Załącznik nr 6 Nr zamówienia: 1/PN/WAP/2016 (pieczęć wykonawcy)... (miejscowość, data) Istotne postanowienia umowy zawartej w dniu... 2016 r. w Krakowie pomiędzy: Małopolską Izbą Rolniczą (MIR) 31-964 Kraków, Os. Krakowiaków 45a/15, reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu MIR Ryszarda Czaickiego i Dyrektora MIR Henryka Dankowiakowskiego, zwaną dalej Zamawiającym, a zwanym dalej Wykonawcą. Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), Nr zamówienia: 1/PN/WAP/2016, strony zawarły umowę następującej treści: 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wapna nawozowego dla potrzeb rekultywacji gleb w 43 miejscowościach położonych w 10-ciu gminach województwa małopolskiego, na łączną powierzchnię ok. 600 ha, zgodnie z poniższym wykazem: powiat proszowicki: gm. Nowe Brzesko 56,02 ha powiat nowosądecki: gm. Chełmiec 7,72 ha powiat olkuski: gm. Trzyciąż 12,89 ha powiat dąbrowski: gm. Radgoszcz 72,85 gm. Olesno 135,8 ha gm. Szczucin 38,86 ha gm. Gręboszów 59,60 ha gm. Mędrzechów 35,59 ha powiat tarnowski: gm. Wietrzychowice 8,87 ha gm. Żabno 171,60 ha. 1
2. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego dofinasowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) pn.: "Wapnowanie gleb zdegradowanych w wyniku powodzi oraz lokalnych podtopień w latach 2009-2013 na terenie niektórych gmin województwa małopolskiego", zwanego dalej Programem, realizowanego przez Zamawiającego. 3. Dostawa wapna będzie realizowana do gospodarstw rolników znajdujących się w wykazie osób poszkodowanych w czasie powodzi oraz lokalnych podtopień w Małopolsce w latach 2009-2013 i posiadających aktualne badania gleb określone przez jednostkę akredytowaną zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 625). Szczegółowy wykaz rolników objętych Programem Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 4. Dostarczane przez Wykonawcę wapno nawozowe będzie wapnem z przerobu skał wapiennych odmiany 02, o zawartości składników nawozowych CaO nie mniejszej niż 70%, zgodnie z Tabelą Nr 1 Załącznika nr 6 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. 2010 Nr 183 poz.1229). 5. Program zakłada realizację dostawy wapna nawozowego, o którym mowa w ust. 4 luzem na powierzchnię ok. 600 ha oraz jego średnie zużycie w wysokości 3,6 t czystego składnika CaO/ha. 2 1. Wykonawca oświadcza, że każda dostarczana partia wapna nawozowego (w ilości do 2 tys. t), posiada atest wydany przez stację chemiczno-rolniczą lub inną jednostkę certyfikującą. 2. Podstawą do realizacji dostaw wapna dla rolników w uzgodnionym terminie i wielkości, jest umowa dotacyjna zawarta pomiędzy rolnikiem a Małopolską Izbą Rolniczą. Wykaz rolników, z którymi zawarto umowy dotacyjne, o którym mowa w 1 ust. 3, będzie zawierać szczegółowe dane dotyczące każdego rolnika, tj. dane osobowe, adres, nr telefonu, miejsca poszczególnych dostaw, powierzchnię objętą wapnowaniem oraz wielkość dostawy i kwotę dotacji. 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy, wykonany zgodnie z wzorem wymaganym przez WFOŚiGW w Krakowie, jest załącznikiem do niniejszej umowy. 3 1. Wykonawca zobowiązuje się, iż dostarczane wapno nawozowe będzie wapnem dobrej jakości, zgodne z wymogami norm. 2. Z zastrzeżeniem 6 ust. 4, wapno będzie dostarczane luzem. 3. W razie wykrycia wad, tj. stwierdzenia np.: złej jakości wapna Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wapna na nowe, pełnowartościowe, pozbawione wad. 2
4 1. Wartość umowy strony ustalają na kwotę brutto zł, co odzwierciedla całkowitą ilość wapna o cechach wymienionych w 1 ust. 4 (przy cenie jednostkowej w masie towarowej wapna za tonę... zł), konieczną dla zrealizowania Programu pn.: "Wapnowanie gleb zdegradowanych w wyniku powodzi oraz lokalnych podtopień w latach 2009-2013 na terenie niektórych gmin województwa małopolskiego" na powierzchni ok. 600 ha oraz średnim zużyciu w wysokości 3 600 kg czystego składnika CaO/ha. 2. Ostateczna ilość (masa) dostarczonego nawozu wynikać będzie z wartości określonych w umowach dotacyjnych zawartych pomiędzy Małopolską Izbą Rolniczą a rolnikami, którzy zaakceptują cenę za tonę nawozu oferowaną przez Wykonawcę. 3. Cena jednostkowa tony wapna nawozowego podana przez Wykonawcę w ofercie nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy. 5 Wykonawca winien zrealizować dostawy w okresie od 01.06.2016 do 15.09.2016 r. 6 1. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia umownego nastąpi z następujących źródeł: a) dotacji przekazanej Małopolskiej Izbie Rolniczej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na warunkach ustalonych w umowie pomiędzy ww. stronami w wysokości 50% ceny każdej dostawy. b) środków własnych rolnika w wysokości 50% ceny każdej dostawy. 2. Zapłata wynagrodzenia umownego następować będzie zgodnie z następującą zasadą: 50% należności rolnik zapłaci Wykonawcy w dniu dostawy, pozostałe 50% płaci Izba po rozliczeniu całego zadania i otrzymaniu środków z WFOŚiGW, nie później niż 14 dni po tym rozliczeniu. 3. Zamawiający oświadcza, że do rozliczenia dotacji i tym samym całkowitej zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy, wymagane jest współdziałanie stron umowy w celu przygotowania zestawienia zbiorczego wystawionych przez Wykonawcę faktur dla poszczególnych rolników (wraz z przedłożonymi oryginałami i dwoma kopiami tych faktur) zawierającego datę, numer faktury, kwotę całkowitą na fakturze, kwotę dofinansowania przez dysponentów dotacji. 4. Na życzenie rolnika i w wyniku indywidualnej umowy pomiędzy rolnikiem i Wykonawcą Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wapna pakowanego (workowanego lub umieszczanego w tzw. big-bagach), jednak dodatkowy koszt wynikający z różnicy pomiędzy ceną dostawy wapna pakowanego a ceną dostawy wapna luzem w całości poniesie rolnik. 5. W przypadku, kiedy potrzeby wapnowania wynikające z analizy glebowej przekraczają wartości ustalone w umowie dotacyjnej, o której mowa w 2 ust. 2, rolnik może w wyniku indywidualnej umowy z Wykonawcą zamówić dodatkową ilość wapna (pakowanego lub luzem), która jednak nie będzie podlegała dofinansowaniu przez MIR. 3
7 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 145 ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), 10 % wartości brutto umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości: a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wartości brutto umowy, b) z tytułu opóźnienia w terminie dostawy 0,2% wartości brutto zamówionego wapna nawozowego, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do wyznaczonego terminu dostawy, c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 10% wartości brutto umowy. 3. W przypadku naliczania kar umownych zostaną one potrącone z należności faktury. 8 1. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekracza wartość kar umownych. 2. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w dostarczaniu przedmiotu umowy może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania. 9 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji części zamówienia, w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym wypadku Wykonawca będzie mógł żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy. 10 1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy, o której mowa w 4 ust. 1, tj. kwotę zł (słownie złotych:.). 2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie.... Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za wykonane należycie. 4
11 1. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest... nr tel.... 2. Koordynatorem umowy ze strony Zamawiającego jest., nr tel... 3. Koordynatorzy odpowiedzialni są za bieżącą realizację postanowień niniejszej umowy oraz zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia przełożonych o wszelkich nieprawidłowościach z niej wynikających. 12 1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku zmiany gminy lub miejscowości, na terenie której mają odbywać się dostawy pod warunkiem, że wykonanie umowy na terenie gminy lub miejscowości pierwotnie ujętej w Programie nie było możliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy. 3. Zmiana osób wymienionych w 11 ust. 1 i 2 nie wymaga aneksu jedynie pisemnej notyfikacji. 4. W kwestiach nieunormowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp. 13 Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania dostaw mają charakter poufny i nie mogą być wykorzystywane poza realizacją przedmiotowej umowy. 14 1. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy strony będą rozstrzygać w sposób polubowny. 2. W przypadku braku porozumienia właściwy do rozpoznawania sporów wynikających w związku z wykonywaniem umowy jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 15 Integralną częścią umowy są jej załączniki, w tym oferta Wykonawcy, wykaz badań gleb ze stacji chemiczno-rolniczej oraz szczegółowy wykaz rolników biorących udział w Programie. 16 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. (Zamawiający) (Wykonawca) 5