Umowa Nr - wzór Umowa Nr - wzór Załącznik nr zawarta w dniu.. r. w Warszawie, na podstawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:, zwanym dalej Zamawiającym, a * gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego:..., z siedzibą w... przy ulicy..., (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr, prowadzonego przez Sąd Rejonowy..., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Wykonawcą, * gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: Panem/Panią..., zamieszkałym/ą w.... (kod pocztowy), przy ulicy..., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą..., adres wykonywania działalności gospodarczej:.., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL:..., NIP:..., REGON:.., zwanym/ą dalej Wykonawcą, zwanych dalej Stronami. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Przedmiotem Umowy jest skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk, oprawa oraz dostawa materiału informacyjnego w ramach Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.
2. 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie. (słownie... zł) brutto, za należycie i terminowo zrealizowany przedmiot Umowy określony w 1. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, pokrywa wszelkie roszczenia oraz koszty Wykonawcy związane z wykonaniem Umowy. 3. Umowę uważa się za wykonaną z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy niezwłocznie po jego przedłożeniu przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Faktura powinna być wystawiona na: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, NIP: 525-191-85-54. 7. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 3. 8. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 9. Adresem Zamawiającego do doręczenia faktury VAT jest: Departament Funduszy Europejskich, Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. 10. Adresem Wykonawcy dla doręczenia wszelkiej korespondencji związanej z wykonywaniem przedmiotu Umowy jest.... 11. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Zamawiającego o tym fakcie. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o zmianie adresu do korespondencji, wszelka korespondencja związana z przedmiotem Umowy nadana na dotychczasowy adres znany Zamawiającemu zostanie uznana za skutecznie doręczoną. 12. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. Zgoda taka wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany zgodnie z harmonogramem określonym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, jednak nie później niż do 23 grudnia 2014 r. 4.
Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że Umowa nie zostanie wykonana zgodnie z harmonogramem lub w terminie, o którym mowa w 3, niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu Umowy, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. 5. 1. W imieniu Zamawiającego zadania wynikające z niniejszej Umowy wykonywał będzie Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, z którym Wykonawca zobowiązuje się współdziałać. 2. W imieniu Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach realizacji niniejszej Umowy oraz kontroli jej przebiegu jest Pan.., pracownik Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia. 3. W imieniu Wykonawcy przedstawicielem upoważnionym do kontaktów w sprawach realizacji niniejszej Umowy oraz kontroli jej przebiegu jest.... 4. Jako podstawową formę kontaktu strony ustalają korespondencję prowadzoną drogą elektroniczną oraz kontakt telefoniczny. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego:...; tel. (22).; adres poczty elektronicznej Wykonawcy:., tel.... 6. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą Umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku niezachowania przez Wykonawcę maksymalnego terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w 3 - w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 2) w przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 - w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust.1. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się w szczególności wykonywanie Umowy w sposób niezgodny z harmonogramem określonym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, dostarczenie mniejszej liczby materiałów informacyjnych niż wskazana w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, wydrukowanie materiałów informacyjnych niezgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem graficznym. 3) w przypadku odmowy podpisania przez Wykonawcę protokołu odbioru w terminie, o którym mowa w 2 ust. 4 - w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust. 1;
4) przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust. 1. 3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 3, podlegają sumowaniu. 4. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania potwierdzenia. 5. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych określonych w niniejszej Umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu Umowy, z wyjątkiem zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 4. 7. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na jej wykonanie w przypadku: 1) gdy opóźnienie Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów informacyjnych wyniesie więcej niż 7 dni kalendarzowych w stosunku do maksymalnego terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w 3; 2) trzykrotnego nieuwzględnienia przez Wykonawcę tych samych uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, o których mowa Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 2. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, o którym mowa w ust. 1, będzie przysługiwało Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy. 3. Strony zgodnie postanawiają, iż w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie zwróci Wykonawcy wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie. 8. Zamawiający zastrzega sobie oraz innym organom uprawnionym, w ramach systemu wdrażania funduszy strukturalnych, w szczególności: Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Audytowej dla Programu Kapitał Ludzki prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy (w tym dokumentów finansowych), związanych z realizowanym zamówieniem.
9. 1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu Umowy leży w granicach jego możliwości i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić jego wykonanie. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, przy pomocy których wykonuje Umowę, jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów, poddostawców i podwykonawców. 10. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu przedmiotu Umowy należytej staranności wymaganej w obrocie gospodarczym. 11. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 12. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.). 13. Wszelkie spory pomiędzy Stronami rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 14. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 15. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 16. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Załączniki: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Oferta Wykonawcy. 3. Protokół odbioru wzór.
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Protokół Odbioru sporządzony w dniu.. na podstawie umowy nr.. z dnia...... pomiędzy: Zamawiającym: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, a Wykonawcą:. Przedmiot umowy: Skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk, oprawa oraz dostawa materiału informacyjnego w ramach Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 Umowy. Wykonawca wykonał usługę, a Zamawiający przyjął ją. Ze strony Zamawiającego Ze strony Wykonawcy
Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy. Uwagi Wykonawcy. Ze strony Zamawiającego Ze strony Wykonawcy