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowych robót budowlanych, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy a także uwzględniać wszystkie prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe. Cena musi zawierać również wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w przedmiarze robót, niezbędnych dla wykonania prac budowlanych objętych zamówieniem, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów prawa budowlanego. Ponadto cena musi zawierać wszelkie koszty związane z utrzymaniem placu budowy (np. wody i energii elektrycznej łącznie z wykonaniem tymczasowych przyłączy na okres realizacji zamówienia, koszty oświetlenia, ogrodzenia placu budowy, ochrony mienia ). Cena musi również uwzględniać koszty nadzoru inwestorskiego. 3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wynikające z nadzoru inwestorskiego w kwocie.. złotych netto + VAT Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo: a) Na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony bez zastrzeżeń b) Po dostarczeniu do Oddziału Zachodniopomorskiego, ul. Czarnieckiego 9 w Szczecinie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 2. Faktura będzie wystawiona dla: Przewozy Regionalne sp. z o.o. Ul. Wileńska 14a, Warszawa Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie Ul. Czarnieckiego 9, Szczecin NIP: Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z przedłożonej faktury w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 4. Faktura dostarczona pod inny adres niż wskazany w ust.1 pkt.b) nie rodzi skutków prawnych w zakresie terminu zapłaty. 5. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 6 1.Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a: a) umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może on obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, b) uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiającego, może odstąpić od umowy lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, a w przypadku nie wykonania ma prawo wykonania przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy. 2

3 2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru Zamawiający oświadcza, że na wykonanie zleconego zakresu robót pozwolenie na budowę nie jest wymagane Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożona ofertą, jak również zapewni całość materiałów niezbędnych do wykonania remont dachu w budynku administracyjnym, środków transportu oraz sprzętu. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi wynikające z ustawy z dnia r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz.881). 2. Zamawiający nie zapewnia energii elektrycznej oraz wody dla celów remontu. 3. Wykonawca zapewni wyłącznie fabrycznie nowe materiały budowlane Zamawiający powołuje do nadzoru następujące osoby: Naczelnik Sekcji PRS 2 Kołobrzeg: Naczelnik Działu Technicznego :. 1. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie:. 10 Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanych prac, o których mowa w 1 umowy i uzgodnieniami zawartymi w niniejszej umowie, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru. 11 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót : -na materiały oraz roboty na okres 2 lat licząc od dnia odbioru końcowego robót. 12 Wykonawca zobowiązuje się w czasie remontu zapewnić: należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów p.poż, bhp, bezpieczeństwo użytkowników, ochronę znajdujących się na terenie sieci i 3

4 urządzeń i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje miejsce w którym były prowadzone roboty w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelki szkody powstałe w czasie wykonywania robót z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 2. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie roszczenia wobec Wykonawcy w zakresie ewentualnych odszkodowań, będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną: a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru o którym mowa w 2 Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za przedmiot odbioru w terminie za każdy dzień zwłoki, a jeżeli zwłoka trwać będzie dłużej niż 20 dni - 0,5% za każdy dalszy dzień zwłoki, b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmii za wady - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, a jeżeli zwłoka trwać będzie dłużej niż 20 dni - 0,5% za każdy dalszy dzień zwłoki, c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia netto za przedmiot umowy, 2. Zapłacenie lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót budowlanych ani z żadnych innych zobowiązań. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 15 Strony zgodnie ustalają, że wierzytelność powstała w wyniku realizacji niniejszej umowy nie może bez pisemnej zgody Przewozy Regionalne sp. z o.o być przeniesiony na osoby trzecie. 16 Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 4

5 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych i ochronie środowiska Spory między stronami mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego Sąd w Szczecinie. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy oraz 1 egz. dla Zamawiającego. 19 Zamawiający: Wykonawca: 5

Podobne dokumenty

Umowa nr../(m-c)/(dział)

Umowa nr../(m-c)/(dział) zawarta w dniu roku w Tychach pomiędzy: Śródmieście spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego