PROSPEKT INFORMACYJNY
|
|
- Sławomir Mróz
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 PROSPEKT INFORMACYJNY
2 PROSPEKT INFORMACYJNY tekst jednolity CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA * DANE DEWELOPERA Deweloper "RO.SA.-INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością II, Spółka komandytowa KRS nr Adres ul. Ptasia Radom Nr NIP i REGON NIP REGON Nr telefonu Adres poczty elektronicznej rosa-invest@rosa-invest.pl Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera 2
3 II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA * Spółka RO.SA.-INVEST Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością II, Spółka komandytowa została powołana w dniu 16 sierpnia2016 roku w Radomiu, aktem notarialnym REP A nr 4307/2016. Jest to spółka celowa, zawiązana wyłącznie do przeprowadzenia inwestycji deweloperskiej pod nazwą Przy Wąskiej. RO.SA.-INVEST Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością II, Sp. k. należy do grupy firm ROSA, w której znajduje się również firma deweloperska RO.SA.-INVEST Sp. z o.o. mająca ogromne doświadczenie w realizacji projektów deweloperskich, zarówno mieszkaniowych jak i komercyjnych. "RO.SA.-INVEST" Sp. z o. o. na rynku nieruchomości działa nieustannie od 2004r., aktualnie realizuje kolejne inwestycje za pośrednictwem spółek celowych. Jej potencjał, bogate doświadczenie i dobra organizacja pracy pozwalają na obsługę całego procesu inwestycyjnego, poprzez pełnienie roli Inwestora Zastępczego. Budujemy mieszkania z myślą o ich przyszłych mieszkańcach. Chcemy, by każdy czuł się bezpiecznie w swoim mieszkaniu i mógł w nim wygodnie żyć. Dlatego duży nacisk kładziemy na przemyślane i funkcjonalne rozwiązania oraz nowoczesne materiały. Równie ważną rolę pełnią lokalizacja i architektura naszych obiektów. Lokalizacje cechuje zarówno dobre skomunikowanie z centrum miasta jak i łatwy i szybki dojazd do dróg wyjazdowych. Architektura jest zróżnicowana, w zależności od rodzaju i położenia inwestycji. Zawsze wymagamy od naszych Projektantów, by była dopracowana i dobrze komponująca się z otoczeniem. Dzięki współpracy z kilkoma biurami projektowymi nasze inwestycje są unikalne, a grono zadowolonych mieszkańców stale się powiększa. Oddajemy inwestycje w wysokim standardzie. Staramy się aby każdy budynek wyposażony był w monitoring wizyjny. Dla komfortu naszych Klientów pamiętamy także o miejscach parkingowych i garażach podziemnych, komórkach lokatorskich, windach osobowych i innych rozwiązaniach ułatwiających codzienne życie. Wszystkie budynki są przyjazne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Naszym celem jest spełnianie oczekiwań najbardziej wymagających Klientów. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną decyzją jest inwestycja w kupno nowego mieszkania, domu, czy lokalu handlowego, dlatego każdy projekt jest starannie przygotowywany. Dotychczasowe doświadczenie i kapitał pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość i planować nowe inwestycje. RO.SA.-INVEST Sp. o.o. ma w swoim dorobku budynki mieszkalne w Radomiu, Mszczonowie i Skarżysku- Kamiennej, jak również galerię handlową w Radomiu. 3
4 PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO SPÓŁKI RO.SA.-INVEST SP. Z O.O. - PODMIOTU POWIĄZANEGO Adres Ul. Sedlaka 4/6/8 Radom Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Ilość mieszkań w inwestycji 90 Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł NIE 4
5 PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO SPÓŁKI RO.SA.-INVEST SP. Z O.O. - PODMIOTU POWIĄZANEGO Adres Ul. Królowej Jadwigi 21 Radom Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Ilość mieszkań w inwestycji
6 PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO SPÓŁKI ROSA-POŁUDNIE SP. Z O.O. - PODMIOTU POWIĄZANEGO Adres Ul. Warsztatowa 9, Radom Data rozpoczęcia Październik 2012 Zadanie nr I Budynek A - Wiosna Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Ilość mieszkań w inwestycji
7 PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO SPÓŁKI RO.SA.-MSZCZONÓW SP. Z O.O. - PODMIOTU POWIĄZANEGO Adres Data rozpoczęcia Kwiecień 2012 Ul. Ługowa 76A i B, Mszczonów Zadanie nr I Budynek A8 Czerwony i A7 Błękitny Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Ilość mieszkań w inwestycji Budynek A Budynek A7 7
8 INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU * Adres i nr działki ewidencyjnej Nr księgi wieczystej Nr ewid. działki 79/4, pow. 0,1467 HA przy ul. Wąskiej w Radomiu Prawo własności w/w gruntem Spółka posiada na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży REP. A Nr 7428/2016 dn r. Kw. Nr RA1R/ /0 Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości Hipoteka łączna na zasadzie równego pierwszeństwa do wysokości ,00 zł (słownie: czterech milionów pięciuset tysięcy złotych) ustanowiona na rzecz banków finansujących przedsięwzięcie, tj.: SGB- Banku S.A., Banku Spółdzielczego w Zwoleniu i Banku Spółdzielczego w Jedlińsku, działających w konsorcjum - przeznaczenie w planie Tereny usługowo-mieszkaniowe Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek dopuszczalna wysokość zabudowy dopuszczalny procent zabudowy działki III kondygnacje Intensywność zabudowy brutto 1,0-2,5. 8
9 INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU C.D. * Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach Trwają prace nad projektem przebudowy Placu Jagiellońskiego. Przewidziane są nowe inwestycje na działkach sąsiadujących, zgodne z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Grunt jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z Uchwałą nr 260/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 marca 2000 roku w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu centrum Radomia Witolda-Kilińskiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 46, poz. 463 z dnia 26 kwietnia 2000r.) Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1.1,UM. Zgodnie z uchwałą: - Grunt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, - Nową zabudowę należy kształtować obrzeżnie tj. w pierzei ulic: Witolda, Struga, Wąskiej i projektowanej 1.1KL, - Przy ul. Wąskiej po obu jej stronach do urządzenia jest pasaż handlowy o charakterze np.: parterowych kramików, - Dozwolona wysokość zabudowy III kondygnacje, a przy ul. Wąskiej I-III kondygnacji W bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonuje budynek handlowousługowy Pawilony Rosa, z planowaną restauracją na poddaszu, parkingiem podziemnym oraz strefą dostaw od ul. Wąskiej dla lokalu położonego na parterze. Zgodnie z pismem Urzędu Miejskiego w Radomiu z dnia r. w obrębie 1 km od inwestycji nie wydano pozwolenia na budowę i rozbudowę dróg, linii szynowych i innych inwestycji komunalnych. Zgodnie z pismem Portu Lotniczego Radom z dnia r. w obrębie 1 km od inwestycji nie są i nie będą w najbliższym czasie wyznaczane stałe korytarze powietrzne, związane z ruchem lotniczym generowanym przez lotnisko Radom-Sadków. 9
10 INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU C.D.* INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę TAK Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne TAK Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał 884/2016; 40/2017 NIE Prezydent Miasta Radomia 10
11 INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU C.D.* Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Rozpoczęcie prac budowlanych Zakończenie prac budowlanych liczba budynków 1 rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) - Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego Pomiar powykonawczy powierzchni użytkowej lokalu zostanie dokonany zgodnie z normą PN ISO 9836:1997 to znaczy, że pomiarów powierzchni dokonuje się na poziomie posadzki kondygnacji, na podstawie obmiarów dokonanych w stanie wykończonym (po wykonaniu tynków), norma nie przewiduje uwzględniania w obliczaniu powierzchni skosów sufitów, pomiarów powierzchni dokonuje się z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, z tym że do powierzchni lokali nie będzie się wliczało powierzchni balkonów; według tej samej normy zostanie dokonany pomiar powykonawczy. Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Wkład własny - 25% + kredyt bankowy SGB-Bank S.A., Bank Spółdzielczy w Zwoleniu i Bank Spółdzielczy w Jedlińsku, działające w konsorcjum - 50% + wpłaty od nabywców - 25% 11
12 INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU C.D. Środki ochrony nabywców bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy OTWARTY Główne zasady funkcjonowani a wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy* 1. Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych pochodzących z wpłat dokonywanych przez klientów dewelopera, na mocy zawartych umów deweloperskich. 2. Bank zobowiązuje się do przyjmowania i przechowywania środków pieniężnych wpłacanych przez nabywców na rachunek oraz wypłaty środków na nim zgromadzonych na warunkach i w terminach określonych w umowie zawartej z bankiem lub zwrócenia ich nabywcom na zasadach i w sytuacjach, o których mowa w Ustawie z dnia r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, lub w umowie deweloperskiej. 3. Wpłaty dokonywane przez nabywców przeznaczone są na realizacje przedsięwzięcia deweloperskiego Przy Wąskiej. 4. W celu obsługi wpłat i wypłat dokonywanych przez poszczególnych nabywców na rachunek, bank otwiera konta techniczne na podstawie złożonego przez dewelopera wykazów nabywców, z którymi będzie podpisywał umowy deweloperskie. 5. Przyporządkowane przez bank numery kont technicznych dla poszczególnych nabywców deweloper wpisuje do umów deweloperskich. 6. Przed wypłata środków bank dokonuje kontroli realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia ujętych w harmonogramie przedsięwzięcia. Kontrola obejmuje sprawdzenie dokumentacji związanej z realizacja przedsięwzięcia oraz oceny stanu faktycznego i dokonywana jest przez podmiot zewnętrzny, z którym bank podpisał umowę o współpracę. 7. Za prowadzenie rachunku Bank pobiera opłaty zgodnie z umową zawartą z Bankiem o prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego które obciążają Dewelopera. Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy * SGB Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ; Oddział w Radomiu Radom ul. Piłsudskiego 3 12
13 INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU C.D. * Etap pierwszy % (zakup gruntu i miejsc parkingowych, koszty prac projektowych, koszty finansowe związane z przygotowaniem przedsięwzięcia roboty przygotowawcze: roboty ziemne, ławy i stropy fundamentowe, instalacje podposadzkowe stanu zero kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, warstwy podposadzkowe na gruncie) Etap drugi % (słupy i ściany żelbetowe, stropy, nadproża, schody parteru; słupy i ściany żelbetowe, stropy, nadproża, schody I piętra) Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach Etap trzeci % (słupy i ściany żelbetowe, stropy, nadproża, schody II piętra; konstrukcja dachu i pokrycie dachu, dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, piony instalacji co, wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przewody instalacji elektrycznej, sieci i przyłącza wod-kan) Etap czwarty % (tynki mieszkań i części ogólnych, podłoża pod posadzki części mieszkalnej i usługowej, balustrady zewnętrzne i wewnętrzne, elewacja 80%, węzeł cieplny, dostawa dźwigu, montaż tablic elektrycznych, roboty drogowe 90%) Etap piąty % (okładziny posadzek schodów i balkonów, roboty malarskie, elewacja 20%, montaż windy osobowej, montaż grzejników, wodomierzy, ciepłomierzy, instalacja gniazd i opraw elektrycznych, instalacji TV, instalacja kamer i domofonów, dokończenie robót drogowych, próby instalacji, odbiory) 13
14 INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU C.D. Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji * W przypadku zmiany stawek podatku VAT przed podpisaniem aktu notarialnego dokumentującego przyrzeczoną umowę, cena nabycia ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT, co oznacza, że kwoty należne do zapłaty a nie wpłacone przez Nabywcę, objęte będą stawkami podatku VAT obowiązującymi w dniu wpływu środków na rachunek bankowy Spółki; stawka podatku VAT na dzień sporządzenia niniejszego prospektu wynosi dla lokali mieszkalnych 8%. Deweloper w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających obowiązujące stawki podatku VAT powiadomi Nabywcę o zmianie, wraz z podaniem nowej ceny brutto - przy czym w przypadku, gdy w wyniku zmiany stawki podatku VAT ceny brutto ulegną podwyższeniu, Nabywcy będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Dewelopera zawiadomienia o zmianie ceny brutto, przy czym prawo odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwało Nabywcy, jeżeli: - Nabywca nie otrzyma takiego zawiadomienia, co oznaczać będzie, iż cena brutto pozostaje bez zmian, zaś ceny netto będące składowymi ceny brutto ulegną odpowiedniemu obniżeniu; -w przypadku otrzymania przez Nabywcę zawiadomienia, z treści, którego wynikać będzie, że pomimo zmiany stawki podatku VAT cena brutto pozostaje bez zmian. 14
15 WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ * 1.Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zawarcia, jeżeli: a. umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011, Nr 232, poz. 1377); b. informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; c. Deweloper nie doręczył Nabywcy, zgodnie z art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, prospektu informacyjnego wraz z załącznikami; d. informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie, których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej; e. prospekt informacyjny wraz z załącznikami, na podstawie, którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Przy czym w przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia od umowy deweloperskiej z przyczyn opisanych wyżej, umowa ta uważana jest za niezawartą, a Nabywca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy deweloperskiej. 2. Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej ponadto w przypadku nie przeniesienia na Nabywcę odrębnej własności Lokalu będącego przedmiotem umowy deweloperskiej w terminie określonym w umowie, przy czym przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy Nabywca wyznaczy Deweloperowi 120 dniowy (studwudziestodniowy) termin na przeniesienie odrębnej własności lokalu z prawami z nim związanymi, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, przy czym w przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy z tej przyczyny, Deweloper zobowiązany będzie do zapłacenia Nabywcy kary umownej w wysokości 3% (trzech procent) ceny brutto nabycia Lokalu i praw z nim związanych; 3. W terminie do dnia odbioru technicznego Lokalu Nabywcy będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn innych niż wymienione w powyżej oraz niewynikających z winy Dewelopera, za zapłatą odstępnego w wysokości 3% (trzech procent) ceny brutto nabycia Lokalu i praw z nim związanych; 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę, odstąpienie to jest skuteczne o ile zawiera zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości, złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 15
16 WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ c.d. * 5.Deweloper ma prawo odstąpić od umowy: a. W przypadku, gdy Nabywca nie dokona zapłaty którejkolwiek części ceny w terminach lub wysokości, określonych w umowie, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wezwania, chyba, że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej; b. W przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru lokalu lub do podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Nabywcę odrębną własność lokalu i praw z nim związanych, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie, co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni chyba, że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej; 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Dewelopera z przyczyn, o których mowa w pkt 5. b powyżej Nabywca będzie zobowiązany do zapłacenia na rzecz Dewelopera kary umownej w wysokości 3% (trzech procent) ceny brutto nabycia Lokalu; 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Dewelopera Nabywca obowiązany jest w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Dewelopera o odstąpieniu od umowy doręczyć Deweloperowi zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym; 8. Na wypadek odstąpienia od umowy przez Dewelopera z przyczyn, o których mowa w pkt 5 a i b powyżej, Nabywca udzieli w umowie Deweloperowi pełnomocnictwa do złożenia w jego imieniu oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym o wyrażeniu zgody na wykreślnie z działu III księgi wieczystej KW Nr RA1R/ /0 i RA1R / /3 roszczenia wynikającego z umowy deweloperskiej; 9. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z wyłącznej winy Nabywcy po wydaniu mu lokalu i dokonaniu w nim przez niego prac wykończeniowych, będzie on obowiązany do przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia rozwiązania umowy; po upływie tego terminu Deweloper dokona przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego na koszt Nabywcy. 10. W przypadku: a. Odstąpienia od umowy przez Nabywcę z winy Dewelopera, Deweloper zwróci Nabywcy dokonane wpłaty w wysokości, w jakiej zostały one wypłacone mu z Rachunku Powierniczego w kwocie nominalnej powiększone o należną Nabywcy karę umowną w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia odstąpienia od umowy na wskazany Deweloperowi przez Nabywcę numer konta bankowego; b. Odstąpienia od umowy przez Nabywcę bez winy Dewelopera w sytuacji, o której mowa w punkcie 3 powyżej, Deweloper zwróci Nabywcy dokonane wpłaty w wysokości, w jakiej zostały one wypłacone mu z Rachunku Powierniczego w kwocie nominalnej, pomniejszej o należności Dewelopera wynikające z umowy (w tym odstępne oraz koszty aktu notarialnego, koszty przeróbek lokatorskich) w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia odstąpienia od umowy na wskazany Deweloperowi przez Nabywcę numer konta bankowego; c. odstąpienia od umowy przez Dewelopera z winy Nabywcy zwróci on Nabywcy dokonane wpłaty w wysokości, w jakiej zostały one wypłacone mu z Rachunku Powierniczego w kwocie nominalnej, pomniejszej o należności Dewelopera wynikające z umowy (w tym należną karę umowną o której mowa w pkt 6 powyżej, koszty aktu notarialnego, koszty przeróbek lokatorskich) w terminie: 16
17 WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ c.d. * -30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Deweloperowi oświadczenia woli Nabywcy, złożonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym zawierającego zgodę na wykreślenie praw i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości wynikających z umowy, - lub 30 (trzydziestu) dni od dnia wykreślenia praw i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wynikających z umowy, w zależności od tego, która data nastąpi wcześniej; przy czym w przypadku, gdy zostało wpisane w działach IV ksiąg wieczystych KW Nr RA1R/ /0 i KW Nr RA1R/ /3 roszczenie na rzecz Banku kredytującego Nabywcę na podstawie art. 20 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 99, poz. 919 z późn. zm.) Deweloper będzie uprawniony jest do zwrotu środków wypłaconych z rachunku powierniczego bezpośrednio na rachunek Nabywcy prowadzony przez Bank, który udzielił Nabywcy kredytu celem spłaty zadłużenia wynikającego z tego tytułu w terminach określonych powyżej. 11. Pozostałe środki pieniężne zgormadzone na indywidualnym rachunku powierniczym Nabywcy zostaną mu zwrócone przez Bank prowadzący przedmiotowy rachunek na podstawie zapisów umowy o prowadzenie rachunków powierniczych. 12. Koszty związane z wykreśleniem praw i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wynikających z umowy oraz koszty związane z wykreśleniem roszczenia na rzecz Banku kredytującego Nabywcę ponosi Nabywca. 13. Deweloper w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających obowiązujące stawki podatku VAT powiadomi Nabywcę o zmianie, wraz z podaniem nowej Ceny brutto - przy czym Strony postanawiają, że w przypadku, gdy w wyniku zmiany stawki podatku VAT ceny brutto ulegną podwyższeniu, Nabywcy będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Dewelopera zawiadomienia o zmianie Ceny brutto, przy czym prawo odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwało Nabywcy, jeżeli: - Nabywca nie otrzyma takiego zawiadomienia, co oznaczać będzie, iż cena brutto pozostaje bez zmian, zaś ceny netto będące składowymi ceny brutto ulegną odpowiedniemu obniżeniu; - w przypadku otrzymania przez Nabywcę zawiadomienia, z treści, którego wynikać będzie, że pomimo zmiany stawki podatku VAT cena brutto pozostaje bez zmian 14. Jeżeli w wyniku dokonania obmiaru powykonawczego powierzchni lokalu jego powierzchnia ulegnie zmianie Nabywcy będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Dewelopera zawiadomienia o zmianie powierzchni Lokalu. Jeżeli Nabywca wprowadzi zmiany lokatorskie do projektu lokalu mające wpływ na zmianę jego powierzchni takie jak: zmiana układu ścian wewnętrznych, dobudowanie lub rezygnacja ze ściany wewnętrznej itp. stwierdzona zmiana nie powoduje zmiany ceny lokalu oraz nie może stanowić podstawy do odstąpienia od umowy. 17
18 INNE INFORMACJE * Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część albo finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, albo też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bez obciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bez obciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych albo informacja o braku zgody banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, albo finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, albo też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bez obciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bez obciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Banki finansujące przedsięwzięcie wyrażą zgodę na bez obciążeniowe wyodrębnienie z księgi wieczystej nr Nr RA1R/ /0 prowadzonej dla nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Wąskiej, nowej księgi wieczystej przy przeniesieniu na rzecz kupującego prawa własności lokalu mieszkalnego i ewentualnie innych lokali tej nieruchomości wraz z udziałem we własności nieruchomości gruntowej oraz udziałem we współwłasności części wspólnych budynku, po uprzednim wpłaceniu przez Kupującego całej ceny sprzedaży brutto na rachunek podany w umowie deweloperskiej. 18
19 INNE INFORMACJE Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektoniczno-budowlanym: Informujemy o możliwości zapoznania się w lokalu Spółki z: * 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; 3) kopią pozwolenia na budowę 4) sprawozdaniem finansowym za ostatnie 2 lata spółki powiązanej RO.SA.-INVEST Sp. z o.o.; 5) projektem architektoniczno-budowlanym. 19
PROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY 08.11.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY tekst jednolity CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper RO.SA.-INVEST Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
14.03.2012 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Deweloper RO.SA.-INVEST Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600 Radom Nr NIP i REGON NIP 948-23-63-963
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY Tel. 48 384 69 09 www.rosa-invest.pl 1 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY TEKST JEDNOLITY Z DN. 20.09.2018 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY TEKST JEDNOLITY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres
Bardziej szczegółowoStan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY 14.03.2012 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY TEKST JEDNOLITY Z DN. 15.05.2018 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Deweloper* ROSA POŁUDNIE Sp. z o.o. Adres*
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY 08.11.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY tekst jednolity CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA * DANE DEWELOPERA Deweloper "RO.SA.-INVEST Spółka z ograniczoną
Bardziej szczegółowoDziennik Ustaw 10 Poz PROSPEKT INFORMACYJNY
Dziennik Ustaw 10 Poz. 1468 Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego WZÓR Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE
Bardziej szczegółowoData sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY
Kancelaria Sejmu s. 17/23 Załącznik WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE
Bardziej szczegółowo(adres lokalu przedsiębiorstwa)
Kancelaria Sejmu s. 16/24 Załącznik WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE
Bardziej szczegółowoStan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA
Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY tekst jednolity z dn. 25.10.2017 08.11.2016 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA * Deweloper Adres ul. Ptasia 14 26-600 Radom
Bardziej szczegółowoAneks Nr 4 do Prospektu informacyjnego z dnia 14.03.2012 r. wraz z Aneksem Nr 1 oraz Aneksem nr 2 oraz Aneksem nr 3
ROSA POŁUDNIE Sp. z o.o. ul. Gazowa 5/7, 26 600 Radom tel./fax. (0 48) 384 69 09 Radom, dnia 16.06.2014 r. Aneks Nr 4 do Prospektu informacyjnego z dnia 14.03.2012 r. wraz z Aneksem Nr 1 oraz Aneksem nr
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY TEKST JEDNOLITY Z DN CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
PROSPEKT INFORMACYJNY TEKST JEDNOLITY Z DN. 10.11.2017 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA 14.03.2012 Deweloper* ROSA POŁUDNIE Sp. z o.o. Adres* ul. Gazowa 5/7 26-600
Bardziej szczegółowoNowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa
PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper TECHNIBUD Białystok Sp. z o.o. Nr NIP i REGON ul. Piastowska 11 9662096995 Nr telefonu poczty
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja pt.: PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan,
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 29.02.2016 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak
Bardziej szczegółowoul. Rolna 193, Kajetany
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA
Bardziej szczegółowonr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.
Bardziej szczegółowonr KRS: ul.bednarska 6/ Wrocław ,
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 09.12.2016r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.
Bardziej szczegółowoZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.
ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera
Bardziej szczegółowoZielona Góra BRAK.
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa
Bardziej szczegółowoDane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowo884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.
Bardziej szczegółowo, ,
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.
Bardziej szczegółowoDANE DEWELOPERA GPK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Łódź, dnia 10.09.2018 r. PROSPEKT INFORMACYJNY DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ NA OSIEDLU ZIELONA JANÓWKA W GMINIE ANDRESPOL, JANÓWKA UL. GŁÓWNA 74 DZIAŁKA 586 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowoZAŁĄCZNIK NR.3 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego
ZAŁĄCZNIK NR.3 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Mironiuk Sp. z
Bardziej szczegółowoKRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE INDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nr NIP i REGON HM ESTATE Sp.
Bardziej szczegółowoStan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.07.2017 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nazwa: 3k Invest Sp.
Bardziej szczegółowoNexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof
Bardziej szczegółowo--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER
Bardziej szczegółowoMPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100
Bardziej szczegółowoSPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 01.03.2017 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK SP. Z O.O., z siedzibą we Wrocławiu KRS 0000061695
Bardziej szczegółowoDane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II
PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294
Bardziej szczegółowoul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl
MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCJI
PROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCJI 2017-12-01 CZĘŚĆ OGÓLNA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR
PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "SWARZĘDZ POŁUDNIE" - IV etap (A4.2, E1.2) SWARZĘDZ ZALASEWO, os. Władysława Zamoyskiego nr 11, 12 WERSJA 004/M4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR
PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "Lofty Ułańskie " POZNAŃ, ul. Wojskowa 6 WERSJA 001/U Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I
PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 12 mieszkań dwa budynki wielorodzinne (9 mieszkań, 3 mieszkania) przy ul. Żorskiej w Tychach Niniejszy prospekt informacyjny
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
USTKA DN. 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper SŁAWOMIRA LEWANDOWSKA PROWADZĄDZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
Załącznik nr 3 do Umowy deweloperskiej Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego czerwiec 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper PROMIPOL DEVELOPMENT MIROSŁAW PONIŻNIK ELŻBIETA JEŻ-PONIŻNIK SPÓŁKA JAWNA Adres 51-128
Bardziej szczegółowo(wejście od ul. Dajwór 2a)
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20140821 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną
Bardziej szczegółowoZałącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY
Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 15.08.2013. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA www.akord-dom.pl Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16 września 2011 roku o ochronie
Bardziej szczegółowoStan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowoPLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.01.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres PRODIPORT INVESTMENT
Bardziej szczegółowo(wejście od ul. Dajwór 2a)
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2018-01-09 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP Data sporządzenia prospektu: 28.07.2016 CZĘŚĆ OGÓLNA ll I. DANE
Bardziej szczegółowoWołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept
Bardziej szczegółowo!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY!
PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 25.08.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK
Bardziej szczegółowobiuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20131216 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie
PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR
PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "KAMIENICA PRZY RYNKU" PRZEŹMIEROWO WERSJA 001/PRZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 12 mieszkań dwa budynki wielorodzinne (9 mieszkań, 3 mieszkania) przy ul. Żorskiej w Tychach Niniejszy prospekt informacyjny
Bardziej szczegółowoUSTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.
Dz.U.2017.1468 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony
Bardziej szczegółowobiuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY dla lokalu mieszalnego przy ul. Dąbrowa w Bydgoszczy w przedsięwzięciu deweloperskim OSTOJA DĄBROWA Warszawa, dn. 19 sierpnia 2018 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego
Bardziej szczegółowoUSTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.
Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
Załącznik nr 3 do Umowy deweloperskiej Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA
Bardziej szczegółowoDz.U Nr 232 poz z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 U S T AWA Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1468. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych - etap wykonany oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-11-02 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper I Confisio Spółka z
Bardziej szczegółowoPharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: /
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 15.12.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER Deweloper
Bardziej szczegółowoM-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela.
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego?????? 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper M-2 Spółka Cywilna
Bardziej szczegółowoWołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27 kwiecień 2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept
Bardziej szczegółowoul. Kępa 10A, Rypin
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres
Bardziej szczegółowoWrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna
Bardziej szczegółowoStan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 11.01.2013r. Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowoCzęść Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I
Bardziej szczegółowoRozdział 1 Przepisy ogólne
Dz.U.2017.1468 t.j. z dnia 2017.07.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 lipca 2017 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Bardziej szczegółowowww.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,
Bardziej szczegółowoTRUDNOŚCI Z TWORZENIEM UMÓW DEWELOPERSKICH MARCIN WIERCIŃSKI DUBICKI I WISPÓLNICY
TRUDNOŚCI Z TWORZENIEM UMÓW DEWELOPERSKICH MARCIN WIERCIŃSKI DUBICKI I WISPÓLNICY ELEMENTY UMOWY DEWELOPERSKIEJ KATALOG USTAWOWY A UMOWY NA RYNKU DEWELOPERSKIM 01 USTAWOWE ELEMENTY UMOWY DEWELOPERSKIEJ
Bardziej szczegółowoDz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
Bardziej szczegółowoul. Pliszek 2, lokal nr 2; Bielsko-Biała w realizacji
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 01.10.2016 roku 1-10-2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper PIECHURÓW
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 19.02.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI
PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,
Bardziej szczegółowoMEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments
Bardziej szczegółowoUl. Dębowa 1a Marki
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data 08.04.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper A.S. DOM Ariusz
Bardziej szczegółowoKraków, ul. Słonecznikowa 6A.
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.01.2017. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres RÓŻANA CORE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY MIELEC, dnia 30.11.2017 - DRAFT PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Budowa czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami
Bardziej szczegółowoWrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna
Bardziej szczegółowoStan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowowww.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2013-12-09 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,
Bardziej szczegółowo