PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2011.09.01. Nr sprawy 30/ZO/U/2011 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg w formie zapytania ofertowego na wykonanie monitoringu terenu bazy PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej przy ul. Pokoju 26. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu terenu bazy PEC przy ul. Pokoju 26 w Białej Podlaskiej. W skład zamówienia wchodzi: -zainstalowanie czterech kamer w obudowie z obiektywem ( sugerowane miejsca usytuowania kamer oznaczono na załączniku graficznym) -zainstalowanie rejestratora wideo i monitora w pomieszczeniu dozorcy ( parter budynku biurowego) -dostawa dodatkowych dwóch kamer w obudowie z obiektywem o identycznych parametrach oraz dostawa dodatkowych konwerterów. Zakres zamówienia obejmuje: 1. dostawę 6 szt kamer o parametrach: kolorowe dualne (dzienno-nocne) 540TVL 0,05Lux/F1,0; filtr mechaniczny, DNR, BLC, AGC AWB, LL, AES/8 steps Manual Shutter, FL 12VDC 2. dostawę 6 szt obudów do w/w kamer GL-618H( obudowa zewnętrzna ogrzewana ON15C-OFF 25C otwierane przez uchylanie na bok, zasilanie 230VAC 3.dostawę 6 szt obiektywów z automatyczną przesłoną SHV-IR 3085DAI 1/3, 3,0-8,5mm,F 1,0-IR, vari-focal, sferyczny, automatyczna przesłona DN DC 4. dostawę 16 szt konwerterów pasywnych 1 kanałowych nadajnik/odbiornik wideo z końcówką BNC wyjściami do podłączenia skrętki teletechnicznej UTP, 300 m kolor, 600m cz/b Centrala: Sekretariat: Fax: e-mail: www: 083-342-55-98 083-342-58-99 083-342-59-49 083-342-59-88 sekretariat@pecbp.pl http://www.pecbp.pl NIP 537-00-01-649 REGON 030124339 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000086154 Wysokość kapitału zakładowego 13 578 500,00 zł. Bank: Spółdzielczy w Białej Podlaskiej Nr konta: 45 8025 0007 0023 8706 2000 0010
5. dostawę rejestratora cyfrowego z dyskiem 500GB, wielokanałowy z zapisem obrazu z 8 kamer przemysłowych, pozwalający na prowadzenie zaawansowanych obserwacji w profesjonalnych systemach monitoringu wizyjnego. Parametry rejestratora: kompresja wideo H.264, szybki zapis do 25 kl/s przy standardowej D1 na wszystkich kanałach, odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, precyzyjne ustawienia harmonografii rejestracji niezależnie dla każdego kanału, ustawienia co do minuty, dwukierunkowy tor audio do komunikacji pomiędzy rejestratorem a zdalną stacją, dowolny sposób archiwizacji, lokalnie przez port USB 2,0 lub zdalnie przez sieć, łatwa obsługa i sterowanie, panel przedni IR, mysz, pulpit, obsługa dysku twardego SATA do 2TB, rejestracja toru do każdego kanału wideo, wyjście wideo na monitor HDMI 6. dostawę monitora-odbiornika wideo z wej. HDMI, przekątna ekranu 32 7. wykonanie zasilania elektroenergetycznego 4 kamer monitoringu bazy oraz zasilania rejestratora. Włączenie do istniejącej instalacji w najbliższym możliwie punkcie. 8. wykonanie instalacji sygnału wideo kablem zażelowanym typu skrętka 4x2x0,5 od 4 kamer do pomieszczenia rejestratora. Instalacje prowadzić w listwach kablowych wewnątrz budynku. Należy wykorzystać istniejące listwy kablowe. 9. montaż czterech kamer w obudowie z obiektywami (proponowane miejsca zaznaczono na planie sytuacyjnym terenu bazy PEC). Kamery w szczególności powinny dozorować bramę wjazdową, wejście główne do budynku biurowego wraz z parkingiem, wewnętrzny plac manewrowy, magazyn główny od strony terenu kotłowni. 10. uruchomienie i sprawdzenie działania monitoringu. 11. przeszkolenie dozorcy odnośnie obsługi systemu monitoringu. 12. gwarancję 24 miesięczną systemu monitoringu począwszy od dnia odbioru monitoringu. Wykonawca w ramach zamówienia wykona wstępny projekt monitoringu bazy PEC i przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia. Uzgodniony projekt będzie podstawą rozpoczęcia montażu monitoringu. Termin wykonania zamówienia: 28 październik 2011 roku.
Oferta. Ofertę cenową w formie pisemnej na załączonym formularzy należy złożyć w sekretariacie PEC Biała Podlaska ul. Pokoju 26 do dnia 13.09.2011 roku do godz. 8:00 w zamkniętej kopercie opisanej oferta -monitoring. Oferta powinna zawierać: -dane oferenta niezbędne do zawarcia umowy (kopia KRS lub kopia decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) -cenę brutto za wykonanie zamówienia na załączonym formularzu -dane techniczne oferowanych elementów monitoringu -proponowany termin montażu. Wybrany zostanie wykonawca oferujący najniższą cenę. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na wykonanie monitoringu wg. załączonego wzoru. Należność zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni na podstawie faktury VAT po protokólarnym odbiorze. PREZEZ ZARZĄDU Aleksander Kompa Załączniki 1. wzór umowy 2.formularz ofertowy 3. plan sytuacyjny bazy PEC z proponowanymi miejscami usytuowania kamer 4. rzut parteru budynku biurowego z zaznaczonym miejscem pomieszczenia dozorcy (rejestrator i monitor)
Załącznik nr 1 UMOWA NR /NI/2011 zawarta w Białej Podlaskiej w dniu 2011.r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Rejestr przedsiębiorców numer KRS 0000086154, Kapitał Spółki 13 578 500,00zł. Numer identyfikacyjny NIP 537-00-01-649 reprezentowanym przez: Aleksandra Kompę- Prezesa Zarządu zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, a reprezentowanym przez: zwanym dalej w treści Wykonawcą 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie systemu monitoringu bazy PEC przy ul. Pokoju 26 oraz dostawę dodatkowych urządzeń tj. kamer w obudowie z obiektywem i konwerterów opisanych w zakresie zamówienia umieszczonym w ogłoszeniu o zamówieniu. 2 Termin realizacji umowy 1. Ustala się następujące terminy realizacji niniejszej umowy: a) termin rozpoczęcia: dzień podpisania umowy b) termin zakończenia: 28 października 2011 r. 3 Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy wstęp na teren bazy jak też do budynków oraz współdziałać z wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia. 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru systemu monitoringu po sprawdzeniu jego działania. 4 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zakresem zamówienia z należytą starannością. 2. Wykonawca będzie koordynował z Zamawiającym swoje prace, w szczególności miejsca montażu kamer, punkty włączenia do sieci elektroenergetycznej, trasy instalacji monitoringu. 3.Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie wykonanego systemu monitoringu. 4. W przypadku awarii monitoringu w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawy, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od zamawiającego o awarii. 5 Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy 1. Ze strony Zamawiającego: Ireneusz Niczyporuk 2. Ze strony Wykonawcy:
6 Wynagrodzenie i płatności 1. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy wynosi: PLN (słownie: zł brutto 2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto podane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty odbioru przez Zamawiającego. 7 Kary umowne 1. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: a) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w 6 ust.1 za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy b) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikłej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umownej brutto określonej w 6 ust. 1 niniejszej umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 8 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z realizacją niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie monitoringu bazy PEC Nazwa Oferenta... Adres Oferenta:... NIP... TEL...FAX... Wartość całego zamówienia wynosi:...zł netto/ bez podatku VAT/ ( słownie:...) podatek VAT... % w wysokości... zł Łącznie...zł brutto / z uwzględnieniem podatku VAT / (słownie:...) Do oferty załączam specyfikację techniczną oferowanych elementów monitoringu... dnia...... (podpisy osób uprawnionych w imieniu Wykonawcy)