ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty oraz o funkcje wydawania danych w formacie SWDE W dniu... roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez działających na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr.../. /.. /M z dnia...2010 r:... Wiceprezydenta Miasta Gdyni,... Geodetę Miasta Gdyni, a firmą...zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:.... została zawarta umowa o następującej treści: 1. 1. ZAMAWIAJĄCY powierza a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania usługi informatyczne w zakresie: Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o funkcje wydawania danych w formacie SWDE oraz o wybrane raporty 2. Warunki Techniczne wykonania przedmiotu Umowy oraz zakres prac objętych przedmiotem Umowy określa załącznik nr 5 do Umowy, który stanowi integralną częśd Umowy. 3. Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 euro nr EZP-340/120/MK/2010 zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr.../..././. z dn... 2010 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 3 1. Wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy dane i informacje Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie. 2. Wykonawca nie ma prawa udostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących paostwowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz wykorzystania ich do sporządzania jakichkolwiek kopii lub materiałów pochodnych niezwiązanych z realizacją prac będących przedmiotem Umowy. 1
4 1. Wynagrodzenie łączne za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się na kwotę: kwota brutto...zł, (słownie:...zł), 2. Wynagrodzenie za poszczególne części przedmiotu Umowy ustala się na kwotę: 1) ZADANIE 1 Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej kwota brutto... zł, (słownie:... zł), a. Etap I: Funkcjonalnośd aplikacji do prowadzenia bazy adresowej zgodnie z Warunkami Technicznymi poz.2.1 I kwota brutto... zł, (słownie:... zł), b. Etap II Funkcjonalnośd aplikacji do prowadzenia bazy adresowej zgodnie z Warunkami Technicznymi poz.2.1.ii kwota brutto... zł, (słownie:... zł). 2) Zadanie 2: Rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o funkcje wydawania danych w formacje SWDE, oraz o wybrane raporty. kwota brutto... zł, (słownie:... zł), a. Etap I: Rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o funkcje wydawania danych w formacie SWDE zgodnie z Warunkami Technicznymi poz.2.2 kwota brutto... zł, (słownie:... zł), b. Etap II: Rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty zgodnie z Warunkami Technicznymi poz. 2.3. kwota brutto... zł, (słownie:... zł), 3. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniósł w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 4. Każdy z etapów Umowy podlega odrębnemu odbiorowi i wynagrodzeniu. 5. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, którą wystawia Wykonawca po protokolarnym przyjęciu każdego z etapów przedmiotu Umowy przez Zamawiającego i po zrealizowaniu postanowieo zawartych w protokole odbioru. 6. Należnośd za wykonane i przyjęte bez zastrzeżeo prace objęte przedmiotem Umowy płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z ust.4. 5 1. Terminy wykonania poszczególnych zadao w tym etapów Umowy ustala się następująco: ZADANIE 1 1) Etap I Określony zgodnie z 4 ust.2 pkt. 1a niniejszej umowy do dnia 15.12 2010 r. 2) Etap II - Określony zgodnie z 4 ust.2 pkt. 1b niniejszej umowy do dnia 29.04.2011 r. ZADANIE 2 1) Etap I Określony zgodnie z 4 ust.2 pkt. 2a niniejszej umowy do dnia 15.12. 2010 r 2) Etap II Określony zgodnie z 4 ust.2 pkt. 2b niniejszej umowy do dnia 29.04.2011 r. 2
6 1. Prawidłowośd wykonania prac będzie kontrolowana przez przedstawicieli Zamawiającego, w każdym z etapów Umowy. Wykonawca zapewni udział swojego upoważnionego przedstawiciela w czynnościach kontrolnych. 7 1. Do dokonania odbioru prac, objętych poszczególnymi etapami Umowy, Zamawiający powoła komisję odbioru zwaną dalej Komisją. 2. Z czynności odbioru Komisja sporządzi protokół częściowy bądź protokół koocowy. 3. Czynności kontroli będą trwały nie dłużej niż dwa tygodnie (10 dni roboczych) liczonych od następnego dnia po dacie formalnego przekazania przedmiotu umowy do odbioru. Dopuszcza się możliwośd poprawy wykonanych prac przez Wykonawcę. Wykonawca będzie miał 5 dni roboczych liczonych od następnego dnia od daty przekazania prac do poprawy. Po otrzymaniu prac do ponownego odbioru Zamawiający w terminie 5 dni roboczych liczonych od następnego dnia po ponownym przedłożeniu prac do odbioru dokona kontroli tych prac. 4. Zamawiający odmówi odebrania etapu przedmiotu umowy, jeżeli takie będzie postanowienie Komisji zawarte w protokole odbioru. 5. Jeśli kolejna kontrola wykaże braki i usterki wykonanych prac, wówczas Zamawiający ma prawo do zlecenia i wykonania tych prac na koszt Wykonawcy. 8 1. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o swej gotowości przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy objętego kolejnym etapem, przynajmniej na 3 dni przed upływem terminów, o których mowa w 5 ust. 1 2. Odbioru przedmiotu Umowy dokona Komisja w siedzibie Zamawiającego. 9 1. Wykonawca udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji, na jakośd wykonanych prac na okres 24 miesięcy. 2. W czasie trwania gwarancji ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje na podstawie pisemnego zgłoszenia bezpłatne usuwanie usterek. 3. Zakres i warunki serwisu w okresie gwarancyjnym określa załącznik Nr 6 4. Gwarancja nie może byd przenoszona na osoby trzecie. 10 Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu zamówienia, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz.631 z późn. zm.) w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 3
11 1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacid Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacid Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacid Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 1) 0,2% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa 4 ust. 1, za każdy dzieo opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, liczoną od dnia wyznaczonego jako termin do usunięcia wad. 2) 0,2% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa 4 ust. 1, za każdy dzieo opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, 4. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rękojmi wad oprogramowania, powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nienadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpid od Umowy lub żądad wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi na koszt własny szkody poniesione przez Zamawiającego. 5. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru, wad powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, jest on zobowiązany do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 10 dni, pod rygorem nie otrzymania wynagrodzenia. 6. Kary umowne, o których mowa w Umowie, będą płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania podpisanego przez Zamawiającego do zapłaty kary umownej, przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty. 7. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą byd potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 8. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokośd kar umownych, na zasadach ogólnych. 9. Dla uniknięcia wątpliwości strony Umowy zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody. 10. Maxymalna wysokośd kar wynosi 20% wynagrodzenia. 12 1. Jeśli w toku wykonywania Umowy zaistnieją okoliczności, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia Umowy, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek czynności Wykonawcy nie zostaną wykonane w terminach, o których mowa w 5 ust.1, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeostwie wystąpienia opóźnienia, określając prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. W takim przypadku Zamawiający może przedłużyd wykonanie etapu (etapów) Umowy o czas niezbędny na wykonanie czynności, które nie mogły byd wykonane w pierwotnym terminie, albo odstąpid od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpid od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, Wykonawca może żądad wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 4. W trakcie trwania Umowy, w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT, Strony nie dokonają zmian w treści Umowy w zakresie jej aspektów finansowych. 13 Strony ustalają, iż do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy Strony wyznaczają Wymienione poniżej osoby: 1. Ze strony Zamawiającego: 2. Ze strony Wykonawcy: 14 1. W sprawach nie uregulowanych Umową oraz ustawą Prawo zamówieo publicznych mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny. 2. Ewentualne spory mogące wyniknąd w trakcie realizacji Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 15 Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 5