UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez:...

Transkrypt

1 UMOWA nr. zawarta w dniu 2017 roku, w Krasnymstawie pomiędzy: Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 5a, Krasnystaw NIP REGON reprezentowanym przez: 1. Marka Majewskiego - Dyrektora 2. Joannę Martirosjan - Główną Księgową zwanym dalej Zamawiającym a firmą zwaną w treści umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez: zwanymi dalej łącznie Stronami". W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty euro stosownie do art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz ) została zawarta umowa o następującej treści: 1. Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowych budynku dawnego kolegium jezuickiego. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót remontowych zgodnie z załącznikiem określającym szczegółowy zakres prac.

2 2. Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 2. Roboty budowlane objęte umową zostaną wykonane wyłącznie przez osoby posiadające stosowne wykształcenie oraz przygotowanie i doświadczenie zawodowe w przedmiotowej dziedzinie. 3. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zadania a roboty będą prowadzone z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż i ochrony przed kradzieżą. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej umowy. 5. Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą spowodować: a. niedotrzymanie terminu umownego; b. konieczność zmiany zakresu prac budowlanych. 6. W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać miejsca robót w porządku, składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w sposób bezpieczny oraz na bieżąco usuwać odpady i śmieci. 3. Obowiązki Zamawiającego Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) przekazanie zakresu prac remontowych; 2) udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń w których realizowany będzie przedmiot umowy w godzinach pracy Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac budowlanych w innych godzinach uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym; 3) dokonanie terminowej zapłaty wynagrodzenia.

3 4. Termin realizacji przedmiotu umowy Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę brutto PLN (słownie.. zł) zgodnie z ceną ofertową, w tym wartość netto.. PLN i podatek VAT w wysokości.. %. 2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 3. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury końcowej wystawionej w oparciu o końcowy protokół odbioru robót budowlanych bez uwag. 4. Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej zatwierdzenia przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 6. Przekazanie i odbiór przedmiotu umowy 1. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w 4 uznaje się podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego. 2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek Zamawiający jest uprawniony do: 1) odmowy odbioru przedmiotu umowy i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad; 2) powierzenia na koszt Wykonawcy usunięcia wad i usterek osobie trzeciej. 3. Uprawnienia, o których mowa powyżej (w pkt. 1 i 2) nie uchybiają prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych należnych mu na podstawie 8 niniejszej umowy. 4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

4 7. Rękojmia za wady 1. Do odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady dzieła, a uprawnienia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wygasają po upływie 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru", o którym mowa w 6 ust. 1 umowy. 8. Kary umowne Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają stosowanie kar umownych. 1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% ustalonego w 5 ust. 1 umowy wynagrodzenia brutto, za każdy zakończony dzień opóźnienia, b) za niedotrzymanie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy o których mowa w 6 ust. 2 pkt 1 - w wysokości 1 % ustalonego w 5 ust. 1 umowy wynagrodzenia brutto, za każdy zakończony dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% ustalonego w 5 ust. 1 umowy wynagrodzenia brutto. 2. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

5 9. Zmiana umowy 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie zmian, w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: 1) W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 2) W przypadku gdy nastąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 3) W przypadku wystąpienia przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 2. Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej. 10. Odstąpienie od umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania gdy: 1) Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres co najmniej 7 dni. 2) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres co najmniej 7 dni. 3) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości. 4) W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest do wynagrodzenia za wykonaną część umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 10 dni od dnia w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

6 11. Postanowienia końcowe 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Bez zgody Zamawiającego, wyrażonej pisemnie, nie można przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odszkodowawczych i odsetkowych. 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Ewentualne spory między Stronami umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Krasnystaw, dnia 2017 roku