UMOWA PROJEKT Załącznik nr 5 zawarta w Radomsku w dniu.2014 roku pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Radomsko, ul. Jagiellońska 36, 97 500 Radomsko, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000000142; NIP: 772 18 77 458; REGON: 000313420, reprezentowanym przez: Dyrektora - Lek. med. Radosława Pigoń zwanym w treści umowy Zamawiającym, a... z siedzibą w..., ul...., działającym na podstawie..., posiadającym NIP..., Regon..., KRS..., reprezentowaną przez : 1. 2. zwaną w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści : 1. Przedmiot umowy. 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia...2014r., zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907, z późn. zm.). 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest: a) dostarczanie całodziennych posiłków dla pacjentów Zamawiającego, b) odbiór odpadów pokonsumpcyjnych z wyłączeniem odpadów z oddziałów zakaźnych Szpitala Zamawiającego. 3. Wykonawca oświadcza, iż : a) posiada środki transportu zgodne z obowiązującymi przepisami przeznaczone do realizacji niniejszej umowy, b) posiada niezbędne dokumenty uprawniające do przygotowywania i przewozu żywności, c) posiada urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 4. Dostarczanie posiłków przez Wykonawcę będzie realizowane każdego dnia w następujących godzinach: a) śniadanie - od godziny 7 30 do godziny 8 00, b) II śniadanie - od godziny 7 30 do godziny 8 00, c) obiad - od godziny 12 30 do godziny 13 00, d) podwieczorek od godziny 12 30 do godziny 13 00, e) kolacja od godziny 12 30 do godziny 13 00, f) posiłek nocny dla diety cukrzycowej - od godziny 12 30 do godziny 13 00, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w/w harmonogramu dostarczania posiłków, a nowy harmonogram dostarczania posiłków jest wiążący dla Wykonawcy po upływie 7 dni od dnia przekazania mu harmonogramu. Zmiana harmonogramu dostarczania posiłków dotyczyć będzie godzin dystrybucji, a nie ich częstotliwości. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków w każdym dniu, zgodnie z postanowieniami umowy, do: a. siedziby Zamawiającego Radomsko, ul. Jagiellońska 36 (do drzwi poszczególnych oddziałów, których wykaz określony został w Załączniku nr 1 do umowy), 1
6. Podane w ust.5 adresy mogą ulec modyfikacji poprzez pisemne zgłoszenie dokonane przez Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem, co nie stanowi zmiany umowy. 7. Maksymalna ilość całodziennych posiłków dostarczanych przez Wykonawcę wynosi 7 650 miesięcznie w tym ok.50 posiłków pakowanych w naczyniach jednorazowych dla pacjentów z czynną gruźlicą Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc. 8. Dzienna ilość posiłków wraz z rodzajem diet ustalana będzie przez osobę pełniącą funkcję Dietetyka Zamawiającego w dni robocze i zamawiana faksem na numer. lub e-mailem na adres.. nie później niż do godziny 14 dnia poprzedniego. Zamówienie obejmuje jeden lub kilka dni i składane będzie przez osobę pełniącą funkcję Dietetyka Zamawiającego. Korekty zamówień dotyczące obiadów i kolacji będą zgłaszane przez osobę pełniącą funkcję Dietetyka Zamawiającego, a poza godzinami pracy Dietetyka Pielęgniarka pełniąca dyżur w oddziale, nie później niż w dniu realizacji przez Wykonawcę otrzymanego od Zamawiającego zamówienia, do godziny 8 30. 9. Wykonawca oświadcza, że dysponuje kuchnią spełniającą wymogi przewidziane w obowiązujących przepisach oraz dopuszczoną do świadczenia usług żywieniowych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 10. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków: a. z uwzględnieniem dziennych racji pokarmowych, wartości kalorycznej, zawartości składników odżywczych określonych przez Instytut Żywności i Żywienia w opracowaniu Podstawy naukowe żywienia w szpitalach Warszawa 2001 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzanych przez Zamawiającego, które są dla Wykonawcy wiążące; b. z uwzględnieniem diet stosowanych u Zamawiającego oraz wg zaleceń lekarzy Szpitala Zamawiającego, które są dla Wykonawcy wiążące. 11. Dzienne racje pokarmowe rozdzielone będą na poszczególne posiłki w następujący sposób: a. śniadanie wraz II śniadaniem - 30 %, b. obiad - 50 %, c. kolacja + podwieczorek + nocny posiłek dla diety cukrzycowa - 20 %. Do obiadu należy podać kompot, kisiel płynny itp. Natomiast do pozostałych posiłków należy podać do popicia herbatę lub kawę z mlekiem wraz z cukrem. 12. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywa się w systemie ciągłym obejmującym wszystkie dni tygodnia. 13. Żywienie chorych oparte jest na niżej wymienionych dietach : 1) Dieta podstawowa 2) Dieta łatwo strawna 3) Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu 4) Dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego 5) Dieta papkowata 6) Dieta płynna 7) Dieta płynna wzmocniona 8) Dieta łatwo strawna bogatobiałkowa 9) Dieta łatwo strawna ubogobiałkowa 10) Dieta łatwo strawna z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 11) Dieta Schmidta 12) Dieta papkowata 13) Dieta kleikowa 14) Dieta o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych 15) Dieta po zabiegach chirurgicznych 2
16) Dieta bezglutenowa 17) Dieta bezmleczna 18) Dieta do żywienia przez zgłębnik lub przetokę 19) Dieta próbna przed badaniem na krew utajoną w kale 14. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania trzech podstawowych posiłków dziennie (śniadanie, obiad i kolacja) oraz sześciu posiłków dziennie (trzy posiłki podstawowe plus drugie śniadanie, podwieczorek i posiłek nocny dla diety cukrzycowej ) dla wskazanych przez Zamawiającego pacjentów na diecie cukrzycowej oraz dzieci. 15. Zamawiający ma prawo do modyfikacji diet wymienionych w ust. 13 w każdym czasie, powiadamiając Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem. Modyfikacje dokonane przez Zamawiającego są dla Wykonawcy wiążące. 16. Zmawiający ma prawo do sporządzanie jadłospisów dekadowych poszczególnych diet i ich modyfikacji z uwzględnieniem sezonowości oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Jadłospisy dekadowe poszczególnych diet Zamawiający przekaże Wykonawcy co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem, a przekazane jadłospisy wiążą Wykonawcę. 17. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić dostarczane posiłki o tzw. posiłki kuchni mlecznej, maksymalnie dla 5 dzieci dziennie. W/w mieszanki mleczne przygotowywane będą na podstawie wykazu zamówienia dziennego. Odpłatność za mieszanki mleczne zgodnie z wykazem stanowić będzie osobną pozycję na fakturze. 18. Usługa obejmuje dostarczenie posiłków do drzwi poszczególnych oddziałów. 2. Obowiązki stron umowy. 1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi dostarczania posiłków w sposób ciągły, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) i rozporządzeń wydanych na jej podstawie oraz Rozporządzenia (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych, Rozporządzenia (WE) NR 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, w szczególności z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli ( HACCP ) oraz wg aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia. 2. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy: a) dostarczanie punktualnie posiłków o należytej jakości w sposób zgodny z umową i obowiązującymi przepisami, w naczyniach wielorazowych oraz o odpowiedniej temperaturze, w godzinach określonych w 1 ust. 4 niniejszej umowy, b) dostarczanie posiłków obiadowych lub innych obejmujących gorące dania o temperaturze minimum: zupa 75 0 C, II danie 65 0 C, napoje gorące 80 0 C, natomiast przystawki, surówki maksimum 4 0 C, c) mycie naczyń transportowych, d) dbanie o należyty stan naczyń transportowych. 3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) świadczenia usługi przygotowania całodziennych posiłków przy wykorzystaniu własnych środków oraz własnego sprzętu i personelu, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru świadczonych usług, b) przygotowywania posiłków w sposób umożliwiający bezpośrednie spożycie małym dzieciom oraz pacjentom z ograniczoną sprawnością manualną, 3
c) przestrzegania przez zatrudnionych przez niego pracowników oraz osób świadczących na jego rzecz usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, przepisów bhp i p/poż. oraz higieniczno sanitarnych, do przestrzegania procedur higienicznych dotyczących: higieny rąk, środków transportu, urządzeń, sprzętów i powierzchni oraz stosowania preparatów myjących i dezynfekujących zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu, d) przestrzegania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz systemu HACCP, e) przedłożenia Zamawiającemu kopii protokołu pokontrolnego po każdej kontroli, f) pobierania i przechowywania próbek żywnościowych z każdego posiłku według zaleceń Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007r., Nr 80 poz. 545), g) udostępnienia Zamawiającemu wyników badań mikrobiologicznych na każde żądanie Zamawiającego, h) odbioru od Zamawiającego resztek pokarmów zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami, i) zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego osobie z ramienia Zamawiającego z osobą Wykonawcy: - osobą nadzorującą realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest osoba zajmująca stanowisko Dietetyka Zamawiającego, tel. 044/6854725, - osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy jest.., tel..., 4. Wykonawca ponosi: a) całkowitą odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte wykonania przedmiotu umowy, b) odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli (Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, PIP i inne) w zakresie wykonywanej usługi, między innymi w zakresie jakości produktów i przygotowanych posiłków, ich zgodności z umową i obowiązującymi przepisami oraz w zakresie wymagań higieniczno sanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem reżimu na oddziałach zakaźnych. 5. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy a także, iż urządzenia i środki transportu przeznaczone do realizacji przedmiotu niniejszej umowy posiadają, w przypadku istnienia takiego wymogu, niezbędne certyfikaty i atesty pochodzące od odpowiednich służb. 6. Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie ciągłość żywienia w przypadku awarii urządzeń bądź wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających mu kontynuację żywienia (siła wyższa). Zastępujący go w wykonywaniu usługi objętej przedmiotową umową podmiot, musi spełniać wszystkie wymagania określone niniejszą umową w stosunku do Wykonawcy. Wykonanie zastępcze możliwe jest tylko po uzyskaniu od Zamawiającego pisemnej zgody na takie wykonanie, jednakże jeżeli Wykonawca nie może świadczyć sam z przyczyny od siebie niezależnej, której wystąpienia nie mógł przewidzieć i której nie mógł przy dołożeniu wszelkiej staranności zapobiec, Zamawiający może odmówić zgody tylko z ważnych przyczyn. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi zgodnie z ustaloną w 3 niniejszej umowy, ceną jednostkową, niezależnie od faktycznie poniesionych przez Wykonawcę kosztów. 7. Wykonawca w przypadku, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest bezwzględnie do natychmiastowego powiadomienia o tym Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o poczynionych działaniach w ramach zapewnienia ciągłości żywienia. Jednocześnie w wypadku, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w mocy pozostają wszelkie postanowienia umowy, zwłaszcza w zakresie stosowanego reżimu sanitarnego, diet i harmonogramów dostarczania posiłków. 4
8. Nie zapewnienie ciągłości żywienia pacjentów, w tym w nie zapewnienie wykonania zastępczego w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym, z przyczyn obciążających Wykonawcę i zgodnie z wszelkimi konsekwencjami określonymi w 7 niniejszej umowy. 3. Wynagrodzenie. 1. Z tytułu realizacji przedmiotowej umowy, Zamawiający będzie uiszczał na rzecz Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn ilości dostarczonych w danym miesiącu na rzecz Zamawiającego posiłków i ceny jednostkowej za jeden osobodzień przygotowania i dostarczenia posiłku, w wysokości.. netto (słownie:.), brutto słownie) zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą integralną część niniejszej umowy. Stawka za jeden osobodzień przygotowania i dostarczenia posiłku ustalona jest ryczałtowo, jest stała i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy, na jej wysokość nie ma wpływu rodzaj diety. Kwota netto wynagrodzenia jest niezmienna. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, jej zmian następuje z mocy prawa. 2. Strony określają podział ceny jednostkowej na poszczególne rodzaje posiłków według poniższego zestawienia : a) śniadanie - złotych netto, b) obiad -...złotych netto, c) kolacja - złotych netto, d) 1 porcja mieszanki mlecznej -.. złotych netto. Cena II śniadania zawarta jest w cenie śniadania, a cena podwieczorku i posiłku dla diety nocnej cukrzycowej zawarte są w cenie kolacji. 1. Kwota wynagrodzenia miesięcznego będzie naliczona na podstawie protokołu z ilości posiłków dostarczonych w tym okresie. 2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie za okresy miesięczne z dołu, na podstawie faktur VAT. 3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, a zakres tego ubezpieczenia obejmuje m.in. ryzyko zakażeniami pokarmowymi, minimalna suma gwarancyjna jest nie niższa niż 1.000.000,00 zł. (milion złotych) w związku z ryzykiem z tytułu szkód na osobie i mieniu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpis polisy stanowi załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia OC w w/w zakresie przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu nowej polisy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia ubezpieczenia OC, pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy. 4. Podstawą wystawienia faktury jest specyfikacja potwierdzona przez Dietetyka Zamawiającego, która zostanie załączona do faktury. Faktura może być sporządzona tylko do wysokości pozycji zgodnie potwierdzonych. Strony wszelkie wyjaśnienia w tym zakresie postarają się uwzględnić w terminie 3-ch dni roboczych. 5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za datę zapłaty faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Wynagrodzenie ustalone w niniejszym paragrafie stanowi całość należności przysługującej Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotowej umowy. Wynagrodzenie przysługuje tylko za faktycznie przygotowane i dostarczone posiłki. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 8. Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich (zmiany Wierzyciela), bez 5
zgody pomiotu tworzącego Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, na zasadach określonych w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 20011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 217). 4. Czas trwania umowy. 1. Umowę zawiera się na okres od dnia 2014 roku do dnia.. 2015roku. 2. W przypadku, gdy Wykonawca: a) uchyla się od wykonania umowy w całości bądź w części lub b) realizuje przedmiot umowy odmiennie niż w sposób przewidziany warunkami niniejszej umowy lub c) uchyla się od wykonania zaleceń pokontrolnych, o których mowa w 5 ust. 5 niniejszej umowy, Zamawiający może pisemnie zwrócić się do Wykonawcy o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień, w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. 3. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy Wykonawca: a) w terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu nie wyeliminuje stwierdzonych uchybień, b) utraci uprawnienia konieczne do prowadzenia działalności na świadczenie usług będących przedmiotem niniejszej umowy, c) dopuścił się uchybień w zakresie przepisów sanitarno - epidemiologicznych, bądź pomimo pisemnych zaleceń pokontrolnych nie przeprowadza w określonym terminie czynności pokontrolnych, o których mowa w 5 ust. 5 niniejszej umowy, d) mimo pisemnego upomnienia Zamawiającego, nadal w sposób rażący narusza inne postanowienia umowy lub wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z warunkami umowy, e) dopuści się braku dostarczenia jakiegokolwiek posiłku w całości bądź w części lub co najmniej dwukrotnego opóźnienia w dostarczeniu posiłku jeżeli łączny czas opóźnienia przekroczył jedną godzinę, 4. Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie za porozumieniem stron. 5. Gwarancja i rękojmia oraz nadzór. 1. Wykonawca udziela gwarancji dobrej jakości świadczonych usług przez cały okres trwania niniejszej umowy z zachowaniem reżimu sanitarnego opisanego w 2 ust.1 niniejszej umowy. 2. Wykonawca nie może zlecić wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej, z zastrzeżeniem 2 ust. 7. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotowej umowy przy pomocy pracowników oraz osób świadczących na jego rzecz usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, dających rękojmię należnego wykonania umowy, właściwie przeszkolonych, spełniających wymagania zdrowotne oraz higieniczne niezbędne do pracy z żywnością. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i kontroli prawidłowości przygotowywania posiłków, jak i prawidłowości realizacji całości postanowień umowy. Wykonawca ma obowiązek w każdym czasie na żądanie Zamawiającego, udostępnić pomieszczenia, urządzenia oraz dokumentację związaną z realizacją przedmiotu umowy. Z kontroli sporządzany będzie protokół po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zalecenia pokontrolne związane ze stwierdzonymi uchybieniami w toku kontroli. 6. Postępowanie reklamacyjne. 6
1. Odbiór jakościowy dostarczonych posiłków odbywać się będzie u Zamawiającego przez osobę pełniącą funkcję Dietetyka Zamawiającego. W wypadku, gdy jakikolwiek z produktów danego posiłku nie będzie nadawał się do spożycia Wykonawca wymieni go w ciągu jednej godziny od zawiadomienia na produkt odpowiedni. 2. W razie stwierdzenia wady ilościowej lub jakościowej w dostarczonym posiłku Zamawiający sporządzi protokół, w którym wskaże wadę i wezwie Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie. Jeśli Wykonawca kwestionuje ustalenia zawarte w protokole, zobowiązany jest przedstawić stosowne badania bądź opinię biegłego dietetyka co do braku wady ilościowej lub jakościowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do złożenia wyjaśnień. 7. Kary umowne i odpowiedzialność. 1. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w 4 ust. 3 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości szacunkowej brutto określonej przedmiotu zamówienia określonej w Formularzu Ofertowym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej przez Wykonawcę w fakturze VAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy, wystawionej dla Zamawiającego w ramach realizacji przedmiotowej umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dostarczeniu zamówionych posiłków. Jeżeli opóźnienie będzie miało miejsce w pierwszym miesiącu świadczenia usługi, karę umowną za opóźnienie nalicza się od szacunkowej wartości usługi w tym miesiącu. Strony uzgadniają, że za opóźnienie na potrzeby 7 umowy uznaje się niedostarczenie posiłku w godzinach określonych w 1 ust 4 jeśli opóźnienie przekroczyło 30 minut bez względu na przyczynę niedostarczenia. 3. w wysokości 10 % wartości miesięcznej brutto zrealizowanej usługi za miesiąc poprzedni w przypadku wystąpienia wady jakościowej lub ilościowej w dostarczonym posiłku. Jeżeli wada będzie miała miejsce w pierwszym miesiącu świadczenia usługi karę umowną nalicza się od szacunkowej wartości usługi w tym miesiącu. 4. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w umowie nie pokrywają szkody, bądź w przypadku wystąpienia szkody z przyczyn nie wymienionych w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 5. Niezależnie od powyższego w razie obciążenia Zamawiającego obowiązkiem zapłaty kary administracyjnej, sądowej bądź kontraktowej, itp., ze względu na niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu sumy odpowiadającej kwocie nałożonej kary na podstawie dokumentu wydanego przez odpowiednie służby. 6. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobom trzecim w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Wykonawca odpowiada, w szczególności za wszystkie szkody wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym za narażenie bądź spowodowanie utraty życia lub uszczerbku na zdrowie osób trzecich. 7. Za działania bądź zaniechania zastępcy Wykonawca odpowiada jak za działania bądź zaniechania własne. 8. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy w zakresie jakości dostarczanych posiłków lub przepisów powołanych w 2 ust 1 umowy Zamawiający może poza rozwiązaniem umowy zlecić zastępcze wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu i przenoszących kwotę, która przysługiwałaby Wykonawcy na postawie niniejszej umowy. 7
8. Dodatkowe postanowienia umowy. 1. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w zakresie: a) zmian ilościowych dostarczanych posiłków, b) dostarczania posiłków do łóżek pacjentów, c) przedłużenia terminu obowiązywania umowy ponad czas określony w umowie, w przypadku jej niezrealizowania w liminie cenowym wynikającym z załączonego i obowiązującego formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 2. Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 9. Rozstrzyganie sporów. 1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca ma obowiązek wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego, który ustosunkuje się na piśmie do roszczeń Wykonawcy w terminie 14 dni od daty powiadomienia. 2. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w ust.1 będzie on rozpatrywany przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 10. Postanowienia końcowe umowy. 1. Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 2. Integralną częścią umowy są załączniki : a) Załącznik Nr 1 Wykaz oddziałów. b) Formularz Ofertowy Załącznik Nr 1 do S.I.W.Z. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 8
Załącznik nr 1 do Umowy Nr.. WYKAZ ODDZIAŁÓW 1. Oddział Internistyczny Radomsko, ul. Jagiellońska 36 2. Odział Kardiologiczny Radomsko, ul. Jagiellońska 36 3. Odział Reumatologiczny Radomsko, ul. Jagiellońska 36 4. Odział Ginekologiczno Położniczy Radomsko, ul. Jagiellońska 36 5. Odział Dziecięcy Radomsko, ul. Jagiellońska 36 6. Odział Chirurgiczny Ogólny Radomsko, ul. Jagiellońska 36 7. Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Radomsko, ul. Jagiellońska 36 8. Odział Otolaryngologiczny Radomsko, ul. Jagiellońska 36 9. Odział Neonatologiczny Radomsko, ul. Jagiellońska 36 10. Oddział Neurologii Radomsko, ul. Jagiellońska 36 11. Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej - Radomsko, ul. Jagiellońska 36 12. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc Radomsko, ul. Jagiellońska 36, 13. Oddział Obserwacyjno Zakaźny Radomsko, ul. Jagiellońska 36, 14. Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczego Radomsko ul. Jagiellońska 36 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 9
10