UMOWA Nr. W dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR Muzeum Pałac w Wilanowie, z siedzibą przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rejestru Narodowych Instytucji Kultury pod nr 39/95, NIP 951-00-54-672, REGON 010956038, reprezentowanym przez 1.Pawła Jaskanisa Dyrektora, 2.Magdalenę Całka Głównego Księgowego, zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą reprezentowaną przez: 1. 2. zwaną dalej Wykonawcą, w wyniku udzielenia przez Zamawiającego Wykonawcy zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawarta została umowa następującej treści: Przedmiot zamówienia 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 70 drzew w parku Muzeum Pałac w Wilanowie w 2009 roku. 2. Zakres prac obejmuje: a) wycięcie suszu środkowego i obwodowego, b) wycięcie gałęzi chorych, złamanych, i zagraŝających bezpieczeństwu, c) częściowa redukcja konarów szkieletowych, d) korekta starych cięć i korekta statyczności korony, e) zabezpieczenie cięć środkami impregnującymi. 3. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar prac, kosztorys ofertowy i opis przedmiotu zamówienia stanowiące odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej umowy. Termin wykonania 2 1. Wprowadzenie Wykonawcy na teren prac nastąpi do dnia. na podstawie protokołu sporządzonego z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego branŝy ogrodniczej i przedstawiciela Zamawiającego. W dniu wprowadzenia na teren prac Zamawiający przekaŝe Wykonawcy wewnętrzny dziennik prac oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji, o której mowa w 1 ust. 3.
2. Czas wykonania prac ustala się na.. dni od dnia wprowadzenia na teren prac, tj. do dnia... 3. Za termin zakończenia prac Strony przyjmują datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru prac potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Obowiązki Stron 1. Obowiązki Zamawiającego: a) Udostępnienie Wykonawcy terenu prac w terminie 3 dni od daty podpisania umowy; b) Dokonanie odbioru końcowego; c) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego; d) Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 3 2. Obowiązki Wykonawcy: a) Rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, ofertą, zasadami sztuki ogrodniczej, obowiązującymi przepisami, w tym B.H.P. i P.PoŜ. oraz zaleceniami Zamawiającego; b) Zabezpieczenie terenu prac pod względem B.H.P. i P.PoŜ. oraz ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy, a takŝe uzyskanie akceptacji Zamawiającego do dnia wprowadzenia na teren prac, zawartej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na kwotę nie niŝszą niŝ wynagrodzenie Wykonawcy brutto określone w 5 ust. 1. W/w umowa stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy; c) Przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia i uzyskanie jego akceptacji przed dniem wprowadzenia na teren prac harmonogramu rzeczowo finansowego, który stanowi załącznik nr 5 do umowy; d) Przygotowanie zaplecza oraz sprawowanie nadzoru na terenie prac; e) Wykonanie przedmiotu umowy własnymi siłami bez udziału podwykonawców; f) Przerwanie prac na Ŝądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych prac; g) Protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych prac; h) Uporządkowanie terenu prac po ich zakończeniu; i) Prowadzenie na bieŝąco ksiąŝki obmiaru prac. 4 1. Strony zgodnie ustalają, Ŝe koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Muzeum, o którym mowa w art. 208 kodeksu pracy, jest pracownik firmy Tomasz Fic, Patrycja Fic TBF s.c. 03-610 Warszawa ul. Lecha 12, tel. (0 22) 679 66 22. 2. Koordynator ma prawo dokonywania kontroli oraz wydawania poleceń w zakresie B.H.P. 5 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ustalono jako ryczałtowo ilościowe na kwotę nie wyŝszą niŝ: netto.. (słownie:..)
VAT.. (słownie:..) brutto (słownie:...) na podstawnie złoŝonej oferty Wykonawcy i kosztorysu ofertowego, 2. Rzeczywiste wynagrodzenie zostanie ustalone kosztorysem zamiennym sporządzonym w oparciu o rzeczywistą ilość wykonanych i odebranych prac oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym. 3. Wykonawca oświadcza, Ŝe przed podpisaniem umowy dokonał oględzin obiektu, zapoznał się z warunkami wykonywania prac i uwzględnił je w kalkulacji ceny ofertowej. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane prace będzie płatne na podstawie faktury końcowej. 5. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia prac i wystawienia faktury końcowej w terminie 7 dni od daty ostatecznego odbioru prac. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 6 1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie za środków Zamawiającego oraz ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy w ramach przyznanej Zamawiającemu dotacji, na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty jej złoŝenia Zamawiającemu. 2. Podstawę wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1, stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i przedstawiciela Biura Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy, zwanego dalej Biurem, bezusterkowy protokół odbioru końcowego prac. 3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane w fakturze, o której mowa w ust.1. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy 7 1. Zabezpieczeniem gwarantującym wykonanie prac zgodnie z niniejsza umową oraz słuŝącym do pokrywania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest równowartość 10% wartości umownej brutto określonej w 5 ust. 1, tj.. zł (słownie:.....). 2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przez Strony wniósł zabezpieczenie w wysokości określonej w ust. 1 w formie. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu naleŝy wpłacić na konto Zamawiającego nr 36 1500 1272 1212 7002 4962 0000. 3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. Odstąpienie od umowy 8
1. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeŝeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac lub ich wykonywaniem, a w szczególności: a) nie przystąpił do realizacji prac w terminie 7 dni od daty określonej w 2 ust. 1, b) tak dalece opóźnia się z wykonaniem prac, iŝ nie jest prawdopodobne, Ŝe zdoła je ukończyć w umówionym terminie, c) przerwa w realizacji prac jest dłuŝsza niŝ 7 dni. 2. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje prace wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z ofertą lub realizuje je niezgodnie z uzgodnieniami, wiedzą i sztuką ogrodniczą. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie będzie słuŝyło interesowi publicznemu, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy, ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokółu zaawansowania prac. 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, inspektor nadzoru winien ustalić wartość wykonanych przez Wykonawcę prac. 5. Ustalenie wartości, o której mowa w ust. 4 następuje w obecności Wykonawcy chyba, Ŝe Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy. Odbiór prac 9 1. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru nie później niŝ w 7 dniu po otrzymaniu zgłoszenia. 2. O terminie odbioru końcowego Zamawiający pisemnie powiadamia Biuro na minimum 5 dni przed planowanym terminem odbioru. 3. Wykonawca obowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym przypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeŝeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 4. W odbiorze prac uczestniczyć będą: przedstawiciel Zamawiającego, inspektor nadzoru inwestorskiego, przedstawiciel Biura oraz przedstawiciel Wykonawcy. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy powoduje zawieszenie terminów, od których Zamawiającemu przysługują kary umowne. 5. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji prac albo po ich zakończeniu odmówić przyjęcia fragmentu lub całości prac wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, ofertą lub zasadami sztuki ogrodniczej. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezaleŝnie od kar umownych. 6. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaŝać się będzie datę zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac potwierdzoną przez inspektora nadzoru, z zastrzeŝeniem przypadku przerwania odbioru z winy Wykonawcy. Wówczas terminem zakończenia
prac będzie data podpisania protokółu odbioru prac, tzn. po ustaniu przyczyn, z powodu których nastąpiła przerwa w czynnościach związanych z odbiorem prac. 7. Wykonawca moŝe wystawić fakturę końcową po ustaniu wszystkich wad stwierdzonych w protokóle odbioru. Potwierdzenie usunięcia wad wymaga formy pisemnej. Kary umowne 10 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w 8 pkt 1 i 2 w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 5 pkt 1, b) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w 5 pkt 1 za kaŝdy dzień zwłoki, c) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w 5 pkt 1 za kaŝdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, d) za zwłokę w rozliczeniu prac i wystawieniu faktury końcowej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w 5 pkt 1 za kaŝdy dzień zwłoki liczony w stosunku do terminu określonego w 5 pkt 5. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 11 Kary umowne, o których mowa w 10 pkt 1 ustalone za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne: a) za kaŝdy dzień zwłoki w tym dniu, b) za kaŝdy następny dzień zwłoki odpowiednio w kaŝdym z tych dni. 12 1. JeŜeli Wykonawca nie zakończy prac w terminie określonym w umowie lub innym uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiający obniŝy odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę określoną w 10 pkt 1 b przy rozliczeniu faktury końcowej. 2. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac ani z Ŝadnych innych zobowiązań umownych. 13 1. Bezpośredni nadzór nad pracami i ich koordynację z ramienia Wykonawcy sprawować będzie: p... 2. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie: p... 14 Integralnymi składnikami niniejszej umowy są: 1. przedmiar prac, 2. oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym, 3. opis przedmiotu zamówienia, 4. umowa ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
5. harmonogram prac. Postanowienia końcowe 15 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaŝności, który Zamawiający przedstawi do Biura w celu uzyskania akceptacji przed jego podpisaniem. 2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz inne przepisy związane z przedmiotem umowy. 3. Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiąŝą polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA